Tiszakarád Község Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (6284)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Tiszakarád Község Önkormányzata
3971 Tiszakarád, Engels utca 13.
Telefon/fax: 47/382-006
Az ajánlatkérő nevében eljár:
"NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. em. 2.
Telefon: 42/500-47242/500-473
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdés szerint előírt értékhatárt meghaladó beruházás.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló építési szerelési munkára irányuló generálvállalkozási szerződés részben tételes, részben fix összegű elszámolás alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Tiszakarád, belvízcsatornahálózat-építés megvalósítása.
Főbb mennyiségek:
- 90 fm zárt csatorna,
- 2834 fm földmedrű csatorna,
- 16 666 fm burkolt meder,
- 139 fm csőáteresz.
b) A teljesítés helye: Tiszakarád, Tiszakarád-Nagyhomok belterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem. Ajánlat csak a teljes beruházásra tehető.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítési (üzembehelyezési) határidő: 2004. augusztus 1.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek társulási megállapodást kell ajánlatukhoz csatolni, amelynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők együttes és egyetemleges felelősségét és osztatlan szolgáltatás vállalását, továbbá azt, hogy melyik társult tag jogosult a kötelezettségvállalásra és a szerződés aláírására.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: e hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 26. napon 10.00 óráig. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., I. em. 2.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 15. nap 10.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap 10.00 órakor a 6. b) pontban jelzett helyen. Az előminősítési eljárás eredményének kihirdetését követően az ajánlatkérő az összes alkalmasnak talált részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés alkalmával ajánlati biztosítékot nem kér. Az ajánlatkérő az előminősítésen kiválasztott jelentkezők további részvételét 1 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték érvényességének az ajánlattételi határidő lejártától kell kezdődnie és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig kell tartania. Az ajánlati biztosíték átutalással teljesíthető az ajánlatkérő Tiszakarád Önkormányzatának a Zemplén és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 55500081-19000709 számú számlájára történő befizetéssel. Az ajánlathoz csatolni kell az átutalás tényét igazoló hitelesített banki visszaigazolást. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékként bankgaranciát is elfogad. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség teljes időtartamára kell érvényben lennie. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 10 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdés szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: pénzügyi, gazdasági, műszaki alkalmasság igazolására a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdésben leírtak figyelembevételével szükséges.
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a jelentkező számláját,
- fizetési kötelezettségének eleget tesz-e,
- a jelentkező számláján az utóbbi 3 évben (2000., 2001., 2002.) volt-e sorban állás, ha igen, hány esetben, milyen időtartammal, milyen összeggel,
- a 2000., 2001., 2002. évi könyvvizsgáló által auditált mérlegének és eredménykimutatásának (egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének) benyújtása [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja],
- nyilatkozat az előző 3 évi (2000., 2001., 2002.) teljes forgalomról, ezen belül az építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalomról, évenkénti bontásban és ugyanezen időszak közbeszerzési tárgyának forgalmáról [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
b) Műszaki alkalmasság igazolása: a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában szükséges az előminősítési dokumentációban foglalt részletezettség szerint:
- a jelentkező által az előző 3 évben (2000., 2001., 2002.) generálkivitelezőként vagy alvállalkozóként végzett csapadékvízcsatorna-beruházások ismertetése a következők szerint: az ellenszolgáltatás összege, az adott munkában való részvétel formája és mértéke %-os arányban. A megépített csatornarendszerek hosszának megjelölése, minőségre vonatkozó információk, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma,
- a jelentkező műszaki, technikai felszereltségének bemutatása. Saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél ezek szerződését kell a jelentkezéshez mellékelni,
- a jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma, szakmai összetétele, képzettsége, szakmai gyakorlata, kiemelve a főfoglalkozású dolgozókat és a minőség-ellenőrzésért felelős személyeket,
- saját és a teljesítésbe bevonni kívánt [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerinti] alvállalkozók - bármely nemzetközi rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, amely építőipari tevékenységre, ezen belül vízi és közműépítési létesítmények kivitelezésére, mélyépítésre vonatkozik,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- az előző 3 év (2000., 2001., 2002.) csapadékvíz-csatornázási munkákkal kapcsolatos referenciái,
- pénzügyi, gazdasági alkalmasság,
- műszaki, technikai felszereltség alkalmassága (a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, felszerelés),
