Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3149/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.
Telefon: 23/423-180
Fax: 23/423-181
paksi kirendeltség:
7031 Paks, Pf. 12
Telefon: 75/519-570
Fax: 75/519-569
püspökszilágyi telephely:
2166 Püspökszilágy RHFT
Tel./fax: 27/368-448
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási keretszerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a püspökszilágyi RHFT tüzivízrendszerének korszerűsítése.
Elvégzendő feladatok:
3.1. Tervezési tevékenység:
- kiviteli tervek készítése az érvényben lévő jogszabályok és szabványok előírásainak megfelelően,
- üzembe helyezési program elkészítése,
- ideiglenes kezelési utasítás elkészítése,
- tervezői művezetés.
3.2. Hatósági engedélyezéssel összefüggő feladatok:
- a kiviteli tervek szakhatósági elfogadtatása (tüzivízrendszer vonatkozásában, Vác Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága),
- rendészeti engedély beszerzése (kerítésvédelmi rendszer átalakításához, ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály).
3.3. Beszerzés, gyártás, helyszíni kivitelezés.
3.4. Üzembe helyezés, próbaüzem.
3.5. Műszaki átadás-átvétel, megvalósulási dokumentáció átadása.
3.6. Az ajánlatkérő 3 fős személyzetének betanítása.
b) A teljesítés helye: az RHK Kht. püspökszilágyi telep helye.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem tehet.
d) A részajánlat tételének szempontjai: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől - 2005. augusztus 31-ig.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság paksi kirendeltsége: 7031 Paks, Pf. 12, tel.: 75/519-570, fax: 75/519-569.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzététele napján és az azt követő első naptól számított 15. napig (ha az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap).
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció 50 000 Ft + 25% áfa összeg átutalása ellenében vehető át. Az átutalást a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Magyar Államkincstár szekszárdi fiókjánál vezetett 10046003-00286356-00000017 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalási megbízásra kérjük ráírni, hogy "A püspökszilágyi RHFT tüzivízrendszerének korszerűsítése" tender.
A dokumentáció munkanapokon, 7.00-15.00 óra között vehető át a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Paksi Kirendeltsége (KKÁT beléptető- és operatív irányító épület) 105. sz. szobájában, az átutalást igazoló bizonylat másolatának átadása ellenében.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra, amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
- személyesen: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság paksi kirendeltsége KKÁT beléptető- és operatív irányító épület 105. sz. szobája,
- postán: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság paksi kirendeltsége, 7031 Paks, Pf. 12.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság paksi kirendeltsége (KKÁT beléptető- és operatív irányító épület) emeleti tárgyalója.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékos.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra:
- a munka pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll. A pénzügyi fedezetet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap biztosítja,
- a munkára előleg nem igényelhető,
- a számla kifizetése teljesítésigazoló jegyzőkönyv alapján történik, a számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági alkalmassági igazolása: az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó részesedésű alvállalkozóik külön-külön kötelesek csatolni az alábbiakat:
- az ajánlattevő valamennyi bankszámlájára kiterjedően a számláit vezető pénzintézetektől származó, 30 napnál nem régebbi keltű nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy volt-e az ajánlattevő számláján az utolsó 12 hónapon belül 5 M Ft-nál nagyobb összegű sorban állás és utoljára mikor,
- a cég könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2002. éves beszámolója. Amennyiben a könyvvizsgálat nem volt kötelező, úgy az éves beszámolón a következő szöveget kell feltüntetni "a közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellen őrizte".
