Hajdú-Bihar Megyei Bíróság részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (3255/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.
Tel./Fax: 52/526-710, 52/347-139
Az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljár:
NYÍRBER Kft.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
Telefon: 42/433-722
Fax: 42/433-719
2. a) A választott eljárás: előminősítéssel indított nyílt közbeszerzési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazási feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (1) bekezdés alapján.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
- Debreceni Ítélőtábla épülete (garázsszint+ földszint+ 2 emelet) 4706,5 m2 hasznos alapterülettel, új épület kivitelezése,
- Debreceni Városi Bíróság épülete, (garázsszint+ földszint+2 emelet), 9334,45 m2 hasznos alapterülettel, új épület kivitelezése.
b) A teljesítés helye:
- Debreceni Ítélőtábla: Debrecen, Széchenyi u. hrsz.: 9080/3.
- Debreceni Városi Bíróság: Debrecen, Széchenyi u. hrsz.: 9080/5.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
- Debreceni Ítélőtábla: 2005. szeptember 30.
- Debreceni Városi Bíróság: 2006. március 31.
Ajánlatkérő kedvezőbb teljesítési határidőt elfogad.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattételkor, írásos nyilatkozat formájában a képviselő cég megjelölésével és meghatalmazásával, a közös ajánlattevőknek együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 26. nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap) 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., Megyei Bíróság Elnöki Titkárság 105-108. sz. szoba. A részvételi jelentkezések felbontásának helye Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. I. emelet, díszterem.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezési határidő lejártát követő első naptól számított 20. nap 10.00 óra, amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. I. emeleti díszterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték fizetése ajánlatkérő számlájára történő átutalásával vagy bankgarancia nyújtásával történhet. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság költségvetési számla, Magyar Államkincstár (Debrecen) 10034002-01483044-00000000 számú költségvetési számlájára kell átutalni, melynek pénzintézeti igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia esetén a bankgarancia kedvezményezettjének az ajánlatkérőnek kell lennie, az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie és az ajánlathoz mellékelni kell.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
- részvételre jelentkező pénzintézeteitől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat a részvételre jelentkező fizetőképességéről, számlavezetésének kezdetéről, valamint arról, hogy az elmúlt egy évben volt-e a számláján sorban állás és hányszor,
- 2000., 2001., 2002. évi, a cégbíróságnak is leadott mérleg és eredménykimutatás könyvvizsgálói záradékkal és kiegészítő melléklettel,
- a részvételre jelentkező fizetőképességének elemzése céljából az alábbi likviditási mutatók kiszámolt értéke az előző 3 évben, évenkénti bontásban:
- likviditási mutató = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek,
- likviditási gyorsráta = (forgóeszközök - készletek)/(rövid lejáratú kötelezettség),
- a részvételre jelentkezők hosszú lejáratú forrásszerkezetének vizsgálata és annak fedezettsége céljából az adósság állományra vonatkozó alábbi mutatók kiszámolt értéke az előző három évben, évenkénti bontásban (adósságállomány = az egy évet meghaladó hosszú lejáratú kötelezettségek értéke),
- adósságállomány aránya = adósságállomány/(adósságállomány + saját tőke),
- tőkeáttétel = adósságállomány/saját tőke,
- az előző három év (2001., 2002. és 2003.) legjelentősebb középületen, irodaépületen fővállalkozásban vagy generál-kivitelezésben végzett magasépítési beruházásainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, részvételi arány, megrendelő neve, információt adó neve, telefonszáma), 90 napnál nem régebbi eredeti referencia igazolások,
- a megvalósításban részt vevő szakemberek, vezetők megnevezése, képzettségüket igazoló irat másolata, kiemelve a munkahelyi vezetőt, minőség-ellenőrzésért felelős személyeket, és a felelős műszaki vezetőt,
- a részvételre jelentkező minőségbiztosítási rendszerét igazoló tanúsítvány másolata.
