Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részvételi felhívása tárgyalásos eljárás megindítására (9668)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: 76/513-800
Tel./fax: 76/513-801
Az ajánlatkérő nevében ezen közbeszerzési eljárás keretében eljár:
ÉPINBER Kft.
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12.
Telefon/fax: 76/481-180, 481-280, 416-178
2. a) A választott eljárás: tárgyalásos eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 70. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel a nyílt eljárás eredménytelenül zárult a Kbt. 60. § (1) bekezdés d) pontja alapján és a felhívásnak, illetve a dokumentációnak a közbeszerzés tárgyára vonatkozó feltételei időközben nem változtak meg.
c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételeinek indokolása: -
d) A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: átalányáras vállalkozási szerződés az I., II. III. ütemre vonatkozóan külön-külön.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kunfehértói Gyermekotthona kétszintes magas tetős főépületének korszerűsítése, 4 × 10 férőhelyes lakóotthonos gyermekotthonná történő átalakítása, hasznos alapterület: 1365 m2, mely alapterületen 4 lakásotthon és kiszolgálóhelyiségek kerülnek kialakításra, teljes belső felújítással, homlokzat-felújítással, megvalósítása 3 ütemben:
I. ütem:
- 2 egymás feletti lakás, külön bejáratok kialakításával, tűzszakaszok kialakításával, tűzi víztároló építése,
II. ütem:
- 2 egymás feletti lakásotthon kialakítása,
III. ütem:
- irodák és kiszolgálóhelyiségek rekonstrukciója, homlokzat felújítása, tűzjelző rendszer tervezése és kiépítése.
b) A teljesítés helye: Kunfehértó, Úttörő tér 1-2.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
I. ütem: 2004. június 15.
II. ütem: 2004. augusztus 15.
III. ütem: 2004. október 30.
Korábbi végteljesítési határidő megajánlható.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, közös ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződést valamennyi ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősség vállalásával.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a jelen részvételi felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételét követő első naptól számított 25. nap utáni első munkanap 9.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. V. em. 510. szoba. Az épületben beléptető rendszer működik, a jelentkezők ezt vegyék figyelembe.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
d) Az (első) tárgyalás időpontja: az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatok beadási határidejét követő 5. munkanap 9.00 órától, amelyre ajánlatkérő külön értesítéssel hívja meg az ajánlattevőket.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a nyilvános eredményhirdetésre - külön értesítés nélkül - a részvételi jelentkezés határidejét követő naptól számított 5. munkanapon 9.00 óra.
Az eredményhirdetés helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. III. emeleti tárgyaló.
8. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására benyújtandók:
- 30 napnál nem régebbi keltű pénzintézeti nyilatkozat - eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya - a fizetőképességről az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti vállalkozó számláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e az utóbbi 1 évben, sorban állás a számláján volt-e, ha igen, mikor, hány napig,
- 2002. évi mérleg és eredménykimutatás cégbírósághoz benyújtott példányának másolata, ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva,
- az előző 3 évben (2000-től) végzett jelentősebb magasépítési vagy épület-felújítási referenciamunkáinak ismertetése, a megrendelő nevének, címének és a nevében információt adó személy telefonelérhetőségének megadásával. A megrendelő által cégszerűen aláírt referenciaigazolás(ok) becsatolásával, amely(ek)nek tartalmazni kell a referenciamunka megnevezését, a teljesítés idejét, és hogy a vállalkozó határidőre, jó minőségben teljesítette-e a referenciamunkáját,
- azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek) megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a munka felelős műszaki vezetői lesznek, illetve a minőség-ellenőrzést végzik,
- a részvételre jelentkező által igénybe venni kívánt felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló határozat másolata.
9. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek teljesítése,
- a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó vállalkozásának nyereségessége 2002-ben,
- a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó elmúlt 3 évi referenciamunkái,
- a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó szakembereinek megfelelősége.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a részvételre jelentkezőnek vagy a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának a banki információ alapján 30 napon túli sorban állás volt a számláján a részvételi jelentkezési határidőtől számított 1 éven belül,
- a részvételre jelentkezőnek vagy a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója nem rendelkezik megfelelő pénzügyi stabilitással, azaz az előző évben tevékenysége a mérlegadatok alapján veszteséges volt,
- a részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak együttesen az elmúlt 3 évben nem volt legalább 1 db bruttó 30 millió Ft vállalási összegű teljesített magasépítési vagy épület-felújítási referenciamunkája,
- a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó együttesen nem rendelkezik legalább 1 fő 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-KöViM rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM rendelet szerinti magasépítési szakterületen "A1" vagy "A" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az ajánlati felhívásban lesz megadva.
10. Az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők keretszáma: -
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Az ajánlatkérő által már kiválasztottak neve és címe: -
13. Egyéb információk:
- A részvételi jelentkezéseket cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt borítékban kell benyújtani, ráírva: "Kunfehértó Gyermekotthon-átalakítás részvételi jelentkezés".
- A részvételre jelentkezők nevezzék meg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és az általuk végzendő munkarészeket.
- A jelentkezőre és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozókra vonatkozóan a részvételi jelentkezésben benyújtandók még:
- hatályos cégkivonat, vagy alapító okirat, vagy vállalkozói igazolvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata - a tevékenységi kör megállapításához,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya - cégszerű aláírás megállapításához,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c), pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy az elkülönített állami pénzalapok közül melyikkel szemben áll fenn fizetési kötelezettsége és annak az igazolása, amellyel szemben fizetési kötelezettsége fennáll,
- a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjára, a (4) bekezdésre, és külföldi ajánlattevő esetén a (8) bekezdésre vonatkozó igazolások, nyilatkozatok; a benyújtott igazolások keltezése az eredményhirdetés időpontját megelőző 1 éven belüli lehet; elegendő másolatban benyújtani azokat,
- írásbeli nyilatkozat, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- A kivitelezést az intézmény üzemelése mellett kell elvégezni.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglalt esetleges hiányosságok körében.
14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
15. A hirdetmény feladásának napja: 2003. december 10.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. december 10.