Bátonyterenye Város Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (8954)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Bátonyterenye Város Önkormányzata
3070 Bátonyterenye, Béke út 35-37.
Telefon: 32/353-580
Fax: 32/354-945
Mátraverebély Község Önkormányzata
3077 Mátraverebély, Vasút u. 82.
Telefon: 32/471-194
Mátramindszent Község Önkormányzata
3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.
Telefon: 32/365-031
Dorogháza Község Önkormányzata
3153 Dorogháza, Malom u. 47.
Telefon: 32/368-172
Nemti Község Önkormányzata
3152 Nemti, Kossuth u. 28.
Telefon: 32/364-002
Szuha Község Önkormányzata
3154 Szuha, Kossuth u. 86.
Telefon: 32/365-207
megbízásából a lebonyolító az
ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Telefon: 30/222-5723, 30/977-6132, 30/978-8217
Fax: 22/597-272
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás előminősítésessel.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdése előírja, mert jelen építési beruházás összege meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalányáras fővállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: regionális csatornahálózat építése.
Állami támogatásban részesülő műszaki tartalom:
- DN 300 PVC gravitációs vezeték 370 fm
- DN 200 PVC gravitációs vezeték 46 976 fm
- DN 150 PVC bekötővezeték 23 805 fm
- házi kis átemelő 371 db
- hálózati átemelők 30 db
- D 250 ma. nyomóvezeték 110 fm
- D 150 ma. nyomóvezeték 15 552 fm
- D 100 ma. nyomóvezeték 1 479 fm
- D 90 ma. nyomóvezeték 2 868 fm
- D 80 ma. nyomóvezeték 1 109 fm
- D 63 ma. nyomóvezeték 5 401 fm
- D 50 ma. nyomóvezeték 3 860 fm
Állami támogatásban nem részesülő műszaki tartalom: ingatlanon belüli csatornaépítési munkák 3443 db ingatlanon.
b) A teljesítés helye: Bátonyterenye, Mátraverebély, Mátramindszent, Dorogháza, Nemti, Szuha települések bel- és külterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: a teljes építési beruházásra kell ajánlatot tenni, részajánlat nem tehető.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2006. május 30., az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő a nyertes közös -
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 16. nap (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 11.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Bátonyterenye Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 3070 Bátonyterenye, Béke út 35-37., polgármesteri iroda titkársága.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezési határidő lejártát követő 14. nap (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 11.00 óra.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a közbeszerzési eljárás második fázisában az ajánlatadó ajánlati biztosítékot adjon, amit Bátonyterenye Város Önkormányzata OTP Bank Rt.-nél vezetett 11741048-15451017-00000000 számú számlájára kell befizetni (az átutalásra rá kell írni "Bátonyterenye és térsége szennyvízcsatorna-építés ajánlati biztosítéka") az ajánlatadás határidejét megelőző 5. nap 24.00 óráig (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 24.00 óráig), vagy bankgarancia formájában az ajánlathoz csatolandó.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, a részvételi jelentkezés határidejét megelőző 90 napnál nem régebbi, eredeti nyilatkozat a fizetőképesség megállapítására az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számláját,
- számláján volt-e 60 napnál hosszabb idejű sorban álló követelés vele szemben,
- 2002., 2001. évi auditált mérlege (egyszerűsített mérleg, beszámoló vagy konszolidált mérleg),
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező vonatkozásában a Kbt. 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján:
- a 2002. évi mérlegből számítható likvid eszközállomány [lásd 10. b) pont] és a részvételre jelentkező szerint ennek kiegészítéséhez szükséges és a jelen projektet megnevező visszavonhatatlan pénzintézeti hitelígérvény (amely nyertessége esetén minden további feltétel nélkül rendelkezésére áll), melynek figyelembevételével a részvételre jelentkező mekkora pénzeszközzel [a 10. b) pont szerinti mérlegadatok értékének és a hitelígérvény értékének összege) rendelkezhet a projekt megvalósításához az eljárás megnyerése esetén.
