Kiskunhalas Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3118/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Telefon: 77/523-101
Fax: 77/523-150
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: átalány áras vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
I. Szűts József Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkálatai az országos védettségű főépület, a tornaterem, a konyha-étterem és az udvar területén.
Az épületek összes hasznos alapterülete: 3562,9 m2.
Főépület: akadálymentesítés külső lejtők építésével és egy belső korlátlift telepítésével,
- teljes körű szerkezeti és felületi felújítási munkák, elsősorban a tetőfedés, a nyílászárók, a burkolatok és a felületképzések vonatkozásában,
- szintenként nemenkénti és akadálymentes WC-blokk kialakítása, kisebb átalakítások,
- épületgépészeti, elektromos és tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálata, javítása.
Tornaterem: akadálymentesítés külső lejtők építésével,
- teljes körű szerkezeti és felületi felújítási munkák, elsősorban a tetőfedés, a burkolatok (sportpadló) és a felületképzések vonatkozásában,
- szintenként nemenkénti és akadálymentes WC-blokk kialakítása, kisebb átalakítások,
- épületgépészeti, elektromos és tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálata, javítása.
Konyha-étterem: akadálymentesítés külső lejtők építésével,
- teljes körű szerkezeti és felületi felújítási munkák, a felületképzések vonatkozásában,
- akadálymentes WC-blokk kialakítása, kisebb átalakítások,
- épületgépészeti, elektromos és tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálata, javítása.
Udvar: térburkolatok, kerítések felújításai,
- térbútorok, kerékpártárolók egységesítése.
II. Felsővárosi Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkálatai a főépület, a helyi védettségű régi épület és a konyha-étterem területén.
Az épület hasznos alapterülete:
- főépület: 2050 m 2
- régi épület nyaktaggal: 1035 m 2
- konyha-étterem: 250 m 2
Főépület, régi épület: épület külső, belső akadálymentesítése,
- teljes körű szerkezeti és felületi felújítási munkák, elsősorban tetőfedés, nyílászárók, a burkolatok és a felületképzések vonatkozásában,
- WC-blokkok felújítása, kisebb átalakítások, egy akadálymentes WC kialakítása,
- épületgépészeti rendszerek felülvizsgálata, javítása, kisebb átalakítások,
- főépület külső lifttel történő ellátása.
Nyaktag: pilléren álló új kétszintes épületrész építése.
Konyha-étterem: akadálymentesítés külső lejtők építésével,
- lapostető-szigetelés felújítása,
- nyílászárók felújítása.
A feladat elvégzéséhez kiviteli tervdokumentáció benyújtását kérünk.
b) A teljesítés helye:
I. Kiskunhalasi Önkormányzat tulajdonában lévő Szűts József Általános Iskola Kiskunhalas, Köztársaság u. 9. hrsz.: 3668,
II. Kiskunhalasi Önkormányzat tulajdonában lévő Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Szabadság tér 6. hrsz.: 372.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: igen.
d) A részajánlat tételének szempontja: részteljesítésnek a 3. a) pontban I., illetve a II. pont alatt meghatározott feladatok tekintendők, részteljesítésként részajánlat tehető, de a részteljesítés tovább nem bontható.
