Nemzeti Autópálya Rt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (10095)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Nemzeti Autópálya Rt.
1036 Budapest, Lajos u. 80.
Telefon: 436-8100
Fax: 436-8110
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: tervezési szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: 81. számú főút Győr új bevezető szakasz (II. ütem) - Tatai-Ipar u. 81+200-82+778 km sz. között - építési terv és kivitelezői ajánlatkérésre alkalmas tenderterv elkészítése. A tervek tartalma: útépítés, közművek, zaj- és környezetvédelem, forgalomtechnika, vasúti felüljáró.
b) A teljesítés helye: Nemzeti Autópálya Rt., 1036 Budapest, Lajos u. 80.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
tender-tervdokumentáció elkészítési és átadási határideje:
2004. május 31.
az építési tervdokumentáció elkészítési és átadási határideje: (részhatáridő, előteljesítés lehetséges)
2004. július 31.
szerződésteljesítési véghatáridő: (építési tervek teljes körű jóváhagyatása, dokumentálása)
2004. szeptember 15.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Nemzeti Autópálya Rt., 1036 Budapest, Lajos u. 80. C épület II. emelet 209. szoba.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció átvehető az ajánlati felhívás közzétételének napján, továbbá az azt követő első naptól számított 25. napot követő első munkanapig az 5. a) pontban megjelölt címen, munkanapokon 8.00-14.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció személyesen, vagy meghatalmazott által vehető át vissza nem térítendő [kivéve a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt eseteket] 10 000 Ft + 2500 Ft áfa = 12 500 Ft összeg megfizetése ellenében. Az összeget az ajánlatkérő 11300256-01012011-00000000 számú számlájára kell átutalni. A dokumentáció a befizetést igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása ellenében vehető át. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő: ,,81. számú főút Győr új bevezető szakasz (II. ütem) építési terv elkészítése". A dokumentációt az ajánlatkérő mágneslemezen is átadja.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 41. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Nemzeti Autópálya Rt., 1036 Budapest, Lajos u. 80. V. emeleti tárgyaló.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Nemzeti Autópálya Rt., 1036 Budapest, Lajos u. 80. V. emeleti tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a pénzügyi fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Vállalkozó 2 részszámlát [a 4. a) és b) pont szerinti időpontban] és egy végszámlát nyújthat be. Ajánlatkérő a vállalkozási szerződésben rögzített időpontokban a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának egyaránt csatolnia kell az alábbiakat:
1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására:
1.1. A folyószámlát kezelő pénzintézettől származó nyilatkozat 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy másolati példánya az alábbi tartalommal, a folyószámla-tulajdonosra vonatkoztatva [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont]:
- Mióta vezetik a folyószámlát?
- Hogyan ítélik meg pénzügyi helyzetét, hitel- és fizetőképességét?
- A folyószámlán egy éven belül, 60 napnál hosszabb sorban állás volt-e, fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e?
1.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégbíróságnál letétbe helyezett - cégbírósági bélyegző lenyomatával ellátott - előző 3 évi (2000-2002) mérlegbeszámolóját másolatban [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont].
2. Műszaki alkalmasság igazolására:
2.1. Az előző 3 év legjelentősebb, főtervezőként, főúthálózaton egyenként legalább 80 M Ft + áfa értékű - út-, híd- és közműépítési-tervezési munkák referenciáinak ismertetése, a szerződést kötő másik fél megnevezésével, címének, telefonszámának a szerződés összegének meghatározásával [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont].
2.2. A teljesítés során alkalmazni kívánt szakemberek, vezetők megnevezése, bemutatása, képzettségük és szakirányú gyakorlatuk ismertetésével [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont].
2.3. A tervezési jogosultsággal rendelkező vezető tervezők tervezői jogosultságait igazoló okiratok másolatainak csatolásával, szakáganként.
2.4. A saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki, vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont].
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- számláján előző 1 évben 60 napot meghaladó sorban állás tétele mutatkozik,
- az ajánlattevő gazdálkodása 2000., 2001. vagy 2002. években 1 alkalommal veszteséges volt,
- ajánlattevő nem tud az előző 3 évben, főutak tervezése területén, legalább 1 db 80 M Ft + áfa értékű, főtervezőként teljesített munkát igazolni,
- nincs legalább 3 fő, érvényes jogosultsággal rendelkező, saját alkalmazásában lévő tervezője,
- nincs legalább 1 fő közúti tervezési szakterületen K2-1 A kategóriás érvényes jogosultsággal rendelkező saját állományú, főfoglalkozású, a tárgyi munka elvégzéséhez megfelelő felsőfokú szakmai végzettségű, min. 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
- nem rendelkezik minőségbiztosítási rendszer-tanúsítvánnyal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik és az eredményhirdetés időpontjától számított 30. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának elbírálási
részszempontjai
súlyszámai
- ajánlati ár (Ft) 5
- a 4. b) pontban megjelölt korábbi részhatáridő vállalása 2
- a min. 1 ezrelék/nap, de max. 10 ezrelék/napot meg nem haladó, a határidő biztosítására vállalt, a részhatáridőkre is vonatkozó kötbér mértéke 1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 1-10.
Egy-egy részszempont számításánál az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot, míg a többi ajánlat arányosan kevesebb pontot kap.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 20. napon 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő munkanapon, a 7. b) pontban megjelölt helyen. Az eredményhirdetésre az ajánlatkérő ezúton hívja meg az ajánlattevőket.
b) A szerződéskötés időpontja: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 8. napot követő első munkanapon 10.00 órakor köti meg.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati felhívás dokumentációjának megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.
- Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, lapszámozással, és tartalomjegyzékkel ellátva, oldalanként szignálva, zárt csomagolásban, 4 példányban (1 eredeti, 3. az eredetivel megegyező másolat) kell benyújtani. Az ajánlati példányokon fel kell tüntetni, hogy ,,eredeti" vagy ,,másolat". Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó.
Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: ,,81. számú főút Győr új bevezető szakasz (II. ütem) építési terv elkészítése" és ,,Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!"
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 46. § (1), (2), valamint (4)-(8) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat.
- Az ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 43. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
- Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést [Kbt. 59. § (1) bekezdés].
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 43. § (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot a dokumentációban meghatározottak szerint.
- Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződéstervezetet kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, oldalanként szignálva köteles ajánlatához csatolni.
- Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül [Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pont].
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, mind az ajánlattevőre, mind a 10% feletti alvállalkozójára vonatkozóan.
- az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó írásos megbízás,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegző-lenyomattal ellátott példánya.
- A felelős tervezői jogosultságot és névjegyzékbe vételt igazoló hatósági igazolásokat az ajánlatnak tartalmaznia kell.
- A cégkivonatban a beszerzés tárgyára feljogosító tevékenységi kör hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
- Az ajánlatkérő az értékelő tevékenysége során szigorúan alkalmazni fogja a Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdéseinek elő írásait.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. január 8.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. január 8.