Heves Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (1711/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Heves Megyei Bíróság
3300 Eger, Barkóczy u. 1.
nevében a
HORBER Beruházási Tanácsadó
és Tervező Mérnöki Iroda Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 60.
Telefon: 466-9081
Fax: 361-1786
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Hatvani Városi Bíróság épületének átalakítása a rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció alapján: 1022 m 2 nettó szintterületű épület teljes körű külső és belső átalakítása új lift telepítésével, beépített bútorozással, 620 m 2 belső udvar rendezésével (térburkolatok, kertészeti kialakítás).
b) A teljesítés helye: Hatvan, Kossuth tér 7.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. december 15. Ajánlatkérő ettől kedvezőbb teljesítési határidőt is elfogad, melyet az értékelés során figyelembe vesz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: a dokumentáció Heves Megyei Bíróság Eger, Barkóczy u. 1., I. emelet 70-71. alatti címén vehető át.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától az azt követő naptól számított 15. nap 14.00 óráig. A dokumentáció átvehető ezen határidőig munkanapokon 9.00-14.00 között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 80 000 Ft + áfa = 100 000 Ft, befizetésének igazolása ellenében vehető át. A dokumentáció árát kérjük ajánlatkérő MÁK 10035003-01483051-00000000 számú számlájára "Hatvani Városi Bíróság épületének átalakítása - dokumentáció ellenértéke" megjelöléssel átutalni. A dokumentáció az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő bank által hitelesített példányának bemutatásával vehető át. Az eljárásban csak a dokumentációt megvásárló cég jogosult részt venni, ez a jog másra át nem ruházható.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 11.00 óra. Ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Heves Megyei Bíróság, Eger, Barkóczy u. 1. I. emelet 70-71.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Heves Megyei Bíróság, Eger, Barkóczy u. 1.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei; az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- az ajánlatkérő MÁK 10035003-01483051-21000005 számú számlájára történő átutalással, mely esetben az ajánlathoz csatolni kell az átutalás megtörténtét igazoló banki terhelési értesítő másolatának bank által hitelesített példányát,
- az ajánlatkérő nevére kiállított készpénzfelvételre szóló feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben maradó bankgarancia formájában, ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az eredeti bankgarancia-vállalási szerződést.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 41. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a szerződésben rögzített pénzügyi-műszaki ütemterv szerint részszámlák és a végszámla alapján, 30 napon belül, átutalással. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A részszámlák összege a bruttó vállalási ár 80%-át nem haladhatja meg.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a képviselő cég megjelölésével és meghatalmazásával egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására csatolandó:
a) 1. az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pont] az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben sorban állás volt-e,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
a) 2. 2001. és 2002. évi - könyvvizsgálói záradékkal ellátott - mérleg és eredménykimutatás a cégjegyzésre jogosultak által aláírva [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
a) 3. az ajánlattételi határidőt megelőző 2 év (2002 - 2003.) teljes és a közbeszerzés tárgyának (építési beruházás) forgalmáról szóló nyilatkozat (a 2003. évi adatok 90%-os pontossággal [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont],
a) 4. a vállalkozás 2002. évi likviditási mutatója (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) a dokumentáció vonatkozó űrlapjának kitöltése alapján [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) műszaki alkalmassága igazolására:
a) 5. ajánlattevő előző 3 évben (2000-2003.) generálkivitelezésben teljesített (átadott-átvett), legjelentősebb, közhasználati funkciójú épületen (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja) végzett, legalább bruttó 200 millió forint értékű építési beruházásainak ismertetése, melyhez csatolni kell legalább a 11. b) 6. pont alatti alkalmatlansági kritériumra tekintettel megjelölt referenciamunkák referenciaigazoló levelét [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont],
a) 6. ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) azon saját alkalmazásában álló szakembereinek (szervezeti egységeinek), illetve vezetőinek megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a helyszíni teljesítésben - szakáganként - irányítóként részt vesznek, valamint akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Kérjük csatolni továbbá a szakáganként (magasépítés, épületgépészet, épület villamos) felelős műszaki vezetők névjegyzékbe vételéről szóló [51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet] határozat másolatát [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont],
a) 7. ajánlattevő saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységei minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítás [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont],
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
b) 1. ajánlattevő számlavezető pénzintézete(i) nyilatkozata(i) alapján megállapítható, hogy bármely pénzintézete által vezetett számláján a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben sorban állás volt,
b) 2. ajánlattevő benyújtott mérlegei alapján a 2001. vagy a 2002. év bármelyikében az üzemi eredménye negatív előjelű volt,
b) 3. ajánlattevő benyújtott mérlege alapján 2002. évben a saját tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke,
b) 4. ajánlattevő nyilatkozata alapján a 2002. évi és a (90%-os pontosságú) 2003. évi nettó éves árbevételén belül az építési beruházások összértéke évente nem éri el a 300 millió (háromszázmillió) forintot,
b) 5. ajánlattevő a) 4. pont szerint számolt likviditási mutatója 2002. évben nem nagyobb egynél,
b) 6. ajánlattevő az elmúlt 3 évben (2001-2003.) nem tud referenciaként megnevezni legalább 2 db - 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 9. pontja szerinti - közhasználatú funkciójú építmény generálkivitelezésében teljesített (átadott-átvett), egyenként 200 (kettőszáz) millió forint bruttó értékű, referencia levéllel igazolt kivitelezési munkát, melyekből legalább 1 db épületrekonstrukciót (felújítást, átalakítást) is tartalmazott,
b) 7. az ajánlattevő által megnevezett, saját alkalmazásában álló, a kivitelezésért közvetlenül felelős termelésirányító (építésvezető, létesítményfelelős, projektvezető) nem rendelkezik szakirányú mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséggel és legalább 10 év szakmai, valamint 5 év gererálkivitelezésben, felelős termelésirányítóként szerzett gyakorlattal,
b) 8. ajánlattevő nem rendelkezik épületek, építési munkák (magasépítés) szakterületre legalább "A" kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő saját alkalmazásában álló szakemberrel, és a Kbt. 46. § (2) bekezdés b ) pont szerinti alvállalkozó(i)val együttesen nem rendelkezik valamennyi szakág ( magasépítés, épületgépészet, épület villamos) tekintetében felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel,
b) 9. ajánlattevő nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó, ISO szabványsorozatnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító okirattal igazolt minőségbiztosítási rendszerrel.
