Kenyeri Község Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (0217/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Kenyeri Község Önkormányzata
9514 Kenyeri, Ady Endre út 72.
Telefon: 95/390-003
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 40.
Telefon: 95/394-001
Csönge Község Önkormányzata
9513 Csönge, Dózsa Gy. u. 23.
Telefon: 95/395-001
Pápoc Község Önkormányzata
9515 Pápoc, Sárvári út 1.
Telefon: 95/392-001
megbízásából a lebonyolító
ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Telefon: 30/222-5723, 30/977-6132, 30/978-8217
Fax: 22/597-272
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az eljárás alkalmazását a Kbt. 42. § (3) bekezdése előírja, mert jelen építési beruházás összege meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalány áras fővállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep építése.
Támogatott műszaki tartalom:
szennyvízcsatorna-hálózat:
- NA 200 PVC gravitációs vezeték
24 467,5 fm
- NA 150 PVC gravitációs bekötőcsatorna
15 218 fm
- NA 110 KPE nyomóvezeték
14 462 fm
- hálózati szennyvízátemelő
6 db
Szennyvíztisztító-telep: 300 m 3 /nap kapacitású biológiai szennyvíztisztító-telep foszfor- és nitrogén-eltávolítással, központi üzemirányítással.
Nem támogatott műszaki tartalom: ingatlanokon belüli csatornaépítési munkák NA 100 PVC csatornacsőből, az ingatlanok száma: 1623 db.
b) A teljesítés helye: csatornahálózat: Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Csönge, Pápoc települések bel- és külterülete; szennyvíztisztító-telep: Kenyeri, hrsz. 0109/8.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: a teljes építési beruházásra kell ajánlatot tenni, részajánlat nem tehető.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2005. június 30. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 26. nap (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 11.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Kenyeri Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (9514 Kenyeri, Ady Endre út 72.) polgármesteri iroda titkársága.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételre jelentkezés határidejének lejáratát követő tizennegyedik nap (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 11.00 óra.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: a közbeszerzési eljárás második fázisában az ajánlatadó ajánlati biztosítékot adjon, amit Kenyeri Község Önkormányzata OTP Bank Rt.-nél vezetett számlájára (11747044-15421656-00000000) kell befizetni (az átutalásra rá kell írni: "Kenyeri és térsége szennyvízközmű-építés ajánlati biztosítéka") az ajánlatadás határidejét megelőző ötödik nap 24.00 óráig (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 24.00 óráig), vagy bankgarancia formájában az ajánlathoz csatolandó.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a) Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása a részvételre jelentkezők vonatkozásában:
- valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, a részvételi jelentkezés határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti nyilatkozat a fizetőképesség megállapítására, az alábbi tartalommal: mióta vezeti a számláját, számláján volt-e hatvan napnál hosszabb idejű sorban álló követelés vele szemben, mekkora volt a pénzforgalma az elmúlt három évben (2003., 2002., 2001.) éves bontásban,
- 2002., 2001., 2000. évi mérlege (egyszerűsített mérleg, beszámoló vagy konszolidált mérleg).
b) Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező vonatkozásában a Kbt. 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján:
- a 2002. évi mérlegből számítható likvid eszközállomány [lásd 10. b) /9. pont] és a részvételre jelentkező szerint ennek kiegészítéséhez szükséges és a jelen projektet megnevező visszavonhatatlan pénzintézeti hitelígérvény (amely nyertessége esetén minden további feltétel nélkül rendelkezésre áll), melynek figyelembevételével megállapítható, hogy a részvételre jelentkező mekkora pénzeszközzel [a 10. b) pont szerinti mérlegadatok értékének és a hitelígérvény értékének összege] rendelkezhet a projekt megvalósításához az eljárás megnyerése esetén.