Műszaki alkalmasság igazolása: az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó részesedésű alvállalkozóik közösen kötelesek csatolni az alábbiakat:
- az előző 3 év során tüzivízrendszer tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos referenciák felsorolása, a megrendelőtől származó írásos nyilatkozattal,
- az előző 3 év során biztonsági kerítésvédelmi rendszer tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos referenciák felsorolása, a megrendelőtől származó írásos nyilatkozattal,
- az előző 3 év során sugárveszélyes munkaterületen végzett tevékenységekkel kapcsolatos referenciák felsorolása, a megrendelőtől származó írásos nyilatkozattal.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: amennyiben az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó részesedésű alvállalkozóik nem felelnek meg az alábbi feltételeknek:
- az ajánlattevő számláján az utolsó 12 hónapon belül volt 5 M Ft-nál nagyobb összegű sorban állás,
- a benyújtott mérlegbeszámoló eredménye negatív,
- amennyiben az ajánlattevő éves árbevétele nem éri el a 100 M Ft értéket (alvállalkozókra nem vonatkozik),
- amennyiben az ajánlattevő és a 10% részesedés feletti alvállalkozó együttesen nem rendelkezik:
- minimum 1 db tüzivízrendszer tervezésével és kivitelezésével (külön-külön) kapcsolatos, a megrendelőtől származó írásos nyilatkozattal ellátott referenciával,
- minimum 1 db biztonsági kerítésvédelmi rendszer tervezésével és kivitelezésével (külön-külön) kapcsolatos, a megrendelőtől származó írásos nyilatkozattal ellátott referenciával,
- minimum 1 db sugárveszélyes munkaterületen végzett tevékenységgel kapcsolatos, a megrendelőtől származó írásos nyilatkozattal ellátott referenciával.
A fenti hiányok bármelyike az ajánlattevő alkalmatlanságát jelenti.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik és az eredményhirdetés napjától számított 30. napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok
- Ajánlati ár
- Az ajánlati ár alszempontjai (elemei):
- tervek készítése
2
- mérnöki alapdíj
0,5
- irányító mérnök (szakértő)
0,5
- kezelési utasítások készítése
0,5
- üzembe helyezési program
0,5
- Eszközök beszerzése, legyártása:
3
- biztonsági kapu és szerelvényei
0,5
- tüzivízcsap és akna
0,5
- tüzivízcső
0,5
- ivóvízcső
0,5
- biztonságtechnikai eszközök
0,5
- egyéb eszközök, segédanyagok
0,5
- Telepítés, üzembe helyezés:
3
- csövek fektetése
0,5
- tüzivízcsapok telepítése
0,4
- biztonsági kapu telepítése
0,5
- kiegészítő eszközök telepítése
0,4
- az aknák és a tüzivíztározó felújítása
0,5
- üzembe helyezési próbák elvégzése
0,4
- próbaüzem alatti ügyelet
0,3
- Általános jellegű tevékenységek:
1
- személyzet betanítása
0,2
- tervezői művezetés
0,3
- minőségbiztosítás és helyszíni minőség-ellenőrzés
0,3
- hatósági egyeztetések
0,2
- Késedelmi kötbér:
1
- napi kötbér
0,5
- teljes kötbér
0,5
A részszempontokra adható pontok száma: 0-10 között.
Az ajánlatok kiértékelése arányosítással történik, az adott részterület legkedvezőbb ajánlatához képest, az alábbiak szerint:
- az ajánlati árra adható pontszámok kiszámításának módszere:
- az 1. lépcsőben meghatározásra kerül az ajánlati dokumentáció 7. sz. mellékletében, az egyes alszempontok (elemek) alatt szereplő egységdíjak részpontszáma, egységdíjanként, az adott egységdíjhoz tartozó súlyszám figyelembevételével, 2 tizedes értékig kerekítve. A részpontszám a "(legalacsonyabb összeg/aktuális összeg) ö súlyszám ö adható maximális pontszám" képlet szerint kerül meghatározásra. A legalacsonyabb összeg alatt az érvényes ajánlatok közül kiválasztott, legalacsonyabb összegű egységdíj értendő.
- a 2. lépcsőben a részpontszámok összeadásra kerülnek.
