Vas Megye Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (10302/2003)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Vas Megye Önkormányzata
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
Távirati cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
Telefon: 94/515-700
Fax: 94/515-717
Az ajánlattevő nevében és megbízásából eljáró szervezet:
RENOTERV Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Tel.: 94/343-409
Telefax: 94/314-743
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az építési beruházás nagyságrendjének megfelelően előminősítés kötelező a Kbt. 42. § (3) bekezdés alapján.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Vas Megyei Idősek Otthona hegyfalui telephelyén lévő 140 férőhelyes gondozási épületek és közművek rekonstrukciója, az intézmény folyamatos működésének biztosítása mellett. Ezen belül kerül sor:
- a kétszintes műemlék kastélyépület 1650 m2-en (300 adagos konyhaüzem)
- a kétszintes összekötő folyosó 180 m2-en
- a kétszintes pavilonépület 2100 m2-en
történő rekonstrukciójára.
b) A teljesítés helye: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2005. szeptember 15.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem kötelező gazdasági társaság létrehozása. Ha azonban több ajánlattevő tesz közös ajánlatot, ajánlatkérő akkor is csak egyetlen építési-vállalkozási szerződést köt az ajánlattevőkkel, egyetemleges felelősség kikötése mellett.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi felhívás közzétételének napját a követő első naptól számított 26. nap (ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap) 11.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. II. 208.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejének lejártát követő 15. nap 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az eljárás második (ajánlati) szakaszában az ajánlati biztosíték 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a Vas Megyei Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nyugat-dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett 11747006-15420002-00000000 számú számlájára való befizetéssel és az erről szóló banki átutalási bizonylat csatolásával vagy 1 000 000 Ft összegű bankgaranciáról szóló bizonylat csatolásával teljesítheti. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban köteles dokumentálni. Az ajánlati biztosítékot be nem fizető ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevő és alvállalkozói esetén is:
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- valamennyi, a számláját vezető pénzintézettől származó, 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat a részvételre jelentkező hitel- és fizetőképességéről, számlavezetésének kezdetéről, fizetési kötelezettségei teljesítéséről, valamint a számláján előforduló esetleges sorban állásokról,
- 2000., 2001. és 2002. évi cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott mérleg és eredménykimutatás könyvvizsgálói záradékkal és kiegészítő melléklettel.
- előző 3 év (2000., 2001., 2002.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakra vonatkozó közbeszerzési forgalmáról szóló nyilatkozat.
b) Műszaki alkalmasság igazolása:
- előző 5 év (1998., 1999., 2000., 2001., 2002.) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a megrendelő által aláírt eredeti vagy hiteles másolati referenciaigazolás formájában, a megrendelő ügyintézőjének neve és telefonszáma feltüntetésével,
- azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok tekintetében, akik a minőség ellenőrzéséért felelősek,
- minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
az ajánlattevőre vonatkozóan:
- az ajánlattevő egyetlen pénzintézetnél vezetett számláján se legyen 2002. január 1-jét követően sorban állás,
- 2000., 2001., 2002. év bármelyikében nettó éves árbevétele haladja meg a 400 000 millió forintot, forgalmi adatok alapján,
- 2000., 2001., 2002. év egyikén se legyen mérleg szerinti eredménye negatív,
- saját tőkéje haladja meg jegyzett tőkéje nagyságát,
- rendelkezzen magasépítésre vonatkozó ISO-szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel,
- rendelkezzen az előző 5 év időszakában legalább egy bruttó 300 000 millió forint díjú befejezett magasépítési referenciával,
- a teljesítésbe bevonni szándékozott szakemberek alkalmassága (ajánlatkérő kéri a munkálatokat vezető felelős műszaki vezető vagy építésvezető szakmai önéletrajzának részletes leírását, képzettségének ismertetését),
- a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető vagy építésvezető legalább 10 éves kivitelezői gyakorlattal rendelkezzen.
