Országos Mérésügyi Hivatal ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (8162)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Országos Mérésügyi Hivatal
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Távirati címe: 1535 Budapest 114. Pf. 919
Telefon: 458-5800
Fax: 355-0598
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: fővállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: OMH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D épület új kontyolt magas tető (vetülete 581,50 m2) készítése csavaros kötésű pallófedélszékkel. Héjazata kettős azbesztcement síklemezfedés alátéthéjazattal (felülete 674,13 m2), komplett csapadékvíz-elvezetés, villámvédelem.
D épület felújítandó homlokzat felelülete 1086 m2, melyből 568,05 m2 vakolt felület felújítása és festése, valamint 301,30 m2 homlokzati felület Dryvit rendszerrel történő felújítása, külső megvilágítás.
Portaépület komplex tetőfelújítása (vetülete 47,18 m2).
b) A teljesítés helye: Országos Mérésügyi Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D épület és porta.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a szerződéskötést követő 150. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Országos Mérésügyi Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D épület I. emelet 102.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció átvehető a közzététel napjától az azt követő első naptól számított 16. napig, munkanapokon 9.00-12.00 óra között. Amennyiben ez nem munkanap, a határidő az ezt követő első munkanap 12.00 órakor jár le.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció az Országos Mérésügyi Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. címén vásárolható meg 10 000 Ft + 25% áfa összeg készpénz-átutalási megbízásban történő megfizetésével. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt. 37. § (4) bekezdés szerinti esetekben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D épület, földszint 8., irattár.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar (a benyújtásra kerülő valamennyi dokumentum tekintetében irányadó).
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D épület II. emeleti nagy tanácsterem. Az OMH a beérkezett anyagokat az ajánlattételi határidő lejáratát követő 10 perc elteltével bontja fel, melyen minden ajánlattevő - erre felhatalmazással rendelkező képviselője útján - jogosult részt venni.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: teljesítésigazolás után benyújtott és elfogadott számla kiegyenlítésével, melyet a megrendelő a Magyar Államkincstár 10032000-01714483 számú bankszámláról átutalási megbízással teljesít, 15 naptári napon belül (a részszámlák benyújtására 10 M Ft felett van lehetőség).
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának egyaránt csatolnia kell az alábbiakat:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások:
- 30 napnál nem régebbi, eredeti nyilatkozat minden számlavezető pénzintézettől, amelyben szerepelnie kell az alábbiaknak:
- mióta vezeti számláját/számláit,
- pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége, hitelkapcsolat esetén hitelminősítése,
- a számláján az utóbbi 3 évben (2000, 2001, 2002) sorban állás volt-e, ha igen, milyen összegben és időtartammal,
- 2001-2002. évi mérlege és eredménykimutatása, a mérlegadatokra vonatkozó nyilatkozat másolatában.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- előző 3 év legjelentősebb magasépítési beruházásainak ismertetésével - beruházásonként - a következők szerint:
- a beruházás megnevezése,
- az ellenszolgáltatás összege,
- teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- referencialevelek csatolása,
- az adott beruházásban való részvételének minősége (fővállalkozó, generálvállalkozó, alvállalkozó) és aránya %-ban,
- azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezése - képzettségük ismertetésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek (iskolai végzettség, szakmai képzettség igazolása szükséges),
- a saját és a teljesítésbe bevonandó gazdasági vagy műszaki egységek minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi tanúsításával.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai a Kbt. 44. § (6) bekezdés szerint:
- ajánlattevő és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) pénzügyi és gazdasági helyzete nem megfelelő, ezen belül:
- negatív bankinformáció: a fizetési képesség igazolásánál a bank azt jelenti ki, hogy az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek 2001-2002. években összesen 6 alkalommal határidőre nem tett eleget,
- kedvezőtlenek a rövid távú likviditási mutatók (kisebb, mint 1):
Likviditás I. (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)
Likviditás II. (forgóeszközök/összes kötelezettségek)
- saját tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke,
- mérleg szerinti eredménye (2001, 2002) mindkét évben negatív,
- ajánlattevő és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) számlájával szemben az utolsó 3 évben (2000, 2001, 2002) 10 M Ft-ot vagy 30 napot meghaladó sorban állás volt,
- amennyiben az ajánlattevő 2001., 2002. években az évenkénti nettó árbevétele fő- vagy generálvállalkozásban nem éri el a 90 M Ft-ot, továbbá az árbevételen belül az építési és rekonstrukciós munkák nagysága nem éri el a 60 M Ft-ot,
