Budapest-Zugló Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9606)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Budapest-Zugló Önkormányzata
nevében és képviseletében ezen közbeszerzési eljárás keretében
Budapest-Zugló polgármestere
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Telefon: 467-2322
Fax: 467-2386
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Budapest-Zugló Önkormányzata tulajdonában levő:
- 5 közúti szakaszon összesen 4030 m2 területen szilárd útburkolat építése,
- 11 útszakaszon összesen 1500 m2 járdaépítés,
- 5 útszakaszon összesen 3150 m2 földút átépítése (itatott aszfalt makadám burkolat),
- korlátozott sebességű övezet kialakítása 270 000 m2 területen,
- 8 útszakaszon összesen 213 fm vízelvezetés kiépítése,
- 203 fm gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése,
- 1760 m2 területű gépkocsiparkolók építése műanyag gyeprácsos burkolatra.
b) A teljesítés helye: Budapest-Zugló XIV. kerület közigazgatási területeinek alábbi közútjai:
Útépítési helyszínek:
- Kála u. (Zoborhegy u.-Egressy út között) 490 m2
- Tornóc u. (Zoborhegy tér-Öv u. között) 850 m2
- Rákospatak u. (Ungvár u.-Kacsóh P. u. között) 1150 m2
- Szomolány köz (Szomolány u.-Zsigárd u. között) 1020 m2
- Kengyel u. (Jeszenák u.-Gödöllői u. között) 520 m2
Járdaépítési helyszínek:
- Kerepesi út 78. szám előtt 170 m2
- Pillangó park 16. előtt 220 m2
- Tengerszem u. 59-77-ig 390 m2
- Kriván u. 2. előtt 30 m2
- Ajka u. 2. előtt 30 m2
- Szederkény u. (Mogyoródi u.-Vazul u. között) 340 m2
- Kengyel u. (Gödöllői u.-Jeszenák u. között) 30 m2
- Gvadányi u. 1-13-ig 200 m2
- Kantár u. (Gödöllői u.-Jeszenák u. között) 30 m2
- Kála u. (Egressy út-Zoborhegy u. között) 30 m2
- Kápa u. 6. előtt 30 m2
Földút átépítése:
- Rákospatak u. (Szugló u.-Németpróna u. között) 1400 m2
- Turán tér (Egressy út-Pósa Lajos u. között) 1050 m2
- Szuglói körvasútsor (Kerepesi út-Ond vezér u. között) 570 m2
- Egressy út 1-5. között 30 m2
- Kápa u. 100 m2
Korlátozott sebességű övezet kialakítása:
- Mogyoródi út-Gvadányi út-Fogarasi út-Vezér u. által határolt területen (270 000 m2) 25 db sebességcsökkentő küszöb beépítése
Gépkocsiparkolók építése:
- Varsó u. (Bácskai u.-Gyarmat u. között) 1010 m2
- Kerepesi úti szervizút (Bolgárkerék u.-Örs vezér tere között) 750 m2
Vízelvezetés kialakítása:
- Öv u. (Egressy út-Paskál u. között) 28 fm
- Miskolci u. 77. szám előtt 30 fm
- Vezér u. (Vezér u.-Tihamér u. kereszteződése) 15 fm
- Gvadányi u. 1-13. szám között 60 fm
- Fogarasi út 105. szám előtt 30 fm
- Szőnyi út 42/B szám előtt 10 fm
- Deés u. 34. szám előtt 10 fm
- Bazsarózsa u. 60-72. szám előtt 30 fm
Gravitációs szennyvízcsatorna építése:
- Kengyel u. (Gödöllői u.-Jeszenák u. között) Ř300 KG PVC 90 fm
- Lőcsei u. (Gervay u.-Kerékgyártó u. között)
Ř300 KG PVC 56 fm
- Szuglói körvasútsor (Gervay u.-Kerékgyártó u. között) Ř300 KG PVC 57 fm
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: teljesítési határidő: 2004. június 15.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal polgármesteri kabinet, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., I. em. 122/A, közbeszerzési referens.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő 16. nap 10.00 óráig. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óra az 5. pontban meghatározott helyen ügyfélfogadási napokon (hétfőn: 13.30-16.00, szerdán: 9.00-16.00, pénteken: 9.00-11.30 között).
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció bruttó 240 000 Ft összegű térítési díjért vehető át a térítési díj befizetését igazoló csekk bemutatása ellenében. A befizetési csekk Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal lakossági osztályán (1145 Budapest, Bácskai u. 53.) kérhető munkanapokon 9.00-12.00 óra között. A dokumentáció díját az ajánlatkérő az eljárás lezárását követően nem fizeti vissza, kivéve a Kbt. 37. § (4) bekezdés szerinti eseteket.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételét követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal polgármesteri kabinet, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., I. em. 122/A, közbeszerzési referens.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., V. em. 513., oktatókabinet.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 400 000 Ft, azaz kettőmillió-négyszázezer forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető Budapest-Zugló Önkormányzata OTP Rt.-nél vezetett 11784009-15514004 számú költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig átutalással a következő megjelöléssel: "Közutak, járdák forgalomcsillapítás stb. építése." Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként Budapest-Zugló Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként fel kell tüntetni: "Közutak, járdák forgalomcsillapítás stb. építése." A bankgaranciának az ajánlattételi határidő lejártától az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 60. napig érvényesnek kell lennie. Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza az ajánlati biztosíték ajánlattételi határidőig való befizetésének tényét tanúsító dokumentumot: bankgarancia-szerződés eredeti, illetőleg a banki terhelési értesítő másolati példányát. A nyertes ajánlattevő esetében az ajánlati biztosíték a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a vállalkozói díjnak megfelelő pénzügyi fedezetet az önkormányzat az OTP Rt. budapesti önkormányzati fióknál vezetett 11784009-15514004 számú számlájáról biztosítja. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kézhezvételét követő 30 napon belül az ellenszolgáltatást teljesíti.
