Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7100)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: 76/513-800
Fax: 76/513-801
Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
ÉPINBER Kft.
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12.
Telefon/fax: 76/481-180, 481-280, 416-178
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalányáras vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Kecskemét, Cifrapalota (épült 1904-ben, szecessziós stílusban, műemlék) homlokzat-helyreállítási és belső felújítási munkái 1300 m2 utcai homlokzat, 375 m2 udvari homlokzaton, 1400 m2 hasznos alapterületen.
A munka főbb részei:
- meglévő mészkő lábazat javítása, pótlása,
- meglévő sérült vakolatrészek eltávolítása, a megmaradó vakolat felületéről a fröcskölt réteg eltávolítása,
- megmaradó vakolat stabilizálása, vakolatjavítás,
- pirogránit díszek szükség szerinti javítása, pótlása,
- homlokzati felületképzés festéssel,
- udvari homlokzaton vakolatjavítás, festés,
- udvari burkolat felújítása,
- utcai járdák felújítása,
- részleges pincehasznosítás biztosítása,
- homlokzati nyílászárók felújítása, a külső ablakszárnyak cseréjével, asztalos konszignáció szerinti tokrészek cseréjével, a meglévővel megegyező megjelenésben lábazati falak, falátvágásos szigetelése,
- belső elektromos hálózat felújítása,
- belső festés-mázolás felújítása.
b) A teljesítés helye: Kecskemét, Rákóczi út 1.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. november 15.
Az ajánlattevők korábbi teljesítési határidőt is vállalhatnak, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása figyelembevételével, amit a részletes ajánlatkérési dokumentáció tartalmaz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: ÉPINBER Kft., 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12., IV. em. 403.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig vehető át, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-11.30 és 13.00-15.00 óra között, pénteken 8.00-11.00 óráig az 5. a) pontban megjelölt helyen, előzetes - telefonon történő - időpont-egyeztetést követően. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 100 000 Ft + áfa =125 000 Ft-ért vásárolható meg. A befizetés az ajánlatkérő OTP Bank Rt.-nél vezetett 11732002-15336000 számú számlájára történő átutalással teljesíthető. A befizetést igazoló dokumentumnak az 5. a) pont szerinti helyen történő leadását követően vehető át a dokumentáció.
Az ajánlatadás feltétele a dokumentáció megvásárlása, a dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenése napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., V. em. 510.
Az épületben beléptetőrendszer működik, ajánlattevők ezt vegyék figyelembe.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., III. em., tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (2) bekezdése szerinti formában kell benyújtani. Teljesíthet az ajánlatkérő OTP Bank Rt.-nél vezetett 11732002-15336000 számú bankszámlájára történő átutalással vagy ajánlatkérő nevére szóló feltétel nélküli bankgaranciával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot kell megnevezni. A bankgarancia-levélben tárgyként fel kell tüntetni a "Cifrapalota homlokzat helyreállítás" címet.
Az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben kell maradnia.
A biztosíték visszafizetése a Kbt. 41. § (5) bekezdése alapján történik. Átutalással teljesített biztosíték után ajánlatkérő kamatot nem fizet.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a megrendelő előleget nem biztosít. A műszaki teljesítéssel arányos részszámlá(ka)t, végszámlát a megrendelő nevére kiállítva, a megbízott lebonyolító felé kell benyújtani, aki azt a kézhezvételtől számított 3 napon belül igazolásával ellátva továbbítja a megrendelőnek, aki átutalással egyenlíti azt ki részszámla esetében kézhezvételtől számított 30, végszámla esetében 60 napon belül.