b) Műszaki alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozójának vonatkozásában:
- az előző 3 év (2002., 2001., 2000.) kizárólag szennyvízcsatorna-építési referenciái megjelölve azt, hogy fővállalkozó vagy alvállalkozó volt-e, továbbá megjelölve megbízóját (ha alvállalkozó volt akkor a fővállalkozót), az információt nyújtó személy és a műszaki ellenőr megnevezésével, a teljesítés idejét (mettől meddig) szerződése nettó értékét (ha alvállalkozó volt, akkor a saját szerződéses nettó értékét) összesen és a teljesítés időtartamának megfelelő éves bontásban,
- azoknak a saját állományú és a projekt megvalósítása során kulcsszerepet vállaló szakembereknek a bemutatása képzettségük és projektben betöltött szerepük (feladatuk) ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
- bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9000 sorozatú minőségirányítási rendszerének, mely építőipari tevékenységre, ezen belül közműépítésre, mélyépítésre vonatkozik, tanúsító általi tanúsítása és az utolsó felülvizsgálata jegyzőkönyve másolata.
10. a) A részvételre jelentkezők és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók alkalmassága elbírálásának szempontjai
- szennyvízcsatorna-építési referencialista tartalma,
- a referencialevelek tartalma,
- pénzügyi és gazdasági alkalmasság a mérlegadatok, likvid eszközök mértéke és bankinformáció alapján,
- vezető szakembergárda, irányításért felelős személy felkészültsége, gyakorlata, jogosultsága,
- ISO 9000 sorozatú minőségirányítási rendszertanúsítvány és utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyve tartalma és időpontja.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha a részvételre jelentkező vagy nevesített alvállalkozója együttesen nem rendelkezik az utóbbi 3 évben (2002., 2001., 2000.) - a részvételi jelentkezés benyújtásáig befejezett - legalább 3 db szennyvízcsatorna-építési referenciával, melyeknél fővállalkozói vagy generálkivitelezői pozícióban volt, és amelyek közül legalább az egyik nettó 1 000 000 000 Ft, azaz nettó egymilliárd forint szerződéses értéket képvisel,
- ha a részvételre jelentkező vagy nevesített alvállalkozója által bemutatott bármelyik referencialevél elmarasztaló [nem szerződés szerinti teljesítés, amit a felek kölcsönösen elismertek, vagy amit jogerős bírósági ítélet állapított meg, késedelmes teljesítés, kötbérfizetési kötelezettség áll(t) fenn, garanciális kötelezettségek teljesítésének elmulasztása] megállapítást tartalmaz,
- ha a részvételre jelentkezőnek nincs alkalmazásában legalább egy, vagy egy-egy fő saját állományú főfoglalkozású, építőmérnöki területen felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év szakirányú gyakorlattal rendelkező "A" kategóriás FMV-VÁ és FMV-U szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy,
- ha a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozó(k)nak nincs alkalmazásában (alkalmazásukban) legalább egy fő saját állományú, főfoglalkozású - a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező által meghatározott feladat ellátásához szükséges szakterületű felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év szakirányú gyakorlattal, valamint felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy,
- ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik a kivitelezés tárgya szerinti tevékenység végzésére, tehát közműépítésre, mélyépítésre vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9000 sorozatú minőségirányítási rendszerrel, vagy az utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyv dátuma 15 hónapnál régebbi a részvételi jelentkezés beadási határidejéhez képest,
- ha a részvételre jelentkező saját tőkéje kisebb a jegyzett tőkénél a vizsgált 2 év (2002., 2001.) bármelyikében,
- ha a részvételre jelentkező veszteségesen gazdálkodott (mérleg szerinti eredmény) a vizsgált 2 év (2002., 2001.) bármelyikében,
- ha az alábbi és a 2002., 2001. évi mérlegadatokból megállapítható két-két db mutatószám nem éri el a meghatározott éréket:
- tőkeerősség: saját tőke/mérlegfőösszeg ł 30%,
- eladósodottság foka: kötelezettségek/eszközök összesen < 100%,
