Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részvételi felhívása meghívásos eljárás megindítására (8889)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
Telefon: 336-7884
Fax: 336-7907
Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Telefon: 203-0555
Fax: 203-7607
2. a) A választott eljárás: meghívásos eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a közbeszerzés tárgyát képező munkákra a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a minősített ajánlattevők jegyzéke szerint legalább öt ajánlattételre alkalmas minősített ajánlattevő van.
c) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti eljárásban az ajánlattételre felhívni kívánt személyek megjelölése: -
d) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételének indokolása: -
e) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: mohácsi határkikötő létesítményeinek - magas- és mélyépítés - kivitelezése.
Magasépítési munkák:
- Multifunkciós irodaház és irányító torony (F + 2 emelet)
- beépített alapterület 1 124 m2
- bruttó terület 2 752 m2
- Raktár
- beépített alapterület 136 m2
- Ideiglenes porta
- beépített alapterület 42 m2
Mélyépítési munkák:
- Vízvezeték-építés:
- NA 10, KPE 95 m
- NA 80, KPE 204 m
- NA 80, KPE 247 m
- Gázvezeték-építés 136 m
- Energia-ellátás és térvilágítás
- térvilágítás: kültéri lámpa 26 db
- energia-ellátás:
Mbcu 300/500 V 3 × 2,5 mm2 680 m
SZRMKVM-J 0,6/1 kV 19 × 1,5 mm2 522 m
NAYY 0,6/1 kV 4 × 25 mm2 635 m
NAYY 0,6/1 kV 4 × 150 mm2 615 m
- Útépítés 5 cm K-20 4 cm AB 14 1 888 m2
- Járdaépítés 3 cm hengerelt aszfalt 401 m2
- Térkőburkolat-építés 16 135 m2
- Kiemeltszegély-építés 1 787 m
b) A teljesítés helye: Mohács határkikötő.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: az ajánlattevő csak a beszerzés egészére tehet ajánlatot.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
- kezdés: szerződést követően azonnal
- részhatáridő (az épületek külső közműellátása): 2004. szeptember 31. (előteljesítés lehetséges)
- teljes befejezés: 2005. október 31.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): UTIBER Közúti Beruházó Kft., Előkészítési és Minőségbiztosítási Iroda, 1115 Budapest, Csóka u. 7-13. IV. em. 407. szoba.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejének lejártát követő 19. napot követő első munkanapon 10.00 órakor a 6. b) pontban megjelölt helyen.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 5 000 000, azaz ötmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: ajánlattevőnek a 8. a) pontban meghatározott összeget a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220139-50030002 számú számlájára kell átutalni az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a kincstári tranzakciós kódot, amelynek száma: 310. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot kell megnevezni, tárgyként a "Mohácsi határkikötő létesítményeinek kivitelezése" címet kell feltüntetni. A bankgaranciának az eredményhirdetés időpontját követő 60. napig érvényesnek kell lennie. Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza az ajánlati biztosíték ajánlattételi határidőig való befizetésének tényét tanúsító dokumentumot, a bankgarancia-szerződést, illetőleg a banki terhelési értesítő másolati példányát.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a részvételre jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának egyaránt csatolnia kell az alábbiakat:
9.1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására:
9.1.1. 30 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi pénzügyi intézettől, melynél a részvételre jelentkezőnek bankszámlája van az alábbi tartalommal:
- mióta vezetik a folyószámlát,
- hogyan ítélik meg pénzügyi helyzetét, hitel- és fizetőképességét,
- a folyószámlán egy éven belül sorban állás volt-e, fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont],
9.1.2. a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a cégbíróságnál letétbe helyezett - cégbírósági bélyegző lenyomatával ellátott - 2000., 2001. és 2002. évi mégleg beszámolóját másolatban [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
9.1.3. a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az előző három (2000., 2001. és 2002.) naptári év forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról (magas vagy mélyépítési munkák bármelyike) szóló nyilatkozatot [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
9.2. Műszaki alkalmasság igazolására:
9.2.1. a részvételre jelentkező és a 10% feletti alvállalkozó előző három (2000., 2001. és 2002.) naptári évi, magas- vagy mélyépítési munkák bármelyike referenciáinak ismertetése, a szerződést kötő másik fél megnevezésével, címével, telefonszámának, a szerződés összegének meghatározásával [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont],
9.2.2. azoknak a szakembereknek a bemutatása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe - az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozat csatolásával - különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős személyekre, szakmai képzettségükre [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont],