- a késedelmi kötbérre vonatkozó vállalások pontozása:
- Napi kötbér (súlyszám: 0,5):
- a bizottság által elfogadott legkedvezőbb napi kötbér: Kn max
- a P é pontszámot az alábbi módon kell kiszámítani: P é = 0,5 ö (Kn értékelt /Kn max )
ahol
P é az értékelt szám pontszáma
Kn max a legkedvezőbb vállalt napi kötbér
Kn értékelt az értékelt napi kötbér
- teljes kötbér (súlyszám: 0,5):
- a bizottság által elfogadott legkedvezőbb teljes kötbér: Kt max
- a P é pontszámot az alábbi módon kell kiszámítani: P é = 0,5 ö (Kt értékelt /Kt max )
ahol:
P é az értékelt szám pontszáma
Kt max a legkedvezőbb vállalt teljes kötbér
Kt értékelt az értékelt teljes kötbér
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem lehet.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határ időtől számított 10. nap 10.00 óra, amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő15. nap (amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap).
16. Egyéb információk:
- Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a konzorcium tagjainak) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozóknak (beszállítóknak) együttesen kell megfelelniük a 11. a) 2. pontban meghatározott követelményeknek. A 16. pont 9. francia bekezdése azonban kizárólag az ajánlattevőre vonatkozik.
- Az ajánlatot egy darab, laponként aláírt, lebélyegzett és folyamatosan számozott eredeti példányban, valamint négy (erről készített) másolati példányban kell zárt csomagban beadni.
- Az ajánlat fedőlapja tartalmazza az "eredeti" és a "másolat" megjelöléseket. Az eredeti és a másolati ajánlatok eltérése esetén az eredeti megjelölésű ajánlat a meghatározó. Amennyiben az eredeti megjelölés hiányzik, úgy a bírálóbizottság a beadott példányok közül egyet önkényesen kiválaszt, és ellátja az "eredeti" megjelöléssel.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy összesen hány oldalból áll.
- Az ajánlatot az oldalszámokat is feltüntetett tartalomjegyzékkel kell ellátni.
- Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdéseiben előírt valamennyi nyilatkozatot és igazolást. A nyilatkozattervezetet az ajánlatkérő biztosítja (ld. ajánlati dokumentáció 4. sz. melléklete).
- Az ajánlattevőnek fel kell sorolnia a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozókat (beszállítókat). Érvénytelen az ajánlat, ha nem jelöli meg, vagy nem nyilatkozik arról, hogy ilyen alvállalkozója nincs.
- Az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósági cégkivonat 50 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányait (ha módosítás van folyamatban, akkor a változás bejegyzése iránti kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát is), valamint a cégjegyzésre jogosult vezető aláírását hitelesítő aláírási címpéldány eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevőnek a tevékenység végzésére - a cégiratok alapján - nincs jogosultsága.
- Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozók nyilatkozata, mely szerint a csatolt banki igazolásokon kívül fel nem tüntetett egyéb további bankszámlájuk nincsen.
Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozók a kért nyilatkozatot nem mellékelik.
- Az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítésben részt vevők sugárvédelmi képzésben részesültek. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő a kért nyilatkozatot nem mellékeli.
- Az ajánlattevőnek a minőségbiztosítási rendszerének bemutatásához csatolnia kell az elvégzendő munkára vonatkozó, az MSZ EN-ISO 10005/95. előírásai szerint összeállított minőségbiztosítási tervet (a vállalkozási keretszerződés 5. sz. mellékletét fogja képezni).
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a minőségbiztosítási terv nem az MSZ EN-ISO 10005/95. előírásai szerint lett összeállítva.
- Az ajánlatkérő a Kbt. által engedélyezett keretek [Kbt. 43. § (4)-(5) bekezdései] között az ajánlattevők részére egyszeri alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít.
- Az ajánlattevő üzleti titokra hivatkozva a megkötendő szerződés bármely részének nyilvánosságra hozatalát csak a Kbt. 45. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tilthatja meg.
- Az ajánlatkérő a postán feladott ajánlatot akkor tekinti elfogadottnak, ha annak igazolt kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A késedelmes postai kikézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat az ajánlattevőket terheli.
- A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásainak megfelelően kell az ajánlattevőnek eljárnia.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 7
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 9.