c) Műszaki alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozójának vonatkozásában:
- az előző négy év (2003., 2002., 2001., 2000.) kizárólag szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építési referenciái, megjelölve azt, hogy fővállalkozó vagy alvállalkozó volt-e, továbbá megjelölve megbízóját (ha alvállalkozó volt, akkor a fővállalkozót) az információt nyújtó személy és a műszaki ellenőr megnevezésével, a teljesítés idejét (mettől meddig), szerződése nettó értékét (ha alvállalkozó volt, akkor a saját szerződése nettó értékét) összesen és a teljesítés időtartamának megfelelő éves bontásban,
- azoknak a saját állományú és a projekt megvalósítása során kulcsszerepet vállaló szakembereknek a bemutatása képzettségük és projektben betöltött szerepük (feladatuk) ismertetésével, és ha alkalmazható, akkor felelős műszaki vezetői jogosultságuk igazolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
- bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9000 sorozatú minőségbiztosítási rendszerének, mely építőipari tevékenységre, ezen belül közműépítésre, mélyépítésre vonatkozik, tanúsító általi tanúsítása, és az utolsó felülvizsgálata jegyzőkönyvének másolata.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- a közbeszerzés tárgyának megfelelő szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep építési) referencia,
- a referencialevelek tartalma,
- pénzügyi és gazdasági alkalmasság a mérlegadatok, likvid eszközök mértéke és bankinformáció alapján,
- szakembergárda, irányításért felelős személy felkészültsége, gyakorlata, jogosultsága,
- bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9000 sorozatú minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány és utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyvének tartalma és időpontja.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozója együttesen nem rendelkezik az utóbbi négy évben (2003., 2002., 2001., 2000.) - a részvételi jelentkezés benyújtásáig befejezett - legalább 3-3 db szennyvízcsatorna és kommunális szennyvíztisztító-telep építési referenciával, melyeknél fővállalkozói vagy generálkivitelezői pozícióban volt, és amelyek közül legalább egy-egy, a jelen eljárás tárgyával összevethető nagyságrendű, de a csatornahálózat esetén legalább nettó 750 M Ft értékű, a szennyvíztelep esetén legalább nettó 150 M Ft értékű,
- ha a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozója által bemutatott bármelyik referencialevél elmarasztaló [a felek által kölcsönösen elismert vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított nem szerződés szerinti teljesítés, késedelmes teljesítés, kötbérfizetési kötelezettség áll(t) fenn, garanciális kötelezettségek teljesítésének elmulasztása] megállapítást tartalmaz,
- ha a részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozójának együttesen nincs alkalmazásában legalább 1 vagy 1-1 fő saját állományú, főfoglalkozású, építőipari területen felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év szakirányú gyakorlattal rendelkező, "A" kategóriás FMV-VÁ és FMV-U szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy,
- ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik a kivitelezés tárgya szerinti tevékenység végzésére, tehát közműépítésre, mélyépítésre vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9000 sorozatú minőségbiztosítási rendszerrel, vagy az utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyv dátuma 15 hónapnál régebbi a részvételi jelentkezés beadási határ idejéhez képest,
- ha a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél a vizsgált három év (2002., 2001., 2000.) bármelyikében,
- ha veszteségesen gazdálkodott (mérleg szerinti eredmény) a vizsgált három év (2002., 2001., 2000.) bármelyikében,
- ha 60 napnál tovább tartó sorban álló követelés volt vele szemben,
- ha éves nettó árbevétele nem éri el a vizsgált három év átlagában az 1 000 000 000 Ft-ot (egymilliárd forintot),
- ha 2002. évi mérlegadataiból megállapíthatóan és/vagy hitelígérvénnyel igazoltan nem rendelkezik legalább a 12/20. pontban meghatározott minimális havi számlaérték háromszorosát elérő likvid eszközzel. A vizsgált mérlegsorok (melyek adatai összegzésre kerülnek) az alábbiak: pénztár, csekkek, bankbetétek.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált ajánlattevőknek megküldött ajánlati felhívás tartalmazza az értékelési részszempontokat és súlyszámaikat, valamint valamennyi részszempont esetén egységes elbírálási ponthatárokat.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem lehet.
12. Egyéb információk:
12.1. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglaltakat, azaz hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
12.2. A részvételre jelentkező által benyújtott dokumentumok csak a részvételi felhívásban meghatározottakat tartalmazhatják. A részvételi felhívásban meghatározott tartalmi elemektől való eltérés esetén az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja szerint érvénytelennek nyilvánítja.
12.3. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerint és cégszerűen aláírt nyilatkozatban részletesen határozza meg a közbeszerzésnek azt a részét (feladat, tevékenység és részvételi arány meghatározással), amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerződést kíván kötni.
12.4. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében a Kbt. 43. § (2) bekezdés c) pontja szerint és cégszerűen aláírt nyilatkozatban részletesen határozza meg a teljesítésben egyébként - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben - részt vevő szervezeteket (személyeket).
12.5. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatban nevezze meg a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozókat feladatuk és részvételi arányuk meghatározásával.