- ha a részvételre jelentkezőnek rendszertelen a fizetési fegyelme, 60 napnál tovább tartó sorban álló követelés volt vele szemben,
- ha a részvételre jelentkező éves nettó árbevétele nem éri el a vizsgált 2 év átlagában a 2 500 000 000 Ft-ot (kettőmilliárd-ötszázmillió forintot),
- ha a részvételre jelentkező 2002. évi mérlegadataiból megállapíthatóan és/vagy visszavonhatatlan hitelígérvénnyel igazoltan vagy kettővel együttesen nem rendelkezik legalább a 12. pontban meghatározott minimális havi számlaérték háromszorosát elérő likvid eszközzel. A vizsgált mérlegsorok (melyek adatai összegzésre kerülnek) az alábbiak: pénztár, csekkek, bankbetétek.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált ajánlattevőknek megküldött ajánlati felhívás tartalmazza az értékelési részszempontokat és súlyszámaikat, valamint valamennyi részszempont esetén egységes elbírálási ponthatárokat.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: -
12. Egyéb információk:
12.1. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglaltakat, azaz hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
12.2. A részvételre jelentkező által benyújtott dokumentumok csak a részvételi felhívásban meghatározottakat tartalmazhatják. A részvételi felhívásban meghatározott formai és tartalmi elemektől való eltérés esetén az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja szerint érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező által a részvételi jelentkezéshez csatolt összes dokumentumot a részvételi jelentkezés részének tekinti, és vizsgálja annak részvételi felhívásban meghatározott formai és tartalmi megfelelőségét. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell jelen részvételi felhívás másolatát is.
12.3. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerint és cégszerűen aláírt nyilatkozatban részletesen határozza meg a közbeszerzésnek azt a részét (feladat, tevékenység és részvételi arány meghatározásával), amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerződést kíván kötni. Ha azonos típusú feladatra több partnerrel számol, akkor azokat külön soron kell bemutatni.
12.4. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatban nevezze meg a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozókat feladatuk és részvételi arányuk meghatározásával.
12.5. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók csatolják be a Kbt. 46. § (1), (2) bekezdésében meghatározott cégszerűen aláírt nyilatkozatokat.
12.6. Az ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók csatolják be a Kbt. 46. § (3) bekezdése szerinti igazolásokat.
12.7. A hatósági igazolásokat a Kbt. 46. § (3)-(8) bekezdésben rögzítettek szerint kell benyújtani mind a részvételre jelentkező, mind a közbeszerzés értékének 10%-át elérő vagy meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében.
12.8. A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
12.9. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a részvételi jelentkezés határidejét megelőző 90 napnál nem régebbi eredeti cégmásolata, az aktuális változások bejegyzésének alapjául szolgáló okirat cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott eredeti példányát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát (ha ilyen aktuális változás nincs, akkor arról cégszerűen nyilatkozni kell), továbbá 90 napnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányt vagy annak közjegyző által 90 napon belül hitelesített másolatát.
12.10. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók mutassák be a feladat végrehajtásában kulcsszerepet vállaló alkalmazottaik projektben betöltött szerepét, rövid szakmai életrajzát, melyből megállapítható szakmai végzettségük, gyakorlati idejük, esetleges felelős műszaki vezetői jogosultságuk stb.
12.11. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában, a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető 51/2000. FVM-GM-KöViM együttes rendelettel előírt névjegyzékbe vételéről szóló igazolás másolatát.
12.12. A részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatot tegyenek arról, hogy a fentiek szerint bemutatott kulcsszemélyzet saját alkalmazásukban (munkaviszonyban) áll.