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: -
b) Műszaki alkalmasság igazolása: -
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- fizetőképesség, fizetési fegyelem a pénzintézeti nyilatkozat alapján,
- pénzügyi és gazdasági alkalmasság a benyújtott mérleg adatok alapján,
- a közbeszerzés tárgyával megegyező referenciák,
- a teljesítésbe bevont szakemberek, irányításért felelős személyzet felkészültsége, gyakorlata,
- a tanúsított minőségbiztosítási rendszer.
b) A részvételre jelentkezők a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- az utolsó egy évben több mint egy esetben volt sorban állás bankszámláján,
- a 9. pontban meghatározott mutatók alapján számolt pénzügyi, gazdasági alkalmasság minősítésére kapott pontszám 10 (tíz) pont alatt van.
A mutatók értékelési módja: likviditási mutató:
- ha a hároméves számtani átlag nagyobb vagy egyenlő mint 1,3 akkor 5 pont,
- ha a hároméves számtani átlag kisebb 1,3-nál, de nagyobb vagy egyenlő mint 1,0 akkor 4 pont,
- ha 2000. és 2001. években kisebb mint 1,0 de 2002. évben nagyobb vagy egyenlő mint 1,3 akkor 2 pont,
- ha 2000. és 2001. években kisebb mint 1,0 de 2002. évben nagyobb vagy egyenlő mint 1,0 akkor 1 pont,
- egyébként 0 pont.
Likviditási gyorsráta:
- ha a hároméves számtani átlag nagyobb vagy egyenlő mint 1,0 akkor 3 pont,
- ha 2000. és 2001. években kisebb mint 1,0 de 2002-ben nagyobb vagy egyenlő mint 1,0 akkor 1 pont,
- egyébként 0 pont.
Adósságállomány aránya:
- ha a hároméves számtani átlag kisebb vagy egyenlő mint 0,6 akkor 3 pont,
- ha 2000. és 2001. években nagyobb mint 0,6 de 2002. évben kisebb vagy egyenlő mint 0,6 akkor 1 pont,
- egyébként 0 pont.
Tőkeáttételi mutató:
- ha a hároméves számtani átlag kisebb vagy egyenlő mint 0,3 akkor 3 pont,
- ha 2000. és 2001. években nagyobb mint 0,3 de 2002. évben kisebb mint 0,3 akkor 1 pont,
- egyébként 0 pont.
Ha a 2000., 2001. és 2002-ben bármelyik évben a saját tőke kevesebb a jegyzett tőkénél:
- részvételre jelentkező nem rendelkezik az előző három évben legalább egy, minimum nettó 1500 M Ft nagyságrendű új, magasépítési, fővállalkozásban vagy generál kivitelezésben végzett - középület vagy irodaépület funkciójú - referenciával, melyet eredeti 90 napnál nem régebbi, referenciaigazolással igazol. Ajánlatkérő a referenciák ellenőrzésének jogát fenntartja,
- a 9. pont alapján megnevezett szakemberek közül ajánlattevő nem rendelkezik építész, épületgépész és elektromos felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint,
- aki nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított magasépítésre vonatkozó minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint:
részszempontok
súlyszámok
- ajánlati ár (az ajánlati árba beszámításra kerülő épületek árával csökkentett ár)
15
- kedvezőbb befejezési határidő (-nap)
6
- I. épület: Debreceni Ítélőtábla
4
- II. épület: Debreceni Városi Bíróság
2
- a napi kötbér mértéke késedelmes teljesítés esetén, az első 30 nap vonatkozásában, a bruttó vállalási ár min. 5 ezreléke - maximum 1,5 százaléka (%-ban)
2
- I. épület: Debreceni Ítélőtábla
1
- II. épület: Debreceni Városi Bíróság
1
- a vállalt jótállási időtartamra visszatartott biztosíték összegének mértéke a szerződéstervezetben meghatározott 3%-on felül, maximum azonban 10%
2
- I. épület: Debreceni Ítélőtábla
1
- II. épület: Debreceni Városi Bíróság
1
- A jótállási visszatartás ideje, maximum 3 év
2
- I. épület: Debreceni Ítélőtábla
1
- II. épület: Debreceni Városi Bíróság
1
