Hajdúhadház Város Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (10154)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Hajdúhadház Város Önkormányzata,
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Telefon: 52/384-103
Fax: 52/384-295
nevében és képviseletében eljár:
NYÍR-HIDROFIL Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.,
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.
Telefon: 42/500-472
Fax: 42/500-473
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdés szerint előírt értékhatárt meghaladó beruházás.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló építési szerelési munkára irányuló generál- vállalkozási szerződés részben tételes, részben fix összegű elszámolás alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Hajdúhadház település szennyvízcsatorna-hálózat bővítés megvalósítása.
Főbb mennyiségek:
11 269 fm DN 200 műanyag vezeték, 8 474 fm DN 150 műanyag vezeték, 1 020 fm DN 150 műanyag nyomás alatti vezeték, 1 db átemelő Qd: 121 m 3 /d, 2 db átemelő szivattyú Q 4,2 m 3 /s, P=2,4 KW, H=13 m.
Tárgya: Téglás település szennyvízcsatorna-hálózat bővítés megvalósítása.
Főbb mennyiségek:
5468 fm DN 200 műanyag vezeték, 2832 fm DN 150 műanyag vezeték, 804 fm KPE vezeték, 5 db Ş 1,60 m átemelő, 10 db átemelő szivattyú.
Tárgya: 700 m 3 /d kapacitású szennyvíztisztító-telep bővítés.
b) A teljesítés helye: Hajdúhadház - Téglás kül- és belterülete
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítési (üzembehelyezési) határidő: a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep bővítés műszaki átadás-átvételi, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat üzembe helyezési határ ideje: 2004. november 30.
A szennyvíztisztító-telep bővítés üzembe helyezési határideje 6 hónapos próbaüzem időtartammal: 2005. május. 30.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek társulási megállapodást kell az ajánlatukhoz csatolni, amelynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők együttes és egyetemleges felelősségét és osztatlan szolgáltatás vállalását. Továbbá azt, hogy melyik társult tag jogosult a kötelezettségvállalásra és a szerződés aláírására.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: e hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 26. napon 10.00 óráig. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. I. em., Műszaki Iroda.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 15. nap 10.00 órakor, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap 10.00 órakor, a 6. b) pontban jelzett helyen.
Az előminősítési eljárás eredményének kihirdetését követően az ajánlatkérő az összes alkalmasnak talált részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés alkalmával ajánlati biztosítékot nem kér. Az ajánlatkérő az előminősítésen kiválasztott jelentkezők további részvételét 5 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték érvényességének az ajánlattételi határidő lejártától kell kezdődnie és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig kell tartania. Az ajánlati biztosíték átutalással teljesíthető az ajánlatkérő Hajdúhadház Város Önkormányzatának a Hajdúsági Takarékszövetkezetnél vezetett, 60400004-14000106 számú számlájára történő befizetéssel. Az ajánlathoz csatolni kell az átutalás tényét igazoló hitelesített banki visszaigazolást. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékként bankgaranciát is elfogad. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 10 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdés szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot.
Az ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó bizonylat másolatát, vagy a bankgarancia nyújtás esetén az ezt tanúsító eredeti igazolást külön zárt borítékban az ajánlat "eredeti" jelzéssel ellátott példányához kell csatolni.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: pénzügyi gazdasági, műszaki alkalmasság igazolására a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdésben leírtak figyelembevételével szükséges.
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a jelentkező számláját,
- fizetési kötelezettségének eleget tesz-e,
- a jelentkező számláján az utóbbi három évben (2001., 2002., 2003.) sorban állás volt-e, ha igen, hány esetben, milyen összeggel,
- 2000., 2001., 2002. év könyvvizsgáló által auditált mérlegének és eredménykimutatásának (egyszerűsített mérlegének, beszámolójának, vagy konszolidált mérlegének benyújtása Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja)
- nyilatkozat az előző 3 évi (2001., 2002., 2003.) teljes forgalomról, ezen belül az építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalomról, évenkénti bontásban és ugyanezen időszak közbeszerzési tárgyának forgalmáról [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
b) Műszaki alkalmasság igazolása: a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában szükséges az előminősítési dokumentációban foglalt részletezettség szerint:
- a jelentkező által az előző 3 évben (2001., 2002., 2003.) generálkivitelezőként vagy alvállalkozóként végzett és befejezett, szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építési beruházások ismertetése a következők szerint: ellenszolgáltatás összege, az adott munkában való részvétel formája és mértéke %-os arányban. A megépített csatornarendszerek hosszának megjelölése, minőségre vonatkozó információk, teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma,
- a jelentkező a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltségének bemutatása. Saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél ezek szerződését kell a jelentkezéshez mellékelni,
- a jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma, szakmai összetétele, képzettsége, szakmai gyakorlata, kiemelve a főfoglalkozású dolgozókat és a minőség ellenőrzésért felelős személyeket,
- saját és a teljesítésbe bevonni kívánt [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerinti] alvállalkozók - bármely nemzetközi rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, amely építőipari tevékenységére, ezen belül vízi és közműépítési létesítmények kivitelezésére, mélyépítésre vonatkozik,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- az előző három év (2001., 2002., 2003.) szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep építéssel kapcsolatos referenciái,