12.6. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók csatolják be a Kbt. 46. § (1), (2) bekezdésében meghatározott cégszerűen aláírt nyilatkozatokat.
12.7. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók csatolják be a Kbt. 46. § (3) bekezdése szerinti igazolásokat.
12.8. A hatósági igazolásokat a Kbt. 46. § (3)-(8) bekezdéseiben rögzítettek szerint kell benyújtani, mind a részvételre jelentkező, mind a közbeszerzés értékének 10%-át elérő vagy meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében.
12.9. A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
12.10. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a részvételi jelentkezés határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti cégmásolatot, az aktuális változások bejegyzésének alapjául szolgáló okirat cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá eredeti aláírási címpéldányt, vagy annak közjegyző által 30 napon belül hitelesített másolatát.
12.11. Ajánlatkérő igényli, hogy a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók mutassák be a feladat végrehajtásában kulcsszerepet vállaló alkalmazottaik rövid szakmai életrajzát, melyből megállapítható szakmai végzettségük, gyakorlati idejük, projektben betöltött pozíciójuk stb.
12.12. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető 51/2000. FVM-GM-KöViM együttes rendelettel előírt névjegyzékbe vételéről szóló igazolás másolatát.
12.13. A részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatot tegyenek arról, hogy a 12.11. és a 12.12. alpontok szerint bemutatott kulcsszemélyzet saját alkalmazásukban (munkaviszonyban) áll.
12.14. Ha a részvételi jelentkezést nem az aláírási címpéldányban megnevezett személy(ek) írja(ák) alá, akkor a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultak által aláírt és a közjegyző által hitelesített meghatalmazás eredeti példányát, mely feljogosít bizonyos személy(ek)et a részvételi jelentkezés aláírására. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott személy(ek) aláírását is. Ilyen esetben a részvételi jelentkezést az ilyen meghatalmazott személy(ek)nek kell aláírnia(uk).
12.15. A részvételre jelentkezéshez a részvételre jelentkező csatoljon egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot számlavezető bankja(i) megnevezéséről, mely tartalmazza azt is, hogy a nyilatkozatban megnevezett banko(ko)n kívül más banknál nem vezet számlát.
12.16. Amennyiben a részvételre jelentkező cégmásolata a beszerzés tárgyával összefüggő tevékenységi kört nem tartalmazza, ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
12.17. Amennyiben a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában az alvállalkozó cégmásolata a beszerzés azon részének tárgyával összefüggő tevékenységi kört - melyre a részvételi jelentkező alkalmazni kívánja - nem tartalmazza, ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
12.18. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell jelen részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben megjelent változatának másolatát is.
12.19. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában (kivéve, ha az ilyen alvállalkozó kizárólag úthelyreállítási feladatot lát el) a részvételi felhívás 9. pontja szerinti tartalmú és kizárólag szennyvízcsatorna és kommunális szennyvíztisztító-telep építési beruházásra vonatkozó referencialistát, és az ebben a referencialistában bemutatott referenciák mindegyikéről - a részvételi jelentkezés határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti, a megbízó hivatalos céges levélpapírját felhasználva kiállított - referenciaigazolást kell csatolni. A referenciaigazolásnak a beruházás megnevezését, a kivitelezés időtartamát, a szerződés szerinti teljesítési határidőt, a szerződés főbb műszaki adatait, a vállalt határidőre való befejezés vagy a késedelmes teljesítés tényét, az esetleges kötbérfizetés mértékét és okát (nemleges esetben egy nemleges nyilatkozatot), az elvégzett munka szerződés szerinti teljesítését (vagy a felek által kölcsönösen elismert, illetve jogerős bírósági ítélettel megállapított nem teljesítését), továbbá a szerződés nettó értékének éves bontását (ha több évig tartott) kell tartalmaznia. A részvételi jelentkezés beadási határidejéhez képest egy évnél régebben befejezett beruházások esetében az igazolásnak ki kell térnie a garanciális kötelezettségek teljesítettségére vagy azok elmulasztására is. A referenciaigazolás tartalmazza azt is, hogy az igazolt beruházásban a referencialevél által megnevezett kivitelező fővállalkozói, generálkivitelezői vagy alvállalkozói tevékenységet látott-e el a megvalósítás során. A referenciaigazolást a megbízó (megbízást adó) aláírásával és a beruházó műszaki ellenőre aláírásával kell benyújtani.
