Sárvár Város Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (6481)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Sárvár Város Önkormányzata
9600 Sárvár, Várkerület 2-3.
Telefon: 95/320-078
Fax: 95/323-555
Az ajánlatkérő nevében eljár:
Szemes és Fia Kft.
9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
Telefon: 94/510-813
Fax: 94/510-814
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítéses eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előminősítéses eljárás lefolytatására kötelezett, tekintve, hogy a tervezett beruházás értéke meghaladja az éves költségvetési törvényben az építési beruházásra meghatározott értéket.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Sárvár város szennyvízcsatornahálózat-bővítésének IV/1. ütem megvalósítása az alábbi főbb jellemzőkkel.
A megépítendő létesítmények főbb műszaki adatai:
- gravitációs csatornahálózat NA 200 KG-PVC 6783 fm
NA 150 KG-PVC 3015 fm
- szennyvíz nyomóvezeték NA 80 KM-PVC 493 fm
- hálózati átemelők 2 db
b) A teljesítés helye: Sárvár város település közigazgatási területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2005. szeptember 30.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: igen.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi felhívás megjelenését követő első naptól számított 26. napon 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Sárvár Város Önkormányzata, 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., I. em., polgármesteri titkárság.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar, joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz fűződik.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezési határidő lejártát követő 20. nap 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 11.00 óra.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 100 000 Ft.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását és az eljárásban történő részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérő OTP Bank 11747037-15420961 számú számlájára vagy bankgarancia a dokumentációban megadott minta szerint. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő - a nyertes és második helyezett ajánlattevőt kivéve - az eredményhirdetést követő 10 (tíz) napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalására, illetve felszabadítására. A második helyezett ajánlattevő ajánlati biztosítéka felszabadításra, illetve visszafizetésre kerül a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés megkötését követő 10 (tíz) napon belül. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek felszabadítása a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 10 (tíz) napon belül történik meg. Az ajánlatkérő kamatot nem fizet a szerződést biztosító mellékötelezettség összege után.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
- az összes pénzforgalmi számláról a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a jelentkezési határidő lejártától számítva 30 napnál nem régebbi nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell, hogy a pénzügyi intézmény mióta vezeti a jelentkező számláját, a legmagasabb értékű (egyszeri) tranzakció számjegyeinek számát az elmúlt egy évben (hirdetmény megjelenésétől számított egy év), és hogy volt-e az elmúlt egy évben sorban álló tétele, hitelkapcsolat esetén a hitelminősítést, ha nincs hitelkapcsolat, akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot,
- a részvételre jelentkező nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy mekkora az elmúlt 3 évben (2000., 2001., 2002. évi) évenkénti bontásban a részvételre jelentkező forgalma (árbevétele), és mekkora a közbeszerzés tárgyára (csatornaépítésre) vonatkozó fővállalkozói teljesítések forgalma, évenkénti bontásban,
- Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző 3 évre (2000., 2001., 2002.) vonatkozó, a jelentkező (cégre) a számviteli törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően elkészített pénzügyi jelentés (beszámoló),
- a részvételre jelentkező előző 3 évben (a részvételi jelentkezési határidőig) befejezett legjelentősebb a közbeszerzés tárgyának megfelelő (csatornaépítés) teljesítések bemutatása a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal és kezdési, befejezési határidő pontos (év, hónap, nap) megjelölésével. A referencialistában kötelezően szerepeltetni kell továbbá az alábbiakat: a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma, a beruházás főbb műszaki adatai (méret, hossz), a jelentkező részvételi formája (fő-, illetve alvállalkozás), részvételének aránya. Amennyiben a teljesített beruházás meghatározó hányadban (minimálisan 80%) nem csatornaépítési munkákat tartalmaz, hanem mást, amihez kapcsolódik csatorna [például útépítést és ehhez kapcsolódóan volt csatorna (vízelvezető)], akkor azt is fel kell tüntetni, hogy a teljes beruházáshoz képest milyen értéket tett ki a közbeszerzés tárgyának megfelelő (csatornaépítés) munka, és ebből mennyi a jelentkező által teljesített forintérték. A jelentkező tüntesse fel egyértelműen, hogy csatornaépítésnek vagy egyébnek minősül-e a bemutatott referencia. Továbbá csatolni kell a megrendelő referenciaigazolását is arról, hogy a beruházás a szerződésben foglaltaknak megfelelően megvalósult,
- a részvételre jelentkező minőségtanúsítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségtanúsító általi tanúsítványa,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.)) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása (a felelős műszaki névjegyzékbe, FVM-VÍZÉP. -mélyépítési, vízépítés, felelős műszaki vezetőként való felvételről szóló hatósági határozattal), valamint ezen személyek foglalkoztatását igazoló okirat csatolása (munkaszerződés, megbízási stb.).