12.13. Ha a részvételi jelentkezést nem az aláírási címpéldányban megnevezett személy(ek) írja(ák) alá, akkor a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultak által aláírt és közjegyző által hitelesített meghatalmazás eredeti példányát, mely feljogosít bizonyos személy(eke)t a részvételi jelentkezés aláírására. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott személy(ek) aláírását is. Ilyen esetben a részvételi jelentkezést az ilyen meghatalmazott személy(ek)nek kell aláírnia(uk).
12.14. A részvételre jelentkezéshez a részvételre jelentkező csatoljon egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot számlavezető bankja(i) megnevezéséről, mely tartalmazza azt is, hogy a nyilatkozatban megnevezett banko(ko)n kívül más banknál nem vezet számlát.
12.15. A részvételre jelentkező cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban mutassa be a részvételi felhívás 10. b) pont 8. bekezdésében meghatározott 2 db mutatószámot, melyeket saját mérlegadatai felhasználásával állapított meg.
12.16. A részvételre jelentkező cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban mutassa be a vizsgált 2 év vonatkozásában és éves bontásban nettó árbevételét, mérleg szerinti eredményét, jegyzett és saját tőkéjének értékét.
12.17. Amennyiben a részvételre jelentkező cégmásolata beszerzés tárgyával összefüggő tevékenységi kört nem tartalmazza, ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
12.18. Amennyiben a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában az alvállalkozó cégmásolata a beszerzés azon részének tárgyával összefüggő tevékenységi kört - melyre a részvételre jelentkező alkalmazni kívánja - nem tartalmazza, ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
12.19. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a részvételi felhívás 9. c) pontja szerinti tartalmú és kizárólag szennyvízcsatorna-építési beruházásra vonatkozó referencialistát és az ebben a referencialistában bemutatott referenciák mindegyikéről - a részvételi jelentkezés határidejét megelőző 90 napnál nem régebbi, eredeti referenciaigazolást kell csatolni. A referenciaigazolásnak a beruházás megnevezését, a kivitelezés időtartamát, a szerződés főbb műszaki adatait, a vállalt határidőre való befejezés tényét (ennek igazolására csatolja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvének másolatát is), az esetleges kötbérfizetés mértékét és okát (nemleges esetben egy nemleges nyilatkozatot) az elvégzett munka szerződés szerinti teljesítését (vagy kölcsönösen elismert vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított nemteljesítését), továbbá a szerződés nettó értékének éves bontását (ha több évig tartott) kell tartalmaznia. A részvételi jelentkezés beadási határidejéhez képest 1 évnél régebben befejezett beruházások esetében az igazolásnak ki kell térnie a garanciális kötelezettségek teljesítettségére, vagy azok elmulasztására is. A referenciaigazolás tartalmazza azt is, hogy az igazolt beruházásban a referencialevél által megnevezett kivitelező fővállalkozói, generálkivitelezői vagy alvállalkozói tevékenységet látott-e el a megvalósítás során. A referenciaigazolást a megbízó (megbízást adó) aláírásával és a beruházó műszaki ellenőre aláírásával kell benyújtani.
12.20. A kivitelezés során a legkisebb leszámlázható teljesítmény nettó 100 M Ft, azaz nettó százmillió forint.
12.21. A beruházás fedezete állami címzett támogatás VICE- támogatás és önkormányzati saját forrás (társulat), mely az alábbi pénzügyi ütemezés szerint áll ajánlatkérő rendelkezésére: 2003. évben 7%, 2004. évben 40%, 2005. évben 45%, 2006. évben 8%. A beruházási összköltség tervezett maximuma nettó 2 500 000 000 Ft, azaz nettó kettőmilliárd-ötszázmillió forint. Az ajánlatkérő az előteljesítést értékelni fogja a Címzett és céltámogatási törvény, az Adótörvény, a Pénzügyi és számviteli törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi vagy ajánlatkérői előírások figyelembevételével.