12.20. A kivitelezés során a legkisebb leszámlázható teljesítmény nettó 95 M Ft, azaz nettó kilencvenötmillió forint.
12.21. A beruházás fedezete állami címzett támogatás. V/CE-támogatás és önkormányzati saját forrás (társulat), mely az alábbi pénzügyi ütemezés szerint áll ajánlatkérő rendelkezésére: 2003-ban 11,5%, 2004-ben 43,3%, 2005-ben 45,2%. A kivitelezési költség tervezett maximuma nettó 1 142 779 770 Ft, azaz nettó egymilliárd-egyszáznegyvenkettőmillió-hétszázhetven kilencezer-hétszázhetven forint. Az ajánlatkérő az előteljesítést értékelni fogja a címzett és céltámogatási törvény, az adótörvények és a számviteli törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok vagy ajánlatkérői előírások figyelembevételével.
12.22. Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, akkor valamennyi részvételre jelentkezőnek egyenként kell megfelelnie az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
12.23. Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, akkor az arról szóló és minden résztvevő által cégszerűen aláírt eredeti, közjegyző által hitelesített megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
12.24. A szerződés teljesítésére alkalmassá minősítéshez a pénzügyi alkalmasság tekintetében kizárólag a részvételre jelentkezőnek kell megfelelnie.
12.25. A részvételi jelentkezést kizárólag a részvételi jelentkezés határidejéig kell benyújtani, egy (1) db zárt csomagolásban, mely csomag tartalmaz egy (1) eredeti és két (2) másolati példányt. A részvételi jelentkezés minden példányát a részvételre jelentkező által nemzeti színű szalaggal vagy madzaggal átfűzött és leplombált (a szalagot, madzagot leragasztott és aláírt) módon kell benyújtani. A példányok borító- vagy első lapjára rá kell írni, hogy eredeti vagy másolati példányról van-e szó.
12.26. A példányokat tartalmazó csomagolásra rá kell írni: "Részvételi jelentkezés szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep építési beruházás kivitelezésére. Felbontási idő előtt nem bontható fel." Postán feladott részvételi jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejáratáig sor kerül. Postai kézbesítés esetén a késedelem kockázata a részvételre jelentkezőt terheli.
12.27. A részvételi jelentkezéseket folyamatos lapszámozással, a lapszámokat (a fejezeteket elválasztó üres lapokat is be kell számozni, ha van ilyen) is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatott formában vagy eltávolíthatatlan tintával kell elkészíteni, és valamennyi lapot (a fejezeteket elválasztó üres lapokat is, ha van ilyen) olyan személyek aláírásával kell ellátni, akik a részvételi jelentkezés aláírására jogosultak vagy felhatalmazottak. A részvételi jelentkezés azon lapját ilyen aláírással nem kell ellátni, ahol egyébként cégszerű aláírás szerepel. A részvételi jelentkezésben nem lehetnek átírások vagy törlések.
12.28. A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a részvételre jelentkezőnek kell viselnie, és az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül. Az ajánlatkérőtől a benyújtott részvételi jelentkezések nem igényelhetők vissza.
12.29. Az ajánlattételre alkalmasnak ítélt részvételre jelentkezők jogosultak az ajánlattételi dokumentáció megvásárlására, annak az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen történő átvételére és arra, hogy ajánlatukat az abban foglaltaknak megfelelően és az előminősítési eljáráson beadott dokumentációjukkal összhangban adják meg. A dokumentáció az ajánlati fel hívás napján és az azt követő 15 napon belül munkanapokon 9.00-12.00 óra között vehető át 300 000 Ft + áfa, összesen 375 000 Ft díj ellenében, amit a lebonyolító ISTER Mérnökiroda bankszámlájára (10560000-22197301-01010106) átutalással kell megfizetni. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása helyén be kell mutatni az ellenérték megfizetéséről szóló átutalási megbízást, vagy az ajánlattevő bankszámlájának vonatkozó terhelési értesítőjét. A lebonyolító mérnökiroda a dokumentáció áráról - utólag - számlát állít ki. A dokumentáció megvásárlása az ajánlat beadásának feltétele. A dokumentáció megvásárlásához kapcsolódó jogok nem ruházhatók át. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve nem igényelhető vissza.
12.30. A részvételi jelentkezés eredményhirdetésének helyszíne: Kenyeri Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (9514 Kenyeri, Ady Endre út 72.)
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2004. január 21.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. január 21.