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonásra kerülő alvállalkozó(k)ra vonatkozóan:
- az alvállalkozó egyetlen pénzintézetnél vezetett számláján se legyen 2002. január 1-ét követően sorban állás,
- 2000., 2001., 2002. év bármelyikében nettó éves árbevétele haladja meg a 75 000 millió forintot, forgalmi adatok alapján,
- 2000., 2001., 2002. év egyikén se legyen mérleg szerinti eredménye negatív,
- saját tőkéje haladja meg jegyzett tőkéje nagyságát,
- rendelkezzen magasépítésre vonatkozó ISO-szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel,
- rendelkezzen legalább egy, az előző 5 év időszakában bruttó 50 000 millió forint díjú befejezett magasépítési referenciával,
- a teljesítésbe bevonni szándékozott szakemberek alkalmassága (ajánlatkérő kéri a munkálatokat vezető felelős műszaki vezető vagy építésvezető szakmai önéletrajzának részletes leírását, képzettségének ismertetését),
- a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető vagy építésvezető legalább 5 éves kivitelezői gyakorlattal rendelkezzen.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
Az ajánlattevőre vonatkozóan:
- az ajánlattevő bármelyik pénzintézetnél vezetett számláján 2002. január 1-jét követően sorban állás volt,
- nettó éves árbevétele 2000., 2001., 2002. év egyikében sem haladja meg a 400 000 millió forintot a forgalmi adatok alapján,
- 2000., 2001., 2002. év bármelyikében mérleg szerinti eredménye negatív,
- saját tőkéje alacsonyabb a jegyzett tőkéje nagyságánál,
- nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO-szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel,
- nem rendelkezik legalább egy, bruttó 300 000 millió forint díjú, az előző 5 évben befejezett magasépítési referenciával,
- nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető vagy építésvezető legalább 10 éves kivitelezői gyakorlattal.
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozó(k)ra vonatkozóan:
- az alvállalkozó bármelyik pénzintézetnél vezetett számláján 2002. január 1-jét követően sorban állás volt,
- 2000., 2001., 2002. év egyikében sem haladja meg nettó éves árbevétele a 750 000 millió forintot a forgalmi adatok alapján,
- 2000., 2001., 2002. év bármelyikében mérleg szerinti eredménye negatív,
- saját tőkéje alacsonyabb a jegyzett tőkéje nagyságánál,
- nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO-szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel,
- nem rendelkezik legalább egy, bruttó 50 000 millió forint díjú, az előző 5 évben befejezett magasépítési referenciával,
- nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető vagy építésvezető legalább 10 éves kivitelezői gyakorlattal.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az ajánlati felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevont alvállalkozójának nyilatkozatait és igazolásait a Kbt. 46. § (1), (2), (4), (5), (6) bekezdésekben előírtak szerint.
- Az ajánlatkérő a kivitelezésben részt vevő alvállalkozók azonosítását szolgáló adatokat, valamint részesedésük arányát a munkák elvégzésében a részvételi jelentkezésben, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint ezen eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződésben rögzíteni kívánja.
- A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá 60 napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, folyamatban levő változás esetén a változásbejegyzés iránti kérelmet, cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban.
- Szintén a jelentkezés részét kell képeznie az eredeti aláírási címpéldánynak, a részvételi jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult személyektől, vagy ennek 60 napnál nem régebben közjegyző által hitelesített másolatát.
- A jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után, ha a részvételre jelentkező cégkivonatában nem szerepel a közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó tevékenységi kör.
- A részvételi jelentkezésben be kell mutatni a jelentkező műszai-technikai irányításáért, illetve a minőség-ellenőrzéséért felelős szakember(eke)t.
- Az ajánlatkérő az előminősítési eljárás lefolytatását segítő részvételi dokumentációt készít, melynek megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele.
- A részvételi dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: RENOTERV Kft., 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
- A részvételi dokumentáció megkérésének határideje: a részvételi felhívás megjelenésének napjától számított 16. nap 12.00 óra (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap).
- A részvételi dokumentáció megvásárlásának feltétele: a dokumentáció megvásárolható készpénzfizetés ellenében munkanapokon 9.00-12.00 óráig a RENOTERV Kft., Szombathely, Welther K. u. 4. II/23. helyiségében. A dokumentáció ára 50 000 Ft + áfa = 62 500 Ft.
- A részvételi jelentkezést zárt borítékban "Vas Megyei Idősek Otthona, Hegyfalu" felirattal kell benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban.
- A jelentkezési dokumentáció minden lapját szignálni kell, továbbá folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni.
- Az előminősítési eljárásban alkalmasnak minősített új ajánlattételre felkért jelentkezők az ajánlati dokumentációt 100 000 Ft + áfa = 125 000 Ft-ért vásárolhatják meg.
- Az eljárás eredményének kihirdetésekor megnevezésre kerül a második legkedvezőbb ajánlatot tevő is.
- A kiíró megyei önkormányzat valamennyi részvételre jelentkező számára egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 43. § (4), (5) bekezdései szerint.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2003. december 19.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2003. december 21.