Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (10284/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház - Rendelőintézet
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Telefon: 464-8797
Fax: 464-8611
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: építési szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a központi telephelyen lévő "A" épület földszintjén, meglévő kórtermek és kapcsolódó helyiségek teljes átalakítása és felújítása (építészeti, belső építészeti, gépészeti, elektromos, orvostechnológiai munkák), kiemelt színvonalú szolgáltatások teljesítésére, nettó 650 m 2 alapterületen.
b) A teljesítés helye: Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. "A" épület, B1 és B2 jelű rész alagsor, földszint, IV. emelet.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 90. naptári nap.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet Műszaki Fenntartási és Üzemeltetési Osztály 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. "D" épület I. em.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció megvásárolható (írásban és flopin) az ajánlati felhívás közzétételének napján, továbbá az azt követő első naptól számított 15. napig (ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapig) munkanapokon 8.00-12.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 160 000 Ft + 40 000 Ft áfa, összesen: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint befizetése ellenében vehető át az 5. a) pontban megjelölt helyen az 5. b) pontban megjelölt időszakban. A befizetés kizárólag átutalással történhet a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet OTP budapesti önkormányzati fióknál vezetett 11784009-15492564 számú számlájára. Az átutaláson fel kell tüntetni jogcímként a következőt: "Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet, kiemelt szolgáltatású egység kialakításának dokumentációja."
Ajánlattevők a dokumentációt az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő bank által hitelesített példánya ellenében vehetik át. A befizetett összeg a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt eseteket kivéve nem igényelhető vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanapon 11.00 óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. "D" épület, I. emelet Műszaki Fenntartási és Üzemeltetési Osztály.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg:
- Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár, 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.
- Dimenzió ING Kft., 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.
- Dimenzió-Med Kft., 1013 Budapest, Krisztina krt. 32. képviselői.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet, 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. "F" épület I. emelet tanácsterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő 1 000 000 Ft ajánlati biztosíték adásához köti az eljárásban való részvételt.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesítése történhet az ajánlattevő választásától függően készpénz-átutalási megbízáson [átvehető 5. a) pontban megadott címen] vagy az ajánlatkérő 5. c) pontban megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel, átutalással vagy bankgarancia biztosításával, amelyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség lejárta időpontjáig azonnali készpénzfizetésre szóló, feltétel nélküli visszavonhatatlannak kell lennie, amelynek kedvezményezettjeként ajánlatkérőt kell megnevezni.
Az átutalás megtörténtéről szóló bankigazolást, illetve a hiteles és eredeti bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlattevő köteles az ajánlatához mellékelni, amelyen fel kell tüntetni a következőt: "Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet, kiemelt szolgáltatású egység kialakítása ajánlati biztosíték."
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérőnél a jelen ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott munka ellenértékének fedezete rendelkezésre áll. Ajánlatkérő előleget nem folyósít. Ajánlatkérő a szerződéses bruttó ellenérték maximum 80% mértékéig, azzal arányos értékű műszaki készültség igazolását követően részszámlázási lehetőséget biztosít. A részszámlázás teljesítési feltételeit az ajánlat részét képező építési szerződés pénzügyi és megvalósítási ütemterv mellékletének kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, azzal a további feltétellel, hogy részszámla esetén a megfelelő műszaki teljesítés igazolása, végszámla esetén a hiba- és hiánymentes átadás-átvétel megtörtént.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén "nyilatkozat" formájában a képviselő cég megjelölésével és meghatalmazásával a közös ajánlattevőknek egyetemlegesen kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevő köteles a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát ajánlattevővel azonos módon igazolni.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására eredeti vagy másolati példányban csatolandó:
a) 1. valamennyi ajánlattevő számlavezető pénzintézetének - az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű - nyilatkozatát fizetőképessége megítéléséhez [Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja] az alábbi tartalommal:
a) 1.1. mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
a) 1.2. az ajánlattevő 2003. évi pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége,
a) 1.3. ajánlattevő fizetési kötelezettségének eleget tett-e a 2003. évben, az esetleges sorban állások időtartamai,
a) 3. a fizetőképesség elemzése céljából [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja] a következő likviditási mutatók egy tizedes jegyre kiszámolt értéke az előző két (2001., 2002.) évben, évenkénti bontásban:
Likviditás I. = (forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek
Likviditás II. = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek
Likviditás III. = forgóeszközök/összes kötelezettség
a) 4. a hosszú lejárató forrásszerkezet vizsgálata céljából [Kbt. 44. § (1) bekezdés d) pontja] az adósságállományra vonatkozó alábbi mutatók egy tizedes jegyre kiszámolt értéke az előző két (2001., 2002.) évben, évenkénti bontásban:
- kötelezettségek részaránya: kötelezettség/mérlegfőösszeg,
- fedezet foka: (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek)/ befektetett eszközök,
- tőkeáttétel: hosszú lejáratú kötelezettségek/saját tőke.