- pénzügyi és gazdasági alkalmasság a benyújtott mérleg adatok, valamint a számlavezető pénzintézeti és a forgalomról szóló nyilatkozatok alapján,
- műszaki, technikai felszereltség alkalmassága (a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, felszerelés),
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmassága (a beruházás megvalósításáért, irányításért felelős szakemberek szakirányú végzettsége),
- minőségbiztosítási rendszer tanúsítása.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az előző 3 évet figyelembe véve 2001., 2002., 2003.) nem rendelkezik legalább 1 db 700 M Ft nettó beruházási költséggel megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat, valamint 1 db 350 M Ft nettó beruházási költséggel megvalósult szennyvíztisztító-telep építési referenciával, amelynek szerződés szerinti teljesítését referencialevél csatolásával igazolja,
- 2001., 2002., 2003. években a mélyépítési tevékenység nettó árbevétele összesen nem éri el a 700 M Ft-ot,
- 2001., 2002., 2003. években építési kiviteli tevékenységből származó forgalom összesen nem éri el legalább a 900 M Ft-ot,
- 2000., 2001., 2002. évek bármelyikében gazdálkodása veszteséges volt,
- a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 2002. január 1-jétől a banki nyilatkozat(ok) kiadásáig 60 napot meghaladó sorban álló tétele, vagy 3 esetben 30 napot elérő sorban állása volt,
- 2002. évi nettó árbevétele kisebb mint 500 M Ft-ot,
- nem rendelkezik a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltséggel, gépparkkal, (3 db árokásó gép, 2 db földvisszatöltő gép, 3 db szállítóeszköz, 5 db tömörítőeszköz)
- a részvételi jelentkezőnek nincs legalább 2 felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe felvett munkát irányító szakember,
- részvételre jelentkező nem rendelkezik érvényes minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált részvételre jelentkezőnek megküldendő ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- A részvételi jelentkezéshez előminősítési dokumentáció került összeállításra, amely előzetes bejelentést követően megvásárolható a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapig naponta, munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között. Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele az "Előminősítési dokumentáció" előírások szerinti kiváltása, amely másra nem ruházható át.
- Az átvétel helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.
- Az előminősítési dokumentáció anyagának díja 80 000 Ft + áfa = 100 000 Ft. A befizetést az átvételt megelőzően átutalással - a NYÍR-HIDROFIL Kft.-nek a SZABOLCS Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-10007125 számú számlájára - lehet teljesíteni.
- Ajánlatkérő a befizetett összeget csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésben előírt esetekben fizeti vissza.
- A jelentkezőnek csatolni kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített okmányokat:
- a jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya,
- cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
- a részvételi jelentkezéshez csatolandó a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- Érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyet olyan jelentkező nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel.
- A részvételi jelentkezést zárt borítékban "Előminősítés, Hajdúhadház - Téglás szennyvízcsatorna-hálózat és közös szennyvíztisztító-telep bővítés beruházás" felirattal, 3 példányban (1 pld. minden információt tartalmazó oldalon aláírt és lebélyegzett eredeti, 2 pld. eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. a) , b) pontban megjelölt időben és helyen.
- A jelentkezésnek legalább az eredeti példányát olyan kötésben kell benyújtani, amelyből lapot cserélni, kivenni vagy betenni állagsérelem nélkül nem lehet (sütés, ragasztás, vagy az eredeti példányt ki kell lyukasztani, azt toldás nélküli zsinórral át kell fűzni, majd a zsinór végét megkötve a dokumentáció hátoldalán ragasztószalaggal leragasztva, cégszerű aláírással el kell látni), a másolati példányt is össze kell fűzni (spirálozás) és annak az eredeti példánnyal azonosnak kell lenni.
- A benyújtott jelentkezések felbontása a 6. a) pont szerinti időpontban történik. Helye: Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. fszt. tanácsterem.
- A kiválasztott részvételre jelentkezők közös ajánlatot csak ugyanazon társvállalkozókkal tehetnek, akikkel közösen előminősítésre jelentkeztek és jelentkezésüket az ajánlatkérő elfogadta.
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- Tervezői költségvetés összege:
- Hajdúhadház - Téglás települések szennyvízcsatorna-hálózat bővítése: nettó 635 550 000 Ft,
- Hajdúhadház - Téglás települések közös szennyvíztisztító-telep bővítése: nettó 361 800 000 Ft.
- A jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [a Kbt. 43. § (2) bekezdés c) pont szerinti] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni.
- A közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül nyilatkozni kell.
- Nem lehet jelentkező vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számvitel renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el, vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Csak az lehet jelentkező vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (3) bekezdésének megfelelően, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének eleget tett, és az erről szóló igazolást csatolta, kivéve ha a későbbi megfizetéshez írásbeli hozzájárulással rendelkezik.
- A jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, (közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról is csatolni kell).
- A jelentkező a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb a jelentkezési határ időt megelőző 6. napig megadja.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
- A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a résztvevőt terheli.
- Jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az előminősítésre jelentkezőnek eljárnia.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2004. január 6.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. január 6.