Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9496)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Telefon: 477-3500
Fax: 477-3519
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Kvassay-zsilip és szivattyútelep, gépészeti és acélszerkezeti munkák rekonstrukciója:
- beeresztőzsilip 3 × 3,2 m × 3,3 m nyílás
- hajózsilip 10 m × 75 m hasznos méret
- betétgerendákat mozgató daru 11 m fesztáv, 2 × 2,0 Mp teherbírás
b) A teljesítés helye: Budapest XXI. kerület, Kvassay-zsilip és szivattyútelep.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2006. november 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. Szakaszmérnökség, 1211 Budapest, Szabadkikötő út 2. I. emelet 125. Telefon: 277-6035.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás megjelenésének napján és az azt követő naptól számított 15 napig az 5. a) pontban megjelölt helyen hétfőtől péntekig 9.00-12.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára 100 000 Ft (bruttó), mely összeget a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság számlájára kell befizetni. Befizetési csekk az 5. a) pontban szereplő helyszínen szerezhető be. A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció ellenértéke nem igényelhető vissza, kivéve az 1995. évi XL. tv. (továbbiakban: Kbt.) 37. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel napját követő naptól számított 51. nap 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatói titkárság, 1088 Budapest, Rákóczi út 41. III. emelet 312.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: az ajánlatkérő az ajánlattevőket ezúton - külön értesítés nélkül - meghívja az ajánlatok bontására.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tanácsterem, 1088 Budapest, Rákóczi út 41. III. emelet 310.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a szolgáltatások ellenértékének kifizetése az előírt teljesítésigazolás kiállítását követően benyújtott számla ellenében 15 banki napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Az ajánlatkérő előleget nem ad.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására mind az ajánlattevő - közös ajánlattevők esetében külön-külön -, mind az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra (továbbiakban: alvállalkozó) vonatkozóan egyaránt csatolni kell az alábbiakat:
- Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, a számlavezető pénzintézet által kiállított nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti bankszámláját,
- fizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz-e,
- számláján az elmúlt 1 év során 60 napot meghaladó sorban álló tétel volt-e [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont],
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt 3 évre vonatkozóan (2000., 2001., 2002.) mérlegének és eredménykimutatásának másolata,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozata 2000., 2001., 2002. évi teljes nettó forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyában teljesített nettó forgalomról.
Műszaki alkalmasság igazolására a jelentkezéshez csatolni kell:
- Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 év (2000., 2001., 2002.) legjelentősebb - a közbeszerzés tárgyához hasonló jellegű - építési beruházásainak ismertetése a következő tartalommal:
- a teljesítés tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege,
- a teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) elérhetősége,
- felsorolt építési beruházások mindegyikére vonatkozóan referencialevél csatolása, melyekben a megrendelők kedvezően nyilatkoznak a megkötött szerződés teljesítéséről,
- Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő - közös ajánlattevők esetében külön-külön - és az alvállalkozó azon szakembereinek (szervezeti egységeinek), illetve vezetőnek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
- Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pontja alapján ajánlat saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységei minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása,
- műszaki-technikai felszereltség (a rekonstrukció során igénybe venni kívánt gépek és berendezések leírása).
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- pénzintézettől származó nyilatkozat alapján az ajánlattevő vagy az alvállalkozó valamelyik pénzintézeti számláján az elmúlt 1 éves időszakban 60 napot meghaladó sorban álló tétel volt,
- az ajánlattevő vagy az alvállalkozó mérleg szerinti eredménye negatív a 2000., a 2001. és 2002. év bármelyikében,
- az ajánlattevő és az alvállalkozó éves nettó forgalma az elmúlt 3 év (2000., 2001., 2002.) bármelyikében nem érte el a nettó 100 millió Ft-ot,
- az ajánlattevő nem kivitelezett az elmúlt 3 évben (2000., 2001., 2002.), a közbeszerzés tárgyához hasonló beruházást: acélszerkezetű hajózsilip - betétgerenda-felújítás, zsiliptáblák és mozgatóberendezéseinek felújítása, daruk és darupályák felújítása,
- az ajánlattevő és az alvállalkozó együtt nem csatolt a jelentkezéshez a jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozó pozitív tartalmú (az elmúlt 3 év - 2000., 2001., 2002. - bármelyikéből), megrendelő által kiállított referencialevelet, amelyekben a megrendelő kedvezően nyilatkozik a szerződés teljesítéséről,
- az ajánlattevő önállóan nem rendelkezik a tevékenységére vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási tanúsítvánnyal,
- az ajánlattevő nem rendelkezik a szükséges műszaki-technikai felszereltséggel (legalább 20 m hosszú saját vagy bérelt daruzott csarnokkal, 4 db - a kivitelezéshez megfelelő - hegesztőberendezéssel),
- az ajánlattevő és az alvállalkozó együtt nem rendelkezik legalább két fő, a teljesítésbe bevonandó olyan vezető szakemberrel, akik rendelkeznek a teljesítéshez szükséges képzettséggel, felsőfokú szakirányú végzettséggel és felelős műszaki vezetői engedéllyel, és legalább 4 fő minősített hegesztő szakemberrel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követően 60 napig kötve van ajánlatához.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 60. napon 10.00 órakor, ha ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon ugyanezen időpontban. Helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével. Az eredményhirdetésre az ajánlatkérő ezúton hívja meg az ajánlattevőket.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 15. nap, amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Csatolni kell a tevékenység végzésére jogosító dokumentumokat [cégek esetében a cégbírósági bejegyzésről szóló (három hónapnál nem régebbi) igazolás vagy ennek hiányában a cégjegyzékének a bíróság által átvett hitelesített példányát].
- A Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban, a Kbt. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban, a Kbt. 46. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatait, valamint a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott köztartozásokat nyilvántartó hatóságok igazolásait a Kbt. 46. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint kell benyújtani.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdése szerint hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
- Az ajánlatkérő, az ajánlati felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele napját követő naptól számított 32. napon azoknak az ajánlattevőknek a számára, akik a dokumentációt megvásárolták, 10.00 órakor helyszíni tájékoztatót tart. A tájékoztatóról jegyzőkönyv készült, amit az ajánlatkérő valamennyi, a dokumentáció kiváltott ajánlatkérőnek a Kbt. 38. § (1) bekezdésében megjelölt határidőig megküld. Találkozás helye: az 5. a) pont szerinti dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helye.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részeit képezik.
- Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, kettő példányban (egy eredeti + egy másolati) kell benyújtani. Az ajánlat beadása cégjegyzés nélküli zárt borítékban történik, melyet az alábbi felirattal kell ellátni: "Ajánlat a Kvassay-zsilip és szivattyútelep gépészeti és acélszerkezeti munkák rekonstrukciójára". A borítékon a fent megjelölt feliraton kívül semmi egyéb jelzés nem lehet.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. december 15.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. december 15.