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: I. és II. részajánlatok esetében 2004. szeptember 1. Ajánlattevők korábbi teljesítési határidőt is vállalhatnak, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állás figyelembevételével, amit a részletes ajánlatkérési dokumentáció tartalmaz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztálya, Elekné Máté Anita beruházási ügyintéző, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. I. emelet.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15 napig, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapig vehető át, munkanapokon 9.00-12.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 240 000 Ft + áfa = 300 000 Ft-ért vásárolható meg. A befizetés az ajánlatkérő OTP Bank Rt. kiskunhalasi fiókjánál vezetett 11732064-15338806-00000000 számú számlájára történő előre, átutalással teljesíthető. A befizetést igazoló dokumentumnak az 5. a) pont szerinti helyen történő leadását követően vehető át a dokumentáció. Az ajánlatadás feltétele a dokumentáció megvásárlása, a dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Az ajánlattevők a dokumentációt részenként is megvásárolhatják az alábbiak szerint:
I. 120 000 Ft + 25% áfa,
II. 120 000 Ft + 25% áfa.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenése napját követő első naptól számított 41. napon 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., I. em. 106-107. jegyzői titkárság.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. I. emeleti nagy tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: részajánlatonként 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (2) bekezdés szerinti formában kell benyújtani. Teljesíthető az ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt. kiskunhalasi fiókjánál vezetett 11732064-15338806-00000000 számú számlájára történő átutalással, vagy ajánlatkérő nevére szóló feltétel nélküli bankgaranciával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként Kiskunhalas Város Önkormányzatát kell megnevezni. A bankgarancia-levélben tárgyként fel kell tüntetni I. részajánlat esetén a "Szűts József Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkálatai az országos védettségű főépület, a tornaterem, a konyha-étterem és az udvar területén", II. részajánlat esetén a "Felsővárosi Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkálatai a főépület, a helyi védettségű régi épület és a konyha-étterem területén" címet. Az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben kell maradnia. A biztosíték visszafizetése a Kbt. 41. § (5) bekezdése alapján történik. Átutalással teljesített biztosíték után ajánlatkérő kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. Ezen kikötést a bankgaranciának tartalmaznia kell. A szerződést biztosító mellékkötelezettség felszabadítása a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 10 napon belül történik meg. Az ajánlatkérő kamatot nem fizet a szerződést biztosító mellékkötelezettség összege után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: megrendelő előleget nem biztosít. A műszaki teljesítéssel arányos részszámlá(ka)t, végszámlát a megrendelő nevére kiállítva kell benyújtani. Megrendelő a számlákat átutalással egyenlíti ki a kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ennél megrendelő számára kedvezőbb fizetési feltétel megajánlható.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, azonban közös ajánlattevők esetén a vállalkozási szerződést vállalkozói oldalról a közös ajánlatot benyújtó valamennyi társaságnak alá kell írnia - a szerződés keretén belül - egyetemleges felelősség vállalásával.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak csatolniuk kell:
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása:
- 30 napnál nem régebbi keltű pénzintézeti nyilatkozat - eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya - a fizetőképességről az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e az utóbbi 3 évben, sorban állás a számláján volt-e, ha igen, mikor hány napig,
- 2000-2002. évi mérlegek és eredménykimutatások cégbírósághoz benyújtott példányainak másolata, ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- az előző 3 évben (2001-től) legjelentősebb építési és felújítási referenciamunkáinak ismertetése a Kbt. 44. § (2) bekezdésének a) pontja alapján (a beruházás megnevezése, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az információt adó megnevezése és telefonszáma), megrendelő által cégszerűen aláírt referenciaigazolás(ok) becsatolásával, amely(ek)nek tartalmaznia kell a referenciamunka meg nevezését, a teljesítés idejét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vállalkozó határidőre jó minőségben teljesítette-e a referenciamunkáját, illetve a garanciális kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett-e,
- azoknak a szakembereknek megnevezése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a munka felelős műszaki vezetői lesznek, illetve a minőség ellenőrzésért felelősek,
- részvételre jelentkező által a teljesítés során érdemben alkalmazni kívánt felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, legalább 10 éves műszaki felsőfokú végzettségének megfelelő gyakorlattal rendelkező létesítményfelelős okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök szakmai önéletrajzát, felsőfokú műszaki végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát és a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételét és A1-es minősítését igazoló határozat közjegyző által hitelesített másolatát,
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem rendelkezik megfelelő pénzügyi stabilitással, azaz 2000-2002. évek valamelyikében tevékenysége a mérlegadatok alapján veszteséges volt,
- ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a 2000-2002. évek valamelyikében a mérlegadatok alapján saját tőkéje kevesebb volt, mint a jegyzett tőkéje,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) a banki információ szerint fizetési kötelezettségeit nem teljesítette határidőre, azaz 30 napon túli sorban állás volt a számláján az ajánlattételi határidőt megelőző 3 éven belül,
- ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak az elmúlt 3 évben (2001-től) nem volt legalább 3 db határidőre, jó minőségben, saját kivitelezéssel teljesített építési referenciamunkája minimum 70 millió forint bruttó vállalási összeget elérő nagyságrendben,
- ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak az elmúlt 3 évben (2001-től) nem volt legalább 3 db határidőre, jó minőségben, saját kivitelezéssel teljesített védett épületen végzett fa nyílászáró-javítási, helyszíni beszerelési referenciamunkája minimum 20 millió forint bruttó vállalási összeget elérő nagyságrendben,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem rendelkezik az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti szakirányú "A" kategóriájú felelős műszaki vezetésre jogosultsággal és legalább 10 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
- ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem rendelkezik - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerrel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőnek és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak egyenként kell megfelelniük. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, az előírt alkalmassági követelményeknek egyenként kell megfelelniük.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetési időpontot követő 60 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok
- vállalási összeg
7
- vállalt jótállási idő
4
- jóteljesítési biztosíték mértéke
4
- teljesítési határidő
3
- késedelmikötbér-vállalás mértéke
2
Adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-100.
