Sárospatak-Hungária Édesipari Kft. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (10257)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Sárospatak-Hungária Édesipari Kft.
3950 Sárospatak, Wesselényi u. 16.
Telefon: 47/511-111
Fax:47-311/510
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: Sárospatak hrsz.: Sárospatak 1903/18 alatti ingatlanon édesipari üzemépület (gyártócsarnok és irodaépület) generál kivitelezésére átalányáras építési szerződés formájában.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Sárospatak hrsz.: Sárospatak 1903/18 alatti ingatlanon édesipari üzemépület (gyártócsarnok és irodaépület) kivitelezése gyártócsarnok és irodaépület beépített területe 902 m 2 . Engedélyezési tervdokumentáció alapján szerkezeti és szakipari munkák.
szintek száma:
fejépület:
2
gyártócsarnok:
1
b) A teljesítés helye:
- ingatlan címe: Sárospatak, Sárospatak 1903/18,
- ingatlan helyrajzi száma: Sárospatak 1903/18.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. szeptember 30.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Sárospatak-Hungária Édesipari Kft. ügyvezetője, 3950 Sárospatak, Wesselényi u. 16. sz.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a hirdetmény közzétételének napján, és az azt követő első naptól számított 15. nappal bezárólag, munkanapokon 9.00-12.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára 100 000 Ft + áfa, amely postán Sárospatak-Hungária Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10201006-50217043 sz. számlájára történő átutalással teljesíthető. Csak azon ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt megvásárolta. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 37. § (4) bekezdése szerinti esetekben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap, vagy ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Sárospatak-Hungária Édesipari Kft. ügyvezetője, 3950 Sárospatak, Eötvös u. 15. sz.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: az ajánlatkérőket ezennel meghívja, a bírálóbizottságot írásban.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 15. sz.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 Ft azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a biztosítékot a Sárospatak-Hungária Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10201006-50217043 sz. számlájára történő átutalással, vagy bankgarancia nyújtásával kell teljesíteni. A biztosíték átutalásáról szóló igazolás, vagy a bankgarancia igazolás az ajánlat mellékletét kell képeznie.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: előleg biztosítására nincs mód. Számlázás a szerződésben rögzített pénzügyi és műszaki ütemtervnek megfelelően a teljesítés igazolás alapján kiállított részszámla benyújtása után átutalással. Végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően nyújtható be. Fizetési határidő: a számla 30 napon belül átutalással kerül kifizetésre. A részletes pénzügyi feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
1.1. a Kbt. 44. § (1) bekezdésének a) pontjában előírt, az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 30 napnál nem régebbi nyilatkozat benyújtása az alábbi tartalommal:
- bankszámla vezetésének kezdete,
- az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek időben és maradéktalanul eleget tesz-e,
- számláján sorban állás volt-e az elmúlt egy évben.
1.2. a Kbt. 44. § (1) bekezdésének b) pontjában előírt egyszerűsített éves beszámoló, illetve mérleg benyújtása a tárgyévet megelőző két év (2001 és 2002) vonatkozásában.
Eszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbsége, belföldi értékesítés nettó árbevétele és az alvállalkozói teljesítmények aránya, a mérleg szerinti eredmény és a saját tőke adataiból képzett indexek.
II. Műszaki alkalmasság igazolása:
II.1. az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 44. § (2) bekezdésének a) pontjában előírt, az előző három év legjelentősebb üzemépület kivitelezésére vonatkozó - egyenként bruttó 200 millió forintot elérő - referenciáinak ismertetése és a referencianyilatkozatok becsatolása,
II.2. az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 44. § (2) bekezdésének c) pontjában előírt azon szakembereinek megnevezése és képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- kizárólag az ajánlattevő bármely bankszámláján egy éven belül sorban állás mutatkozik,
- kizárólag az ajánlattevő mérlegadatai alapján 2001 és 2002 évben a saját tőke nem érte el a jegyzett tőke összegét,
- az előző három évben nem rendelkezik üzemépület kivitelezésére vonatkozó egyenként bruttó 200 millió forintot elérő referenciával,
- az alvállalkozói teljesítmények és a belföldi értékesítés nettó árbevételének adataiból képzett hányados a két megelőző évben külön-külön meghaladja a 30%-ot,
- nem foglalkoztat építőmérnököt és épületgépész mérnököt.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlati határidő lejártának napjától kezdve az eredményhirdetést követő 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok
- ajánlati ár
10
- kevesebb pénzügyi szakaszolás
8
- késedelmi kötbér mértéke
6
- jótállás időtartama
3
- helyi munkaerő alkalmazása
1
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10-ig.
