Kék Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (0295/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Kék Község Önkormányzata
4515 Kék, Kölcsey u. 9.
Telefon: 42/234-412
Fax: 42/234-412
Az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljár:
"NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.
Telefon: 42/500-472
Fax: 42/500-473
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló vállalkozási szerződés építési beruházás kivitelezésére.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: "Kék, Általános Iskola 300 adagos főzőkonyha és ebédlő építése I-II. ütem." Főbb mennyiségek:
- az épület szintszáma: földszint,
- beépített alapterület: 442,79 m 2 .
b) A teljesítés helye: Kék, Rákóczi u. 2.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítés határideje: 2004. augusztus 15. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2., telefon: 42/500-472, fax: 42/500-473.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a felhívás közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 15. nap 12.00 óra (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapig).
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlati dokumentáció előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján a felhívás közzétételének napján és az azt követő munkanapokon 8.00-12.00 óráig vehető át a "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.) irodájában, 15. napig, az átvételt megelőzően 80 000 Ft + áfa összegnek a "NYÍR-HIDROFIL" Kft. Szabolcs Takarékszövetkezet 68800109-10007125 számú számlájára történő átutalásával. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve nem igényelhető vissza. Az ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óráig kell benyújtani, amennyiben ez nem munkanap, akkor az ajánlattételi határidő az ezt követő első munkanap 10.00 órára módosul.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.).
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.).
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető Kék Önkormányzatának az OTP Bank Rt.-nél vezetett 11744003-15443292 számú számlájára történő átutalással, vagy azonos értékű bankgarancia biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, vagy a bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő a Kbt. 52. § (2) bekezdés c) pontja értelmében érvényteleníti mindazon ajánlatokat, amelyeknél az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (5) bekezdés a) pontja szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a pénzügyi fedezet az elkülönített saját forrásból, állami támogatásból és hitelből rendelkezésre áll. Ellenérték kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Előleg nyújtására ajánlatkérő nem ad lehetőséget.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevők az önmagukra és az általuk a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan is az alábbiakban felsoroltakat csatolják:
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerint eredeti igazolás a számlavezető pénzintézet(ek)től a következő tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- az ajánlattevő fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján volt-e sorban állás, ha igen, utoljára mikor,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) és c) pont szerinti nyilatkozatok.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- 2001., 2002., 2003. években generálkivitelezőként, vagy alvállalkozóként végzett és befejezett magasépítési beruházási munkáinak ismertetése (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződéskötő másik fél megnevezése), [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont] beszerzett referencianyilatkozatok becsatolása,
- az ajánlattevő és alvállalkozói műszaki-technikai felszereltségének leírása [Kbt. 44. § (2) bekezdés b) pont],
- saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell az ajánlathoz, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél azok szerződését kell az ajánlathoz mellékelni,
- azon szakemberek, illetve vezetők megnevezése, képzettségük ismertetése és szakmai gyakorlatuk megadása, akik a teljesítésért, illetve a minőségbiztosításért felelősek [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont], ezen szakemberek szakmai önéletrajzának csatolásával,
- a saját és a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók, műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont],
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott, az ajánlattevőre vonatkozó beszámolási kötelezettségnek megfelelő dokumentum - a 2000-2001-2002. év mérlegének (egyszerűsített mérleg, beszámoló vagy konszolidált mérleg, könyvvizsgáló által hitelesítve) - benyújtása,
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelő nyilatkozat, amely tartalmazza az ajánlattevő előző háromévi (2001., 2002., 2003.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló adatait.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- 2001., 2002., 2003. években a magasépítési tevékenység nettó árbevétele összesen nem éri el a 250 M Ft összeget,
- nem rendelkezik az előző 3 évet figyelembe véve (2001., 2002., 2003.) legalább 1 db nettó 90 M Ft-os beruházási költséggel megvalósult magasépítési munka referenciával, amelyet referencialevéllel igazol,