10. A nyertes közös ajánlattevőtől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalni.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőknek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságát igazolni kell az alábbiak szerint:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján:
- valamennyi számlavezető pénzintézettől 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megítéléséhez:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
- milyennek ítéli az ajánlattevő hitel- és fizetőképességét,
- az ajánlattevő bankszámláján van-e, illetőleg a nyilatkozat keltét megelőző egy éven belül volt-e sorban állás,
- a tárgyévet megelőző 3 év (2000., 2001., 2002.) mérlegének és eredménykimutatásának cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányának hiteles másolata vagy az IM céginformációs rendszerétől származó eredeti példánya.
Műszaki alkalmasság igazolása a Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján:
- az ajánlattevő 2000., 2001. és 2002. évi, a közbeszerzési eljárás tárgyával megegyező (útépítési, közműépítési, térkőburkolat-építési, műanyag gyeprácsos parkolóépítési) jelentősebb (minimum 3) beruházásainak ismertetése, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél részéről információt szolgáltató személy megnevezése, valamint telefonszáma,
- azoknak a műszaki szakembereknek és szervezeti egységeknek a megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségtanúsító intézménytől származó hatályos tanúsítvány eredeti példányának vagy hiteles másolatának becsatolása,
- az ajánlattevőknek és alvállalkozóiknak, valamint a közös ajánlattevőknek és alvállalkozóiknak a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében meghatározott feltételeknek külön-külön önállóan, míg a műszaki alkalmasság körében meghatározott feltételeknek együttesen kell megfelelniük.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a pénzintézeti nyilatkozat szerint az ajánlati felhívást megelőző egy éven belül számláján sorban állás volt,
- a 2000., 2001., 2002. évi eredménykimutatása szerint az adózás előtti eredménye bármelyik vizsgált évben negatív,
- nem rendelkezik hatályos minőségtanúsítvánnyal,
- nem rendelkezik a 2000., 2001., 2002. években a közbeszerzés tárgyával megegyező (útépítési, közműépítési, térkőburkolat-építési, műanyag gyeprácsos parkolóépítési), összességében legalább 300 M Ft/éves értékű referenciával (a referenciákat legalább 3 különböző megrendelőtől kell szolgáltatni),
- nincs a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett helyszíni felelős műszaki vezetője.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig az ajánlattevő kötve van ajánlatához.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok súlyszámok
- ajánlati ár 10
- 50 000 Ft/napot meghaladó, de legfeljebb 200 000 Ft/nap késedelmi kötbér vállalása 1
- 24 hónapot meghaladó, de legfeljebb 60 hónap jótállás vállalása (egész hónapban) 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10 pont. Minden egyes részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a legkevésbé kedvező ajánlat pedig 1 pontot, a többi ajánlat a kettő között arányosan oszlik meg.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásának napját követő első naptól számított 10. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 9. napon 12.00 óra, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 12.00 óra.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlati dokumentáció kiváltása és az ajánlati biztosíték befizetése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
- Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 másolati példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolati" példány. Az ajánlatok egyes példányait folyamatos oldalszámozással (lapszámozással) ellátva, oldalanként (laponként) szignálva, oldalszámozott tartalomjegyzékkel, sérülés nélkül nem bontható (átfűzött és lepecsételt) kötésben kell benyújtani. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: "Közutak, járdák építése, forgalomcsillapítás." A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
- Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- Az ajánlati árat bruttó összegben kell megadni.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
- Az ajánlatban kifejezett nyilatkozatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül [Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja],
- az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat [Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja].
- Az ajánlatnak mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan tartalmaznia kell a Kbt. 46. § (1)-(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és igazolásokat.
- Ajánlatkérő a Kbt. 44-46. § szerint meghatározott nyilatkozatok és igazolások utólagos csatolására, valamint az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására lehetőséget nem biztosít.
- Az alábbi feltételek, követelmények nem teljesítése esetén hiánypótlást az ajánlatkérő nem biztosíthat, a dokumentumok hiánya automatikusan az ajánlat érvényességét eredményezi:
- az ajánlatnak az ajánlattevőre vonatkoztatva tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot,
- az ajánlatnak mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti vagy másolati példányát:
- az ajánlattételi határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást,
- az esetleg még el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát.
- A cégkivonatban a beszerzés tárgyára feljogosító tevékenységi kör (épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR: 45.21; autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése, TEÁOR 45.23) hiánya automatikusan az ajánlat érvénytelenségét eredményezi,
- Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a 10. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő együttműködési megállapodás másolati példányát.
- A szerződéstervezet értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt példányát.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő szándéknyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén felelősségbiztosítást köt a vállalkozási szerződés megkötésével egyidejűleg.
- Ajánlatkérő a Kála utca-Tornóc utca-Rákospatak utca-Szomolányi köz-Kengyel utca útépítéseket és a Kengyel utcai szennyvízcsatorna-építést részben pályázati forrás felhasználásával valósítja meg.
- Ajánlatkérő egy alkalommal helyszíni konzultációt tart az ajánlati felhívás megjelenésének napjától számított 21. napon 10.00 órai kezdettel. Helyszín: Szomolányi köz-Szomolányi utca sarok.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2003. december 13.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. december 13.