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módszere: valamennyi részszempontnál: a legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap, egyéb vállalások a legkedvezőbbhöz viszonyított arányos pontszámot kapnak.
A részszempontok szerinti minimálisan megajánlandó és a maximális pontszámmal értékelésre kerülő ajánlati elemeket a részleges ajánlati dokumentáció tartalmazza. Kivéve a vállalási összeg részszempontnál, ahol az ajánlatkérő sem a minimálisan megajánlandó, sem a maximális pontszámmal értékelésre kerülő értéket nem határoz meg.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő első naptól számított 7. napon 10.00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra. Helye: 7. b) pont szerint.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetésének napját követő naptól számított 9. nap. Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, részajánlatonként 4 pld.-ban (1 eredeti, 3 másolat) külön-külön összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, ráírva:
I. részajánlat esetén a "Szűts József Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkálatai az országos védettségű fő épület, a tornaterem, a konyha-étterem és az udvar területén - közbeszerzési ajánlata",
II. részajánlat esetén "Felsővárosi Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkálatai a főépület, a helyi védettségű régi épület és a konyha-étterem területén - közbeszerzési ajánlata" címeket.
- I., II. részajánlat ajánlata egymástól egyértelműen különüljön el; egymástól függetlenül kerülnek elbírálásra.
- Ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
- hatályos cégkivonat, vagy alapító okirat, vagy vállalkozói igazolvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata a tevékenységi kör megállapításához,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya - cégszerű aláírás megállapításához,
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c) pontja hatálya alá.
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában említett elkülönített állami pénzalapok közül melyik irányában áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége és annak az igazolása, amellyel szemben fizetési kötelezettsége fennáll,
- a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjára, (3) bekezdésére, (5) bekezdésére és (8) bekezdésére vonatkozó igazolások,
- ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), b), c), és a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizáró okok,
- írásbeli nyilatkozat, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- A Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók megjelölése.
- A benyújtott igazolások keltezése az eredményhirdetés időpontját megelőző 1 éven belüli lehet, elegendő másolatban benyújtani az igazolásokat.
- Ajánlattevő a Kbt. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerint kizárja a közbeszerzési eljárásból az ajánlattevőt és az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult.
- Az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott anyagmegjelölések tájékoztató jellegűek, ajánlattevőnek joga van azokat azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező anyagokkal helyettesíteni.
- Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő - amennyiben az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
- Az ajánlattételhez szükséges egyéb részletes feltételeket, a becsatolandó nyilatkozatokat és mellékleteket az ajánlati dokumentáció tartalmazza, amelynek előírásait az ajánlatok elkészítésénél és benyújtásánál kötelező figyelembe venni. Ennek elmulasztása az ajánlatokat érvénytelenné teszi.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 43. § (4) bekezdésében foglalt esetleges hiányosságok körében.
- Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenésének napjától számított 20. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 10.00 órakor helyszíni szemlét tart.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 8.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 8.