9.2.3. A saját és teljesítésbe bevonandó műszaki, vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont].
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- a részvételre jelentkező vagyoni helyzete, kiegyensúlyozott gazdálkodása,
- a részvételre jelentkező előző három naptári éves összesített forgalma,
- az előző három évben a műszaki alkalmasság igazolásánál kért nagyságrendű, összetettségű és volumenű igazolt referenciamunkák megléte,
- a közbeszerzés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmasság, műszaki felszereltség megléte,
- a közbeszerzés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges kulcsszemélyzet teljes körű megléte, alkalmassága,
- minőségbiztosítási rendszer megléte.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezőknek pénzügyi és gazdasági szempontból, valamint a minőségbiztosítási rendszer meglétének vonatkozásában külön-külön, műszaki szempontból együttesen kell megfelelni az alábbi követelményeknek; az ajánlattevők alkalmasságának megítélése az alvállalkozók figyelembevételével történik:
- nem rendelkezik 2000-2002. évben legalább 2 db, minimum 400 millió forint + áfa értékű magasépítési referenciával,
- nem rendelkezik 2000-2002. évben legalább 2 db, minimum 200 millió forint + áfa értékű mélyépítési referenciával,
- magas- és mélyépítési munkáinak éves összesített forgalma nem éri el mind a 3 évben a nettó 800 millió Ft értéket,
- fizetési kötelezettségeinek az elmúlt két év során két vagy többszöri alkalommal történő elmulasztása,
- az ajánlattevő gazdálkodása 2000-2002. években 2 alkalommal veszteséges volt,
- nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt legalább 1-1 fő - saját állományú, főfoglalkozású - a jelen felhívás tárgyában megjelölt munkák végzéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettségű - az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolásával a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozattal - 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező vezető beosztású szakemberrel,
- ha részvételre jelentkező nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által kiállított minőségbiztosítási tanúsítással.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának elbírálása:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár (Ft) 7
- ajánlattevő által a 2004. szeptember 31-én max. 1 hónappal korábbi részhatáridő vállalása (nap) 2
- a min. 1 ezrelék/nap, de max. 10 ezrelék/napot meg nem haladó, a határidő biztosítására vállalt kötbér mértéke 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10. Egy-egy részszempont számításánál az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot, míg a többi ajánlat arányosan kevesebb pontot kap.
11. A Kbt. 65. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti eljárásban az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők tervezett száma, keretszáma: öt.
12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: többváltozatú ajánlat nem tehető.
13. Egyéb információk:
13.1. A részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele a részvételi felhívás dokumentációjának megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A részvételi jelentkezés összeállításának költsége a részvételre jelentkezőt terheli.
13.2. A részvételi dokumentáció 40 000 Ft + 10 000 Ft áfa = 50 000 Ft összegnek az UTIBER Közúti Beruházó Kft. Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10102093-15755803-00000006 számú számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása ellenében vehető át. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő: "Mohácsi határkikötő létesítményeinek kivitelezése". A dokumentációt az ajánlatkérő mágneslemezen is átadja. A dokumentáció átvehető a részvételi felhívás közzétételének napján, továbbá az azt követő első naptól számított 15. napig. Ha ez utóbbi nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapig, munkanapokon 9.00-14.00 óráig a következő címen: UTIBER Közúti Beruházó Kft., Előkészítési és Minőségbiztosítási Iroda, 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., IV. em. 407. szoba.
13.3. A részvételi jelentkezést a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, lapszámozással, oldalanként szignálva és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti, 2, az eredetivel megegyező másolat) kell benyújtani. A példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolat". A részvételre jelentkezések egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó.
13.4. A részvételi jelentkezés lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: "Részvételre jelentkezés a mohácsi határkikötő létesítményeinek kivitelezésére" és "Kizárólag a részvételi jelentkezési határidő lejártakor bontható fel!" A postán feladott részvételi jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidőig sor került. A jelentkezések, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
13.5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 46. § (1), (2), valamint (4)-(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat.
13.6. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 44. és 46. § szerinti igazolás, vagy nyilatkozat utólagos csatolására, valamint egyéb, a részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.
13.7. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát mind a részvételre jelentkezőre mind a 10% feletti alvállalkozójára vonatkozóan:
- a részvételi jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó írásos megbízás,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegző-lenyomattal ellátott példánya.
13.8. A cégkivonatban a beszerzés tárgyára feljogosító tevékenységi kör hiánya a részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményezi.
13.9. Az eljárás során az alvállalkozók minősítésére is sor kerül, ezért ki kell tölteni és csatolni kell a minősítéshez szükséges nyomtatványokat és igazolásokat minden olyan alvállalkozónak, akinek várható teljesítése eléri, vagy meghaladja a közbeszerzés értékének 10%-át.
13.10. A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak jelen közbeszerzési eljárás részét képezik.
13.11. Amennyiben az eljárás második, ajánlattétteli szakaszában történő eredményhirdetéskor az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést [Kbt. 59. § (1) bek.].
14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
15. A hirdetmény feladásának napja: 2003. november 18.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. november 18.