Solt Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7617)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Solt Város Önkormányzata
6320 Solt, Béke tér 1.
Telefon: 78/486-043
Fax: 78/486-092
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalányáras vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Solt-Tételhegy-Járáspuszta külterületi lakóhelyek ivóvízellátása (kiviteli terv elkészíttetése és kivitelezés). Soltról - a kis-solti városrészből - nyomóvezeték kiépítése Tételhegyre, ott a nyomásmagasság stabilizálása érdekében kis teljesítményű nyomásfokozó beépítése, majd a nyomóvezeték továbbépítése Járáspusztára és Solt belterületén körvezeték kialakítása. A beruházás 13 946 fm ivóvízvezeték kiépítését jelenti.
Összesen NA 100 KPE P10 1696 m, NA 80 KPE P10 10 380 m, NA 50 KPE P10 1870 m ivóvíz-nyomóvezeték, beépített szerelvények:
- NA 150 acél védcső 113 m,
- nyomásfokozó 1 db,
- tűzcsap 13 db,
- 50 m3-es tűzivíztároló 2 db,
- légbeszívó és légtelenítőszelep 4 db,
- leürítő 6 db,
- NA 100 tolózár 4 db,
- NA 80 tolózár 28 db.
b) A teljesítés helye: Solt-Tételhegy-Járáspuszta.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2005. augusztus 31. Ajánlattevők korábbi teljesítési határidőt is vállalhatnak a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának figyelembevételével, amit a részletes ajánlatkérési dokumentáció tartalmaz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Solt Város Önkormányzata 6230 Solt, Béke tér 1., I. em. 24.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 15. napig, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapig vehető át munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-11.30 és 13.00-15.00 óra között, pénteken 8.00-11.00 óráig az 5. a) pontban megjelölt helyen előzetes - 78/486-014/117 telefonszámon történő - időpont-egyeztetést követően.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 100 000 Ft + áfa = 125 000 Ft-ért vásárolható meg. A befizetés az ajánlatkérő OTP Bank Rt. solti fiókjánál vezetett 11732301-15337300 számú számlájára történő átutalással teljesíthető. A befizetést igazoló dokumentumnak az 5. a) pont szerinti helyen történő leadását követően vehető át a dokumentáció. Az ajánlatadás feltétele a dokumentáció megvásárlása, a dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenése napját követő első naptól számított 41. napon 14.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 14.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Solt Város Önkormányzata, 6230 Solt, Béke tér 1., I. em. 24.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Solt Város Önkormányzata, 6320 Solt, Béke tér 1., II. em., tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az ajánlattételt 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint ajánlati biztosíték adásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (2) bekezdés szerinti formában kell benyújtani. Teljesíthető az ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt. solti fiókjánál vezetett 11732301-15337300 számú bankszámlájára történő átutalással vagy ajánlatkérő nevére szóló feltétel nélküli bankgaranciával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként Solt Város Önkormányzatát kell megnevezni. A bankgarancia-levélben tárgyként fel kell tüntetni: "Solt-Tételhegy-Járáspuszta külterületi lakóhelyek ivóvízellátása" címet. Az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben kell maradnia. A biztosíték visszafizetése a Kbt. 41. § (5) bekezdése alapján történik. Átutalással teljesített biztosíték után ajánlatkérő kamatot nem fizet.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: megrendelő előleget nem biztosít. A műszaki teljesítéssel arányos részszámlá(ka)t, végszámlát a megrendelő nevére kiállítva kell benyújtani. Megrendelő a számlákat átutalással egyenlíti ki a kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ennél megrendelő számára kedvezőbb fizetési feltétel megajánlható.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, azonban közös ajánlattevők esetén a vállalkozási szerződést vállalkozói oldalról a közös ajánlatot benyújtó valamennyi társaságnak alá kell írnia - a szerződés keretén belül - egyetemleges felelősség vállalásával.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak csatolniuk kell:
- 30 napnál nem régebbi keltű pénzintézeti nyilatkozat - eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya - a fizetőképességről az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e az utóbbi 3 évben, sorban állás volt-e a számláján, ha igen, mikor, hány napig,
- 2000-2002. évi mérlegek és eredménykimutatások cégbírósághoz benyújtott példányainak másolata ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva,
- az előző 3 évben (2000-től) végzett valamennyi, a 3. a) pontban meghatározottak szerinti műszaki tartalmú és tárgyú, ivóvízvezeték-építési referenciamunkáinak ismertetése a Kbt. 44. § (2) bekezdésének a) pontja alapján (a beruházás megnevezése, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az információt adó megnevezése és telefonszáma), megrendelő által cégszerűen aláírt referenciaigazolás(ok) becsatolásával, amely(ek)nek tartalmazni kell a referenciamunka megnevezését, a teljesítés idejét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vállalkozó határidőre, jó minőségben teljesítette-e referenciamunkáját, illetve garanciális kötelezettségének határidőre maradéktalanul eleget tett-e,