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- a pénzintézeti nyilatkozat szerint a legmagasabb értékű tranzakció számjegyeinek száma eléri a 7 számjegyet,
- a pénzintézeti nyilatkozatok szerint nincsen sorban álló tétele,
- a .pénzintézeti nyilatkozat szerint - hitelkapcsolat esetén - a minősítés nem hitelképtelen (vagy ezt értelemszerűen jelző minősítés),
- az árbevételen belül a közbeszerzés tárgyának megfelelő, részvételi jelentkezési határidőig befejezett vagy megkezdett fővállalkozói teljesítésekből származó árbevétele az elmúlt 3 évben (2000., 2001., 2002. év) minden évben meghaladja a nettó 300 000 000 Ft-ot,
- a jelentkező az elmúlt 3 év (2000., 2001. és 2002.) egyikében sem veszteséges,
- a résztvevő előző 3 évben a részvételi jelentkezési határidőig befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (csatornaépítési) fővállalkozói teljesítései között van legalább 3, amelyik értéke meghaladja a nettó 300 000 000 Ft-ot,
- a részvételre jelentkező rendelkezik minőségtanúsítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségtanúsító általi tanúsításával a beszerzés tárgyára,
- személyi állomány alkalmassága a kivitelezésre.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a pénzintézeti nyilatkozat szerint a legmagasabb értékű tranzakció számjegyeinek száma nem éri el a 7 számjegyet az elmúlt 1 évben,
- a pénzintézeti nyilatkozat szerint volt sorban álló tétele az elmúlt 1 évben,
- a pénzintézeti nyilatkozat szerint - hitelkapcsolat esetén - a minősítés hitelképtelen (vagy ezt értelemszerűen jelző minősítés),
- az árbevételen belül a közbeszerzés tárgyának megfelelő, részvételi jelentkezési határidőig befejezett vagy a részvételi jelentkezési határidő lejártáig megkezdett fővállalkozói teljesítésekből származó árbevétele az elmúlt 3 évben (2000., 2001., 2002.) minden évben nem haladja meg a nettó 300 000 000 Ft-ot,
- a jelentkező az elmúlt 3 év (2000., 2001. és 2002.) bármelyikében veszteséges,
- a résztvevő előző 3 évben a részvételi jelentkezési határidőig befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (csatornaépítési) fővállalkozói teljesítései között nincs a 3 évben összesen legalább 3 olyan, amelyik értéke (a jelentkező által teljesített szerződéses értéke) egyenként meghaladja a nettó 300 000 000 Ft-ot,
- a részvételre jelentkező nem rendelkezik minőségtanúsítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségtanúsító általi tanúsításával,
- amennyiben nem rendelkezik legalább 2 fő, "A" kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki vezetővel és minimálisan 2 fő, "B" kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett művezetővel a beszerzés tárgyára.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az ajánlati felhívásban kerül közzétételére.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- A jelentkezési dokumentáció megvásárlása és annak a számla másolatával a jelentkezésben történő igazolása az érvényes jelentkezés feltétele.
- A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a jelentkezési dokumentáció a részvételi felhívás megjelenése napjától, az azt követő 16. napig az ajánlatkérő nevében eljáró személynél rendelkezésre áll és megigényelhető.
- A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére (fax: 94/510-814). Az ajánlatkérő az érvényes jelentkezés feltételeként előírja, hogy amennyiben telefaxon kívánja a jelentkező megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti igénylést is meg kell küldeni a postacímre. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számlakiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő nevében eljáró tértivevényes postai küldeményként a dokumentációt megküldheti), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
- A dokumentáció ellenértéke 50 000 Ft + 25% áfa, mely összeget az ajánlatkérő nevében eljáró személy HVB Bank Rt. 10918001-00000480-25950003 számú számlájára kell átutalni vagy ugyanazon számlára befizetni.
- Az ajánlatkérő előírja a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók ismertetését és a Kbt. 46. § (1)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatok megtételét és hatósági igazolások csatolását a résztvevő, illetve ezen személyek (alvállalkozók) részéről.
- Az ajánlatkérő előírja a résztvevőre irányadó szabályok szerinti (cég)okmány (minimálisan a cégmásolat adatait értelemszerűen tartalmazó) a jelentkezési határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi, folyamatban levő változás esetén a cégbíróság részére igazolható módon benyújtott változásbejegyzési kérelemnek eredeti (vagy közjegyző által hitelesített másolati) példányának csatolását a legitimációs vizsgálathoz és a Kbt. 52. § (2) bekezdés b) pontjának megítéléséhez.
- Az ajánlatkérő nevében eljáró kiköti, hogy személyesen a részvételi jelentkezési dokumentációt igényelni és a dokumentációt felvenni, továbbá a jelentkezés leadni csak munkanapokon 9.00-12.00 óráig lehetséges.
- Postai küldés esetén felhívja az ajánlatkérő nevében eljáró személy a jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi határidő lejártának napján 11.00 óráig be kell érkeznie a jelentkezésnek.
- Az ajánlatkérő előírja, hogy a résztvevő nyilatkozzon, hogy az összes pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívásban előírt pénzintézeti nyilatkozatot.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdésében részletezett hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
- A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a másodikként kihirdetett ajánlattevővel köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
- A részvételre jelentkezőnek (együttes jelentkezőknek) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az előírt alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelnie.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2003. augusztus 19.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. augusztus 19.