Az adható részpontszámok alsó határa 0, felső határa 10 (részpontonként). A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap. Az azt követő ajánlatok pontszámának kiszámítási módja: legkedvezőbb ajánlat és az adott ajánlat aránypárjának értéke szorozva tízzel, két tizedesre kerekítve.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- tájékoztatás a fizetési feltételekről: előleg nyújtására nincs lehetőség. A Debreceni Városi Bíróság ajánlati árának részbeni kiegyenlítése két épület beszámításával történik, melyek jelenleg a magyar állam tulajdonában, és a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kezelésében állnak. A két épület a felhívás megjelenését követő 16. napon megtekinthető. Az 1. épület: a Debreceni Városi Bíróság, (főbb paraméterei: telek 2860 m2 , pince: 630 m2 , földszint: 1435 m2 , I. emelet: 1443 m2 , II. emelet: 952 m2 ). Debrecen, Iparkamara u. 1. szám alatti épületben, jelenleg is és a kivitelezés ideje alatt is működik a Városi Bíróság. Átadás időpontja: a műszaki átadás-átvételt követő 30. nap. Beszámítása a végszámlában történik. 2. épület. Irodaház, Debrecen, Iparkamara u. 3. szám (főbb paraméterei: telek 832 m2 , pince: 290 m2 , földszint: 338 m2 , jelenleg is üresen áll, ellenértéke igény szerinti szakasz számlában érvényesíthető. Számlázási lehetőségek: maximum havonkénti részszámla és végszámla nyújtható be épületenként. A beszámításra kerülő 2 db ingatlan állami tulajdon, ezért a beszámítás adásvétel szerződés keretében történik. Az állami ingatlan kikerülésre vonatkozó szabályok betarthatósága miatt az összértékük el kell, hogy érje a beszerzés tárgyát képező két új épület ajánlati árának minimum 20%-át. Érvénytelen az az ajánlat, mely ezen feltételeknek nem felel meg.
- A megvalósítandó két épület kivitelezésére külön-külön vállalkozási szerződést köt ajánlatkérő.
- Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele az elő minősítési dokumentáció megvásárlása. Az előminősítési dokumentáció a NYÍRBER Kft.-nél (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A) vehető át munkanapokon 9.00-14.00 óráig előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján a részvételi felhívás közzétételének napjától, a közzététel napját követő 15. napig, 30 000 Ft+25% áfa a NYÍRBER Kft. pénztárába történő befizetése mellett. Az előminősítési dokumentáció másra át nem ruházható.
- Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
- A részvételre jelentkezést három példányban (egy eredeti és két másolat, az eredeti megjelölésével) kell benyújtani zárt borítékban. Amennyiben a példányok eltérnek egymástól, az eredetiként megjelölt példányban foglaltak az irányadók.
- A jelentkezésnek tartalmaznia kell 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot és aláírási címpéldányt, minden az eljárásban jogosult személyre vonatkozóan részvételre jelentkező és a 10%-ot meghaladó alvállalkozók esetében is. Az a jelentkező, akinek a cégkivonatában nem szerepel a magasépítési tevékenység vagy a jelentkező nincs bejegyezve, az eljárásban nem vehet részt, illetve jelentkezése érvénytelen.
- A Kbt. 46. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat részvételre jelentkező és a 10%-ot meghaladó alvállalkozók esetében is csatolni kell.
- Ha ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
- A részvételi jelentkezés összeállításának költsége a résztvevőt terheli.
- Az előminősítési eljárás során alkalmasnak ítélt résztvevők jogot szereznek az ajánlati dokumentáció megvásárlására 300 000 Ft + 25% áfa ellenében.
- A jótállási biztosíték csak bankgarancia formájában róható le. A bankgaranciának a vállalt jótállási időtartam + 60 napig érvényesnek kell lennie. A bankgaranciának 5 nap alatt lehívhatónak, korlátozás nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie.
- Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér mértékét 12%-ban határozza meg.
- Ajánlatkérő a kivitelezés időtartamára megvalósítási biztosítékot fog kérni bankgarancia formájában. Az ajánlatnak az erről szóló bankgarancia ígérvényt tartalmaznia kell. Mértéke: Debreceni Ítélőtábla: 30 M Ft. Debreceni Városi Bíróság: 45 M Ft.
- Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 20.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 20.