Ennél megrendelő számára kedvezőbb fizetési feltétel megajánlható.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, azonban közös ajánlattevők esetén a vállalkozási szerződést vállalkozói oldalról a közös ajánlatot benyújtó valamennyi társaságnak alá kell írnia - a szerződés keretén belül - egyetemleges felelősség vállalásával.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak csatolniuk kell:
- 30 napnál nem régebbi keltű pénzintézeti nyilatkozat - eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát - fizetőképességről az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti vállalkozó számláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e az utóbbi 1 évben,
- sorban állás volt-e a számláján, ha igen, mikor, hány napig,
- 2002. évi mérleg és eredménykimutatás cégbírósághoz benyújtott példányának másolata, ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva,
- az előző 3 évben (2000-től) végzett jelentősebb, a 3. a) pontban meghatározottak szerinti műszaki tartalmú és tárgyú, műemléki, illetve műemlék jellegű épület homlokzat-felújítási referenciamunkáinak ismertetése a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja alapján, megrendelő által cégszerűen aláírt referenciaigazolás(ok) becsatolásával, amely(ek)nek tartalmazni kell a referenciamunka megnevezését, a teljesítés idejét és hogy vállalkozó határidőre jó minőségben teljesítette-e a referenciamunkáját,
- azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a homlokzatfelújítási munkában, a nyílászáró-felújításban közreműködnek, a munka felelős vezetői lesznek, illetve a minőség-ellenőrzést végzik,
- ajánlattevő által igénybe venni kívánt felelős műszaki vezető műemlék épületre vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló határozat.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem rendelkezik megfelelő pénzügyi stabilitással, azaz 2002. évben tevékenysége a mérlegadatok alapján veszteséges volt, fizetési kötelezettségeit nem teljesítette határidőre a banki információ szerint, azaz 30 napon túli sorban állás volt a számláján az ajánlattételi határidőt megelőző 1 éven belül,
- az ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak az elmúlt 3 évben (2000-től) nem volt határidőre, jó minőségben teljesített műemléki, illetve műemlék jellegű épület homlokzatfelújítási referenciamunkája legalább 20 M Ft bruttó vállalási összeget elérő nagyságrendben,
- ajánlattevő nem rendelkezik műemléki épület felelős műszaki vezetésére jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattevő az ajánlathoz az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően, az eredményhirdetési időpontot követő 60 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- vállalási összeg 10
- vállalt jótállási idő 3
- teljesítési határidő 2
- kötbérvállalás mértéke 2
- kedvezőbb számlázás és pénzügyi teljesítésigény 3
Adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10.
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módszere valamennyi részszempontnál: a legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, egyéb vállalások a legkedvezőbbhöz viszonyított arányos pontszámot kapnak.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő első naptól számított 14. napon 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
Helye a 7. b) pont szerint.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő naptól számított 9. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat cégszerűen aláírva 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) külön-külön összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, ráírva: "Cifrapalota homlokzatfelújítás - közbeszerzési ajánlata".
- Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
- hatályos cégkivonat vagy alapító okirat, vagy alvállalkozói igazolvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata a tevékenységi kör megállapításához,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya - cégszerű aláírás megállapításához,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt kizáró okok,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy az elkülönített állami pénzalapok közül melyikkel szemben áll fenn fizetési kötelezettsége, és annak az igazolása, amellyel szemben fizetési kötelezettsége fennáll,
- a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjára, a (4) és (8) bekezdésekre vonatkozó igazolások.
- A benyújtott igazolások keltezése az eredményhirdetés időpontját megelőző 1 éven belüli lehet. Elegendő másolatban benyújtani az igazolásokat.
- Írásbeli nyilatkozat, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók megjelölése.
- Becsatolandó a 11. b) pont szerinti referenciamunká(k)ról a megrendelő által cégszerűen aláírt referenciaigazolás(ok), amelynek tartalmaznia kell a referenciamunka megnevezését, a teljesítés idejét, és hogy vállalkozó határidőre, jó minőségben teljesítette referenciamunkáját.
- Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő - amennyiben az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
- Az ajánlattételhez szükséges egyéb részletes feltételeket a becsatolandó nyilatkozatokat és mellékleteket az ajánlati dokumentáció tartalmazza, amelynek előírásait az ajánlatok elkészítésénél és benyújtásánál kötelező figyelembe venni. Ennek elmulasztása az ajánlatokat érvénytelenné teszi.
- Az ajánlati felhívásnak részét képezik a Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak.
- A kivitelezést az intézmény folyamatos üzemeltetése mellett a benne lévő műtárgyak állandó védelmének biztosításával kell végezni.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglalt esetleges hiányosságok körében.
- Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenésének napjától számított 20. napon 10.00 órakor konzultációval egybekötött helyszíni bejárást tart. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. szeptember 15.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. szeptember 15.