- 2001., 2002., 2003. év építési kivitelezési tevékenységből származó forgalom összesen nem éri el legalább a 300 M Ft-ot,
- 2000., 2001., 2002. évek bármelyikében gazdálkodása veszteséges volt,
- a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 2002. január 1-jétől a banki nyilatkozat(ok) kiadásáig 60 napot meghaladó sorban álló tétele, vagy 3 esetben 30 napot elérő sorban állás volt,
- 2002. évi nettó árbevétele kisebb, mint 70 M Ft,
- nem rendelkezik a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki-technikai felszereléssel, 1 db 500 l-es betonkeverő, 1 db habarcskeverő gép, 1 db 10 m-es szállítószalag, 1 db 5 t mobildaru, 1 db 500 kg teherfelvonó,
- ajánlattevőnek nincs legalább 1 felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe felvett munkát irányító szakembere,
- ajánlattevő nem rendelkezik érvényes minőségbiztosítási rendszer - bármely akkreditált tanúsító általi - tanúsítással.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: a Kbt. 50. §-a szerint az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok
- késedelmes teljesítés esetén a vállalt kötbér napi mértéke Ft/nap 60 nap időtartamra bankgarancia biztosítékkal alátámasztva)
10
- ajánlati ár
8
- 30 napon túli fizetési határidő-megajánlás
8
Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 1-20-ig, amely minden részszempont esetén azonos. Az egyes részszempontok értékelése úgy történik, hogy a legjobb ajánlat megkapja a maximális 20 pontot, míg a többi ajánlat pontszámának kialakítása a legjobbhoz viszonyított arányosítással történik.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásának időpontjától számított 10. napot követő első munkanap 10.00 órakor, helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.).
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 9. napon 10.00 órakor, amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 óra, a 15. a) pontban jelzett helyen.
16. Egyéb információk:
- Nyertes ajánlattevőnek az árajánlatban adott és a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalkozási összegre vetített 2% jóteljesítési biztosítékot kell szolgáltatnia bankgarancia formájában 15 nappal a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt.
- Ajánlatkérő egy alkalommal, az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 20. napon 10.00 órától műszaki konzultációt tart. Helye: Kék, Polgármesteri Hivatal (Kék, Kölcsey u. 9.). Ajánlatkérő a konzultációról készült jegyzőkönyvet minden dokumentációt kiváltó részére postai úton megküldi.
- Az ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, "Kék, Általános Iskola 300 adagos főzőkonyha és étkező építése I-II. ütem" felirattal, 2 példányban (1 példány minden információt tartalmazó oldalon aláírt és lebélyegzett eredeti, 1 példány eredetiről készült másolatot) kell benyújtani a 6. a) pontokban megjelölt időben és helyen. A csomagolásra kerüljön rávezetésre: "Nyitó tárgyalás időpontjáig felbontatlanul hagyandó" .
- Az ajánlatnak legalább egy eredeti példányát olyan kötésben kell benyújtani, amelyből lapot cserélni, kivenni, vagy betenni állagvédelem nélkül nem lehet. (Sütés, ragasztás, vagy az eredeti példányt ki kell lyukasztani, azt toldás nélküli zsinórral át kell fűzni, majd a zsinór végét megkötve a dokumentáció hátoldalán ragasztószalaggal leragasztva, cégszerű aláírással el kell látni. A másolati példányt is le kell fűzni (spirálozás), és annak az eredeti példánnyal azonosnak kell lennie.
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [a Kbt. 43. § (2) bekezdés c) pont szerinti] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni.
- A közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezetről (személy meghatározása nélkül) nyilatkozni kell.
- Nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel, vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban megállapított jogszabálysértést követett el, vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Csak az lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (3) bekezdésének megfelelően, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének eleget tett és az erről szóló igazolást csatolta, kivéve, ha a későbbi fizetéshez írásbeli hozzájárulással rendelkezik.
- A Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdéseiben foglalt hatósági nyilatkozatok és igazolások.
- Minden ajánlattevő csak egy ajánlatot nyújthat be, és csak az nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt kiváltotta.
- Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- Az ajánlattevőknek csatolni kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégbejegyzési okmányokat:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya.
- Érvénytelen az az ajánlattétel, amelyet olyan ajánlattevő nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenység nem szerepel.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak azok az ajánlatok kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul a felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően kerülnek benyújtásra, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. január 21.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. január 21.