- amennyiben az ajánlattevő az elmúlt 3 éven belül nem rendelkezik legalább 2 saját fő- vagy alvállalkozásban kivitelezett - nettó 60 M Ft értéket elérő vagy azt meghaladó állagmegóvó felújítás, épületrekonstrukció, esetleg új építés fő- vagy alvállalkozásában kivitelezett építési munkáinak referenciájával,
- amennyiben az ajánlattevő a 11. a) pontban jelzett referenciákhoz nem csatolja a pozitív tartalmú referencialeveleket,
- ajánlattevő által megnevezett, kivitelezésért felelős személy(ek) nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel és engedéllyel (a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett, az 51/2000. (VII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglalt, megfelelő képzettség és engedély igazolása),
- az ajánlattevő nem tudja igazolni érvényes minőségbiztosítási rendszer meglevőségét bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító cég által kiállított okirattal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejáratának napját követő első naptól számított 60. nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: döntés a Kbt. 34. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- egyösszegű fix átalányár (ajánlati ár: bruttó Ft) 4
- kötbérterhes teljesítési véghatáridő 1
- késedelmi kötbér (Ft/nap) 1
- jótállás időtartama (hónap) 1
- jótállási garancia (%) 0,5
- fővállalkozási koordinációs díj (%) 0,5
- részszámlák száma (db) 0,5
- végszámla nagysága a megajánlott árhoz képest (%) 1
- megvalósulási garancia (%) 0,5
A megadott ponthatár úgy kerül felosztásra, hogy az adott részszempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot (10 pont) kapja, a többi ajánlat pontszámát pedig 1-10 között lineáris arányosítással számoljuk ki.
Az egyes részszempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, majd összesítésre kerülnek.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 10. napon 11.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra. Helye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D épület, II. emeleti nagy tanácsterem.
Az eredményhirdetésen jelen nem lévő ajánlattevőket az ajánlatkérő az eredményről - az összegzés és az értékelési ponttáblázat egyidejű megküldésével - írásban értesíti, valamint az eredmény közzétételre kerül a Közbeszerzési Értesítőben.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 9. napon 11.00 óra, ha ez nem munkanapra esik, akkor az ezt követő munkanap 11.00 óra.
16. Egyéb információk:
a) Csatolni kell 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, közjegyző által igazoltan. Csatolni kell továbbá a VPOP, a tb, a központi adóhatóság, valamint az elkülönített állami pénzalap igazolásait.
b) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy előleget nem ad, és az első részszámla benyújtására legkorábban az első teljesítésigazolást követően lesz lehetőség.
c) Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor azért nevezi meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, mert a nyertes visszalépése esetén e személlyel köt szerződést.
d) A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
e) Az ajánlat benyújtásának módja és formája: az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 5 példányban (1 eredeti és 4 másolat, az anyagon "eredeti" és "másolat" feltüntetésével), példányonként egybefűzve, laponként folyamatosan sorszámozva, zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékra a következő szöveget kell felírni: "OMH D épület magastető-készítés, homlokzati felújítás és portai magastető-készítés - fővállalkozói ajánlat, címzett: az OMH Közbeszerzési Bizottságának elnöke".
f) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az ajánlattevők számára. A helyszíniszemle-bejárás gyülekezési hely: OMH, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D épület. Időpontja: a közzététel napját követő első naptól számított 17. nap 11.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 11.00 óra.
g) A nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező munkára köteles a keresztfelelősségét is magában foglaló építési-szerelési vagyonbiztosítást kötni a szerződés teljes összegére és kivitelezői felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződés nettó összege 10%-ának megfelelő limitösszegre.
h) Az ajánlattevő további tájékoztatást kérhet írásban, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 10 nappal. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára megküldi írásban a tájékoztatást, legkésőbb 6 nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt.
i) Az ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
j) Jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
- végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
- 1 évnél régebben lejárt adó-, illeték- vagy társadalombiztosítási-járulék-, illetve elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult,
- ügyvitele körében - 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben, illetve jogerős verseny-felügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést követett el,
- ajánlattételkor hamis adatokat szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták,
- korábbi - 5 évnél nem régebben lefolytatott - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította,
- nem csatolja a Kbt. 46. § (1) és (2) pontjában előírtakra vonatkozó igazolásokat, illetve nyilatkozatot.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. november 18.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. november 18.