- azoknak a szakembereknek a megnevezése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a munka felelős műszaki vezetői lesznek, illetve a minőség-ellenőrzésért felelősek,
- ajánlattevő által igénybe venni kívánt felelős műszaki vezető ivóvízvezeték építésére vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló határozat,
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem rendelkezik megfelelő pénzügyi stabilitással, azaz 2000-2002. évek valamelyikében tevékenysége a mérlegadatok alapján veszteséges volt,
- ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a 2000-2002. évek valamelyikében a mérlegadatok alapján a saját tőkéje kevesebb volt, mint a jegyzett tőkéje,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) esetében a 2001-2002. évek valamelyikében a mérlegadatok alapján az eszközök és a kötelezettségek különbsége eléri a megajánlott vállalási ár 50%-át,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) esetében a 2001-2002. évek valamelyikében a mérlegadatok alapján az eszközökből és a kötelezettségekből képzett index eléri a 100%-ot,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) a banki információ szerint fizetési kötelezettségeit nem teljesítette határidőre, azaz 30 napon túli sorban állás volt a számláján az ajánlattételi határidőt megelőző 3 éven belül,
- ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak az elmúlt 3 évben (2000-től) nem volt határidőre, jó minőségben teljesített ivóvízvezeték-építési referenciamunkája legalább 100 millió forint bruttó vállalási ár összeget elérő nagyságrendben,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik szakiránynak megfelelő "A" kategóriás felelős műszaki vezetésre jogosultsággal és legalább 10 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerrel,
- az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak együttesen kell megfelelniük,
- ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetési időpontot követő 60 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- vállalási összeg 6
- teljesítési határidő 5
- kötbérvállalás mértéke 5
alszempontok:
- késedelmi kötbér 3
- hibás teljesítési kötbér 2
- vállalt jótállási idő 4
- kedvezőbb számlázás és pénzügyi teljesítés igény 4
alszempontok:
- a számlázás ütemezése (a benyújtani kívánt számlák száma) 2
- fizetési határidő 2
- jólteljesítési biztosíték mértéke 4
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módszere valamennyi részszempontnál: a legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, egyéb vállalások a legkedvezőbbhöz viszonyított arányos pontszámot kapnak.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: egy alternatív ajánlat tehető az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő első naptól számított 14. napon 14.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 14.00 óra. Helye: a 7. b) pont szerinti.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetésének napját követő naptól számított 9. nap. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 14.00 óra.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) külön-külön összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, ráírva: "Solt-Tételhegy-Járáspuszta külterületi lakóhelyek ivóvízellátása - közbeszerzési ajánlata."
- Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
- hatályos cégkivonat, alapító okirat vagy vállalkozói igazolvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata - a tevékenységi kör megállapításához,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya - cégszerű aláírás megállapításához,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt kizáró okok,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy az elkülönített állami pénzalapok közül melyikkel szemben áll fenn fizetési kötelezettsége és annak az igazolása, amellyel szemben fizetési kötelezettsége fennáll,
- a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjára, (4) bekezdésére és (8) bekezdésére vonatkozó igazolások,
- írásbeli nyilatkozat, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát,
- a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók megjelölése.
- A benyújtott igazolások keltezése az eredményhirdetés időpontját megelőző 1 éven belüli lehet, elegendő másolatban benyújtani az igazolásokat.
- Az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott anyagmegjelölések tájékoztató jellegűek, ajánlattevőnek joga van azokat azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező anyagokkal helyettesíteni.
- Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő - amennyiben ez eredményhirdetéskor megjelölésre kerül - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
- Az ajánlattételhez szükséges egyéb részletes feltételeket a becsatolandó nyilatkozatokat és mellékleteket az ajánlati dokumentáció tartalmazza, amelynek előírásait az ajánlatok elkészítésénél és benyújtásánál kötelező figyelembe venni. Ennek elmulasztása az ajánlatokat érvénytelenné teszi.
- Az ajánlati felhívás részét képezik a Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglalt esetleges hiányosságok körében.
- Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenésének napjától számított 20. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 14.00 órakor konzultációval egybekötött helyszíni bejárást tart.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. október 7.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. október 7.