Ajánlattevő műszaki alkalmasságának igazolására eredeti vagy másolati példányban csatolandó:
a) 5. az előző kettő (2002., 2003.) évben az ajánlattevő által teljesített, jelen munkák bruttó értékének 75%-át meghaladó, kórház- vagy szállodaépítési, vagy ezek átalakítási, felújítási építési vállalkozásainak ismertetése, mely kiterjed az ellenszolgáltatás összegére, a teljesítés idejére és a szerződést kötő másik fél megnevezésére [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont]. A felsorolás terjedjen ki a folyamatban lévő munkák megjelölésére is. Ismertetni kell a megrendelő részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát, csatolni kell a megrendelő írásbeli nyilatkozatát a munka minőségéről,
a) 6. az ajánlattevő, illetve alvállalkozója által a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek (szervezeti egységeinek), illetve vezetőinek megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont]. A felelős műszaki vezetőként megjelölt szakemberek esetében a névjegyzékbe vételt elrendelő határozatot is csatolni kell,
a) 7. az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe bevonandó műszaki egység minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, és ha van, annak - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi (magyar nyelvű) igazolása [Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pont].
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: ajánlattevő alkalmatlannak minősül:
b) 1. ha bármely pénzintézetnél vezetett számláján az ajánlattételt megelőző 1 év során 1 esetben 60 napot vagy kettőnél több alkalommal 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt,
b) 2. a 11. a) 5. pontban meghatározott referenciái között nincs kórház- vagy szállodaépítést, vagy ezek átalakítását, felújítását tartalmazó építési munka, amely ennek a közbeszerzés nek - az ajánlattevő által megajánlott - bruttó ellenértéke 75%-át meghaladja,
b) 3. a kivitelezésért felelős irányító szakemberei nem rendelkeznek az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
b) 4. az ajánlattevő nem rendelkezik - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerrel,
b) 5. az ajánlattevőnek a 11. a) 2. - a) 4. pontokban megadott adatok és meghatározott mutatók alapján számolt pénzügyi, gazdasági minősítésére kapott pontszáma 22 (huszonkettő) pont alatt van (maximális pontszám: 42).
Az adatok és mutatók értékelési módja:
- saját tőke: ha a saját tőke 2002. évben a 2001. évihez képest emelkedett és 2001. évben a saját tőke > mint a jegyzett tőke, akkor 5 pont,
- mérleg szerinti eredmény: ha a 2002. évi eredmény pozitív vagy 2001. évhez képest javulás mutatkozik, akkor 5 pont,
- likviditás I.: ha 2002. évi mutató >= mint a 2001. évi mutató, akkor 5 pont,
- likviditás II.: ha a mutató a vizsgált 2 év mindegyikében <= 1, akkor 5 pont,
- likviditás III.: ha a 2002. évi mutató >= mint a 2001. évi mutató, akkor 5 pont,
- kötelezettségek részaránya: ha a 2002. évi mutató <= mint 2001. évi mutató, akkor 7 pont,
- fedezet foka: ha a mutató a vizsgált 2 év mindegyikében >= 1, akkor 5 pont,
- tőkeátvitel: ha a mutató a 2 év mindegyikében <= 1, akkor 5 pont.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik és az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő 60. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el [Kbt. 34. § (1) bekezdés a) pontja] olyképpen, hogy a két változatban megadott ajánlatokat változatonként csoportosítva versenyezteti egymással.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: az ajánlatot két változatban kell elkészíteni és benyújtani.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontásától számított 10. nap (amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap) 11.00 óra a 7. b) pontban megjelölt helyen.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 16. napon (ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon) 11.00 óra, "F" épület I. em. gazdasági igazgatóság.