12.22. Ha több részvételre jelentkező közösen tesz ajánlatot, valamennyi részvételre jelentkezőnek egyenként kell megfelelnie az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
12.23. Ha több részvételre jelentkező közösen tesz ajánlatot, akkor az arról szóló és minden résztvevő által cégszerűen aláírt eredeti, közjegyző által hitelesített megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
12.24. A szerződés teljesítésére alkalmassá minősítéshez a pénzügyi alkalmasság tekintetében kizárólag a részvételre jelentkezőnek kell megfelelnie.
12.25. A részvételi jelentkezést kizárólag a részvételi jelentkezés határidejéig személyesen kell benyújtani és egy db zárt csomagolásban, mely csomag tartalmaz 1 eredeti és 2 másolati példányt. A részvételi jelentkezés minden példányát a részvételre jelentkező által nemzeti színű szalaggal vagy madzaggal átfűzött és leplombált (a szalagot, madzagot leragasztott és aláírt) módon kell benyújtani. A példányok borító- vagy első lapjára rá kell írni, hogy eredeti vagy másolati példányról van-e szó.
12.26. A példányokat tartalmazó csomagolásra rá kell írni: "Részvételi jelentkezés Bátonyterenye és térsége szennyvízcsatorna-hálózat I. ütem építési beruházás kivitelezésére. Felbontási idő előtt nem bontható fel." Postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Postai kézbesítés esetén a késedelem kockázata a részvételre jelentkezőt terheli.
12.27. A részvételi jelentkezéseket folyamatos lapszámozással, lapszámokat (a fejezeteket elválasztó üres lapokat is be kell számozni, ha van ilyen) ellátva, gépelve, nyomtatott formában vagy eltávolíthatatlan tintával kell elkészíteni, és valamennyi lapot (a fejezeteket elválasztó üres lapokat is, ha van ilyen) olyan személyek aláírásával kell ellátni, akik a részvételi jelentkezés aláírására jogosultak vagy felhatalmazottak. A részvételi jelentkezés azon lapját ilyen aláírással nem kell ellátni, ahol egyébként cégszerű aláírás szerepel. A részvételi jelentkezésben nem lehetnek átírások vagy törlések. A részvételi jelentkezés elejére egy olyan tartalomjegyzéket kell fűzni, melyből kitűnik, hogy a tartalomjegyzékben feltüntetett dokumentumok mely oldalon, oldalakon találhatók.
12.28. A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a részvételre jelentkezőnek kell viselnie, és az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül. Az ajánlatkérőtől a benyújtott részvételi jelentkezések nem igényelhetők vissza.
12.29. Az ajánlattételre alkalmasnak ítélt részvételre jelentkezők jogosultak az ajánlattételi dokumentáció megvásárlására, annak az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen történő átvételére és arra, hogy ajánlatukat az abban foglaltaknak megfelelően és az előminősítési eljáráson beadott dokumentációjukkal összhangban adják meg. A dokumentáció az ajánlati felhívás napján és az azt követő 15 napon belül munkanapokon 9.00-12.00 óra között vehető át 400 000 Ft + áfa, összesen 500 000 Ft díj ellenében, amit a lebonyolító ISTER Mérnökiroda bankszámlájára 10560000-22197301-01010106 átutalással kell megfizetni. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása helyén be kell mutatni az ellenérték megfizetéséről szóló átutalási megbízást, vagy az ajánlattevő bankszámlájának vonatkozó terhelési értesítőjét. A lebonyolító mérnökiroda a dokumentáció áráról - utólag - számlát állít ki. A dokumentáció megvásárlása az ajánlat beadásának feltétele. A dokumentáció megvásárlásához kapcsolódó jogok nem ruházhatók át. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve nem igényelhető vissza.
12.30. A részvételi jelentkezés eredményhirdetésének helyszíne: Bátonyterenye Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 3070 Bátonyterenye, Béke út 35-37.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: K. É. - 1645/2003, Közbeszerzési Értesítő 2003. március 12.
14. A hirdetmény feladásának napja: 2003. november 28.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. december 1.