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmassága (a beruházás megvalósításáért, irányításáért felelős szakemberek szakirányú végzettsége),
- minőségbiztosítási rendszer.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az előző 3 évben (2000., 2001., 2002.) a mélyépítési tevékenység nettó árbevétele összesen nem éri el az 500 M Ft összeget,
- az előző 3 év (2000., 2001., 2002.) építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalom nem éri el legalább a 600 millió forint összeget,
- az előző 3 évet (2000., 2001., 2002.) figyelembe véve nem rendelkezik legalább 1 db, a nettó 230 millió forintos beruházási költséggel megvalósult csapadékvíz-csatorna építési és/vagy rekonstrukciós munka referenciával, amelynek szerződés szerinti teljesítését referencialevél csatolásával igazolja,
- a 2000., 2001., 2002. évi mérlegadatok alapján bármelyik évben gazdálkodásának eredménye negatív volt,
- a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint számláján 2 hónapot meghaladó sorban álló tétel vagy 3 esetben egy hónapot elérő sorban állás volt az utóbbi 3 évben (2000., 2001., 2002.),
- 2002. évi nettó árbevétele kisebb mint 300 M Ft,
- nem rendelkezik a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltséggel, gépparkkal (3 db árokásó gép, 2 db földvisszatöltő, rakodógép, 3 db szállítóeszköz, 2 db tömörítőeszköz, 1 db dúcrendszer),
- a részvételi jelentkezőnek nincs legalább 2 felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe felvett munkát irányító szakembere,
- részvételre jelentkező nem rendelkezik érvényes minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával,
- referenciahelyekről érkező 2000-2001-2002. években végzett kivitelezéssel kapcsolatos negatív vélemény.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált részvételre jelentkezőnek megküldendő ajánlati felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- A részvételi jelentkezéshez előminősítési dokumentáció került összeállításra, amely előzetes bejelentést követően megvásárolható a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapig naponta munkanapokon 9.00-12.00 óra között. Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele az "Előminősítési dokumentáció" előírások szerinti kiváltása, amely másra nem ruházható át.
- Az átvétel helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., I. em. 2.
- Az előminősítési dokumentáció anyagának díja 60 000 Ft + áfa, azaz 75 000 Ft. A befizetést az átvételt megelőzően átutalással - a NYÍR-HIDROFIL Kft.-nek a Szabolcs Takarékszövetkezet 68800109-10007125 számú számlájára - lehet teljesíteni.
- Ajánlatkérő a befizetett összeget csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésben előírt esetekben fizeti vissza.
- A jelentkezőnek csatolni kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített alábbi okmányokat:
- a jelentkezési határidőt megelőző, 60 napnál nem régebbi cégmásolat,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya.
- Érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyet olyan jelentkező nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel.
- A részvételi jelentkezést zárt borítékban "Előminősítési, Tiszakarád, belvízcsatornahálózat-építés" felirattal, 2 példányban (1 példány minden oldalon aláírt és lebélyegzett eredeti, 1 példány eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. a)-b) pontokban megjelölt időben és helyen.
- A jelentkezésnek legalább az eredeti példányát olyan kötésben kell benyújtani, amelyből lapot cserélni, kivenni vagy betenni állagsérelem nélkül nem lehet (sütés, ragasztás vagy az eredeti példányt ki kell lyukasztani, azt toldás nélküli zsinórral át kell fűzni, majd a zsinór végét megkötve a dokumentáció hátoldalán ragasztószalaggal leragasztva, cégszerű aláírással el kell látni), a másolati példányt is össze kell fűzni (spirálozás), és annak az eredeti példánnyal azonosnak kell lenni.
- A benyújtott jelentkezések felbontása a 6. a) pont szerinti időpontban történik. Helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4., I. em. 2.
- A kiválasztott részvételre jelentkezők közös ajánlatot csak ugyanazon társvállalkozókkal tehetnek, akikkel közösen előminősítésre jelentkeztek, és jelentkezésüket az ajánlatkérő elfogadta.
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- A beruházás megvalósítására rendelkezésre álló összeg (tervező által prognosztizált bekerülési összeget figyelembe véve) bruttó 297 068 000 Ft.
- A jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni.
- A közbeszerzésnek azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül nyilatkozni kell.
- Nem lehet jelentkező vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- A jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról is csatolni kell).
- A jelentkező a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban további felvilágosításért a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb a jelentkezési határidőt megelőző 6. napig megadja.
- Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak azok a részvételi jelentkezések kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul a felhívásnak és a dokumentációnak megfelelően kerülnek benyújtásra, ellenkező esetben a részvételi jelentkezés érvénytelen.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
- A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a résztvevőt terheli.
- Jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az előminősítésre jelentkezőnek eljárnia.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2003. augusztus 15.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. augusztus 15.