16. Egyéb információk:
16.1. Az ajánlatok minden lapját folyamatos sorszámozással, a lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa meghatalmazott (meghatalmazás csatolandó!) személy kézjegyével ellátva kell benyújtani 6 példányban (1 eredeti és 5 másolati példány), feltüntetve az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölést. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó.
Az ajánlatokat felbontás nélküli, zárt csomagolásban kell benyújtani (írásban és flopin). A csomagoláson fel kell tüntetni: "Közbeszerzési ajánlat, "Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelőintézet A épület kiemelt szolgáltatású egység kialakítása. Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel" szöveget, valamint az ajánlattevő nevét és címét. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a 6. b) pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
16.2. Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció kiváltásának 5. b) pontjában jelzett határidejének lejártát követő 8. napon, ha ez munkaszüneti nap, úgy a legközelebbi munkanapon a dokumentációt kiváltó ajánlattevők részére helyszíni bejárást és konzultációt tart 9.00 órai kezdettel. Gyülekezés helye az "A"épület főbejárata.
16.3. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat meg kell jelölnie.
16.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére a kivitelezés maradéktalan, szerződésszerű teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére [Kbt. 43. § (1) bekezdés].
A kötbérek és garanciák vállalása kötelező. Ezek bármelyikének vállalása hiányában az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő által előírt jótállási kötelezettség kötelező mértéke: kettő év, amely időszak alatt két alkalommal, az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 12. és 24. hónap elteltével utó-felülvizsgálat tartása kötelező.
Ajánlatkérő által előírt kötbérek vállalásának kötelező mértéke
késedelmi kötbér
0,4 %/nap
meghiúsulási kötbér
15%
Ajánlatkérő által előírt bankgaranciák vállalásának kötelező mértéke:
megvalósulási bankgarancia
15%
jóteljesítési bankgarancia
5%
A megvalósulási bankgarancia a meghiúsulási kötbér fedezetét képezi. A kötbérek és garanciák vetítési bázisa a bruttó vállalkozási díj. Ajánlattevő a részletes ajánlattételi előírások mellékletét képező szerződést köteles hiánytalanul kitöltve, változatlan tartalommal és szövegszerkezetben, szignálva ajánlatához csatolni. A szerződéstervezet mellékleteként csatolni kell az ajánlattevő által készített pénzügyi és megvalósítási ütemtervet.
16.5. Ajánlattevőnek kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia, amelynek megfelelően nyertessége esetén [a Kbt. 74. § (3) bekezdése szerint] felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a megfelelő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti az építési szerződés megkötésével egyidejűleg.
16.6. Az ajánlattevőnek eredeti vagy másolati példányban csatolni kell:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- folyamatban lévő változásbejegyzés iránti kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát,
- a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
továbbá
- ha a cégjegyzésre jogosult és kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó eredeti meghatalmazást,
- a Kbt. 46. § (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy sem ő, sem alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c) pontja és a Kbt. 46. § (2) bekezdés hatálya alá, valamint a Kbt. 46 § (1) bekezdés b) pontjában említett elkülönített állami pénzalapok közül melyik irányában áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége,
- a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatósági igazolásokat, valamint ajánlattevő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság igazolását a helyi iparűzési és gépjárműadó tekintetében a Kbt. 46. § (3) bekezdés alapján,
- amennyiben az ajánlattevői nyilatkozat szerint az ajánlattevőnek vagy alvállalkozó(i)nak valamilyen elkülönített állami pénzalappal szemben jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn, a Kbt. 46. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az arra vonatkozó hatósági igazolást csatolni kell.
16.7. Az ajánlattevő köteles ajánlatához az ajánlattételi dokumentáció részét képező "A" és "B" változatú árazatlan költségvetési kiírással azonos szerkezetű, kétoszlopos, tételesen beárazott költségvetést és kétoszlopos főösszesítőt mellékelni.
16.8. Ajánlattevőnek nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy nyertessége esetén a kivitelezési munka végzés a működő intézmény zavartalan működését nem akadályozza.
16.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy pénzintézeti nyilatkozatát adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
16.10. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor az általa választott változatból megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt is, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.
16.11. Ajánlatkérő egy ízben, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a Kbt. 44. § és 46. § szerinti igazolás vagy nyilatkozat utólagos csatolására, formai hiányosságának pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására [Kbt. 43. § (4) bekezdés].
16.12. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai az irányadók.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. március 11.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. március 11.