A ponthatárok közötti pontszámok számításának módszere, mely módszer minden részszempont esetén azonos: a részszempontok értékeit a szélső értékekhez rendeléssel és a közbenső értékek lineáris interpolálásával egy tizedes érték pontossággal állapítja meg az ajánlatkérő. A szélső értékekhez rendelés esetén az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték kapja a 10 pontot, a legkevésbé előnyös az 1 pontot. Azonos értékek esetén 1 pont kerül hozzárendelésre mindegyik ajánlatra.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlati határidő lejártát követő első naptól számított 3. nap, vagy ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 10. nap vagy ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 46. § (1) és (2) bekezdésében megfogalmazottak szerinti nyilatkozatokat, illetve hatósági igazolásokat.
- Csatolni kell az ajánlathoz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy felszámolást, végelszámolást vagy csődeljárást vele szemben bíróság nem rendelt el, vagy ellene felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárási kérelem nincs benyújtva.
- Az ajánlathoz csatolni kell:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- aláírási címpéldány közjegyzővel hitelesített másolatát,
- legutolsó egységes szerkezetű társasági szerződést, alapító okiratot.
- A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdései az ajánlati felhívás részét képezik.
- Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
- A Kbt. 38. § (1) bekezdése szerinti további írásbeli tájékoztató az alábbi címen kérhető: Sárospatak-Hungária Édesipari Kft. ügyvezetője 3950 Sárospatak, Eötvös u. 15. sz.
- A munkaterület a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 21. napon megtekinthető. Kiíró bejárási és konzultációs lehetőséget biztosít e napon 10.00 órától 12.00 óráig. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 órától 12.00 óráig.
- Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. A Kbt. 74. § (3) bekezdése szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötését a 3. a) pont szerinti tárgy vonatkozásában igényli az ajánlatkérő, az erre vonatkozó nyilatkozatot, illetve a dokumentumok másolatát kéri az ajánlathoz csatolni.
- Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlati dokumentációt nem tollal vagy géppel töltik ki.
- Az ajánlatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani, melyen az alábbi feliraton kívül más nem állhat: "Sárospatak Hungária Kft. Édesipari Üzem".
- Szerződési feltételek:
- teljesítési határidő: 2004. szeptember 30.
- részszámlák és végszámla kibocsátásának feltételei:
- a megrendelő műszaki ellenőre által igazolt teljesítés,
- végszámla esetén a mennyiségi, minőségi kifogás nélküli, hibamentes, felek által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
- A fizetés módja: banki átutalás.
- Építési napló vezetése kötelező.
- Pótmunka végzése csak a megrendelő külön írásbeli megrendelése alapján történhet.
- Előteljesítést a megrendelő nem fogad el.
- A teljesítési ütemet, illetve a munka végbefejezését a vállalkozó írásban köteles készre jelenteni.
- Alvállalkozók igénybevétele megengedett.
- Késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20%-a.
- Jótállási időtartama: 3 év.
- Jóteljesítési garancia: a nettó vállalási ár 5%, minimum 3 éves időtartamra, amely bankgaranciával kiváltható.
- Árgarancia: vállalkozó nem jogosult a teljesítési határidőig az árait energia-, minimálbér, anyagár stb. emelkedésére hivatkozással módosítani
- Munkaterület átadása: szerződéskötést követő 5 napon belül.
- Munkaterületen bekövetkezett balesetekért a vállalkozó a felelős.
- Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló többször módosított 1995. évi CL. törvény előírásai szerint kell eljárni az ajánlattevőnek.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. január 13.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. január 13.