A Kbt. 44. § (5) bekezdése értelmében a közös ajánlattevőknek egyenként, külön-külön kell megfelelniük az előírt alkalmassági követelményeknek.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetést követő 60. napig.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: összességében a legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok
- ajánlati ár 80
- teljesítési határidő (előteljesített napok száma)
10
- egyes szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében az ajánlatkérő által meghatározott minimummértéken túli többletvállalások:
- késedelmi kötbér mértéke - véghatáridőre (Ft/nap) 5
- jóteljesítési garancia mértéke (%) és időtartama (hó) mérőszámának szorzatából képzett szám nagysága 5
Az ajánlatok részszempontok szerint tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
Az értékelés általános módszere: az egyes részszempontokra az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részszempont szerinti pontszámát a legkedvezőbb tartalmi elemtől való eltérésük arányában vizsgáljuk: ahány százalék a legjobbtól való eltérés, annyi százalékkal csökken a legmagasabb pontszámhoz viszonyított pontérték.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 11. munkanapon, 11.00 órakor.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 9. napon, illetőleg az ezt követő első munkanapon, 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
a) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra át nem ruházható.
b) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzététele napját követő 17. napon (ha ez nem munkanap, az ezt követő munkanapon) 11.00 órakor helyszíni bejárást és konzultációt biztosít.
c) Az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül,
- az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
- a teljesítésben egyébként - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben - részt vevő szervezeteket (személyeket).
d) Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbi ajánlattevővel fog szerződést kötni.
e) Az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő alábbi cégokmányai eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i),
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetővel ellátott példánya.
- Az ajánlattevő, illetve a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében a Kbt. 46. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdése szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat.
- A felelősségbiztosítás-dokumentálást, illetve az erről szóló szándéknyilatkozatot.
- Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti nyilatkozatot adó pénzintézeteken túl másnál nem vezet számlát.
f) Közös ajánlattétel esetén valamennyi pályázóról csatolni kell a 11. a) pont és a 16. c) pont szerinti dokumentumokat.
g) Az ajánlat részeként a dokumentáció részeként kiadott vállalkozási szerződést (és mellékleteit), valamint a tervdokumentációban kiadott tervezői költségvetést (a kiírt sorrendben tételesen beárazva) csatolni kell a dokumentáció részletes elő írásai alapján.
h) Az ajánlatban késedelmi- és meghiúsulási kötbér, valamint megvalósulási és jóteljesítési garancia vállalása kötelező.
Az ajánlatkérő által előírt kötelező mértékek:
- késedelmi kötbér a véghatáridőre: legalább 300 000 Ft/ nap; a késedelmi kötbér összegének felső határa nem korlátozható,
- késedelmi kötbér az ajánlattevő által megajánlott részhatáridőkre: 100 000 Ft/nap,
- meghiúsulási kötbér: a bruttó szerződéses ellenérték 10%-a, az átadás 15 napi késedelmét követően megrendelő jogosult a lehetetlenülést megállapítani,
- megvalósulási bankgarancia: a bruttó szerződéses ellenérték 10%-a, a szerződés megkötésétől az átadás-átvételt követő 16. munkanapig szóló futamidővel,
- jóteljesítési bankgarancia: legalább a bruttó szerződéses ellenérték 5%-a, a végszámla benyújtásától az utó-felülvizsgálati eljárás befejezéséig, de legalább 1 év + 60 nap időtartamig szóló futamidővel. A pénzügyi biztosítékkal lefedett jótállási időt legfeljebb 3 év + 60 napra lehet megajánlani. A minimális időtartamon túl (1 év + 60 nap) nyújtott jóteljesítési bankgarancia minimális mértékére nincs előírás.
i) Ajánlatkérő egy ízben, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel legfeljebb 10 napos lehetőséget biztosít a Kbt. 44. és 46. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat utólagos csatolására, formai hiányosságának pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.
j) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a többször módosított 1995. évi XL. tv. előírásai szerint az ajánlattevőknek eljárni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. február 27.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. február 27.