Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6539)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon: 524-546
Fax: 42/524-524
Ajánlatkérő nevében eljár:
NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
Telefon: 42/433-722
Fax: 42/433-719
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: kivitelezési munkák végzésére vonatkozó vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanuszoda és tornaterem külső-belső felújítása, tanügyi szárny nyílászárócseréje:
- a tanuszoda hasznos alapterülete: 598,41 m2
- a tornaterem hasznos alapterülete: 598,41 m2
- a tanügyi szárny műanyag nyílászáróinak mennyisége: 1600 m2
b) A teljesítés helye: Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. Hrsz.: 2263/61.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen.
d) A részajánlat tételének szempontja:
I. sz. részajánlat: tanuszoda és tornaterem külső-belső felújítása,
II. sz. részajánlat: tanügyi szárny homlokzati nyílászáróinak műanyag nyílászáróra történő cseréje.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
I. sz. részajánlat:
- tanuszoda: munkaterület a szerződéskötést követően biztosított, befejezési határidő: 2004. április 15.,
- tornaterem: munkaterület a belső munkálatok elvégzéséhez 2004. április 15., befejezési határidő: 2004. június 30.
II. sz. részajánlat: munkaterület szakaszosan biztosított a szerződéskötést követően, teljesítési határidő: 2003. december 15.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft., 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 78/A.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás megjelenésének napján és azt követő naptól számított 15. nappal bezárólag munkanapokon 9.00-13.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció az 5. a) pontban megjelölt helyen a kft. pénztárában részajánlatonként 25 000 Ft befizetésével vehető át (mely összeg tartalmazza a 25% áfát is).
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő első naptól számított 26. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): NYÍRBER Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Beruházási Kft., 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 78/A.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: az előkészítő bizottság tagjait.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Sz.Sz.B. m.-i Beruházási Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A).
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke:
I. sz. részajánlatnál: 1 000 000 Ft,
II. sz. részajánlatnál: 500 000 Ft.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték fizetése ajánlatkérő számlájára történő átutalásával vagy bankgarancia nyújtásával történhet. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nyíregyháza vezetett 11744003-15402006 számú elszámolási számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia esetén a bankgarancia kedvezményezettje ajánlatkérő kell hogy legyen, az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, és az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: előleg nyújtására nincs lehetőség. Ajánlatkérő műszaki ellenőre által jóváhagyott számlák kiegyenlítése, ajánlatkérő központjába történő beérkezést követő 30 napon belül átutalással történik. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
I. sz. részajánlat:
- valamennyi pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapításáról, a következő tartalommal: számlavezetésének kezdetéről, valamint arról, hogy a kiállítástól számított elmúlt 1 évben volt-e számláján sorban állás és hányszor,
- 2000., 2001. és 2002. évi cégbíróságnak, illetve az APEH-nak is megadott mérlegadatok és eredménykimutatás, könyvvizsgálói záradékkal és kiegészítő mellékletekkel,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint az utolsó 1 év (2002.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozata,
- az előző 3 év legjelentősebb magasépítési beruházásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a megrendelő neve, az információt adó telefonszáma), különös tekintettel az acélszerkezetű csarnokokra,
- a megvalósításban részt vevő szakemberek, vezetők megnevezése, képzettségüket és jogosultságukat igazoló irat másolata, kiemelve a felelős műszaki vezetőt és a minőségbiztosításért felelős személyt,
II. sz. részajánlat:
- valamennyi pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapításáról, a következő tartalommal: számlavezetésének kezdetéről, valamint arról, hogy a kiállítástól számított elmúlt 1 évben volt-e számláján sorban állás és hányszor,
- 2000., 2001. és 2002. évi cégbíróságnak, illetve az APEH-nak is megadott mérlegadatok és eredménykimutatás, könyvvizsgálói záradékkal és kiegészítő mellékletekkel,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint az utolsó 1 év (2002.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozata,
- az előző 3 év legjelentősebb nyílászáró beépítésre vonatkozó munkáinak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a megrendelő neve, az információt adó telefonszáma),
- a megvalósításban részt vevő szakemberek, vezetők megnevezése, képzettségüket és jogosultságukat igazoló irat másolata, kiemelve a felelős műszaki vezetőt és a minőségbiztosításért felelős személyt.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
I. sz. részajánlat:
- az utolsó 1 évben több mint egy esetben volt sorban állás bankszámláján,
- aki a 2000., 2001., 2002. évek bármelyikében veszteségesen gazdálkodott,
- akinek 2002. évben a közbeszerzés tárgyával megegyező tevékenységéből keletkezett árbevétele nem éri el a 100 millió forintot,
- ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 évben legalább egy, az ajánlat tárgyával legalább megegyező vagy nagyobb nagyságrendű acélszerkezetű csarnok építési referenciával,
- aki nem rendelkezik főállású felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetővel.
II. sz. részajánlat:
- az utolsó 1 évben több mint egy esetben volt sorban állás bankszámláján,
- aki a 2000., 2001., 2002. évek bármelyikében veszteségesen gazdálkodott,
- akinek 2002. évben a közbeszerzés tárgyával megegyező tevékenységéből keletkezett árbevétele nem éri el az 50 millió forintot,
- ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 évben legalább egy, az ajánlat tárgyával legalább megegyező vagy nagyobb nagyságrendű műanyag nyílászáró elhelyezésére vonatkozó referenciával,
- aki nem rendelkezik főállású felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetővel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetéstől számított 60 napig.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen, az I. sz. részajánlatra az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásának napját követő naptól számított 20. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap úgy, az azt követő első munkanap. Helye: mint az ajánlatok beadásának és bontásának helye.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 9. napon. Ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatkérő az eljárás folyamán hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
- Az ajánlattételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
- Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
- Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozóik esetében is csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat.
- 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozó tekintetében is.
- 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány.
- Ha ajánlattevő nincs bejegyezve, vagy nincs a magasépítési tevékenység a cégkivonatban, ajánlata érvénytelen.
- Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatok fedőlapján ezt fel kell tüntetni. Az eredeti és a másolt eltérése esetén, az eredeti megjelölésű ajánlat a meghatározó.
- Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdései az ajánlati felhívás részét képezik.
- Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai érvényesek.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: 2003. április 9-én megjelent Közbeszerzési Értesítő 15. számában, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata előzetes összesített tájékoztatója (2528/2003).
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. augusztus 18.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. augusztus 18.
