Baranya Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3572/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Baranya Megyei Bíróság
7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Telefon: 72/503-587
Fax: 72/210-768
Ajánlatkérő nevében eljár:
KI-BÓ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12.
Telefon: 66/452-452
Fax: 66/540-950
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Ítélőtábla meglévő épületéből a főbejárati 841,6 m2 alapterületű "lepényépület" átalakítása és 779,6 m2-rel történő bővítésének építészeti, belsőépítészeti, statikai, gépészeti és elektromos kivitelezési munkái.
b) A teljesítés helye: 7623 Pécs II. kerület, Rákóczi út 34.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2005. február 28. Ajánlatkérő előteljesítést is elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Baranya Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 7623 Pécs II. kerület, Rákóczi út 34.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a hirdetmény közzétételének napján és az ezt követő első naptól számított 15. napig, munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között. Amennyiben a 15. nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 9.00 és 14.00 óra között.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattételi dokumentáció az 5. a) pont szerinti helyen személyesen vehető át 80 000 Ft + áfa, összesen 100 000 Ft összegű árának helyszínen, ajánlatkérő pénztárába történő befizetésével egyidejűleg.
A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevés feltétele. A megvásárolt dokumentáció át nem ruházható. A dokumentáció árát az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti esetben téríti vissza.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 11.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Baranya Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 7623 Pécs II. kerület, Rákóczi út 34. III. 317.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: az OITH Műszaki Főosztálya és a lebonyolító KI-BÓ Bt. képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Baranya Megyei Bíróság, 7623 Pécs II. kerület, Rákóczi út 34. V. em. 501.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ajánlatkérő előleget nem fizet. A munka ellenértékét ajánlatkérő a szerződéses összeg 90%-os mértékéig benyújtható részszámlák esetében teljesítésigazolással, a végszámla esetében pedig műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kiegészített számla átvételét követően, 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan igazolni kell.
I. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása [Kbt. 44. § (1) bekezdés]:
- valamennyi olyan számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű pénzintézeti nyilatkozat, amellyel a vállalkozás az ajánlat beadásának évében és a megelőző egy naptári évben számlavezetési kapcsolatban volt, az alábbi tartalommal:
- mettől meddig vezette vagy mióta vezeti a vállalkozás számláját,
- a vállalkozás fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- a számlán sorban állás - az ajánlati felhívás megjelenésének évében és a megelőző egy (1) naptári évben - volt-e, és ha igen, melyik évben hányszor,
- belföldi mérlegbeszámolóra kötelezettek 2001. és 2002. évi mérlege és eredménykimutatása, a cégjegyzésre jogosultak által aláírva,
- az előző három (2001-2002-2003.) év teljes forgalmáról és ugyanezen időszaknak a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozat.
II. Műszaki alkalmasság igazolása [Kbt. 44. § (2) bekezdés]:
- kizárólag az előző öt év legjelentősebb építési munkáinak referenciajegyzéke, ezen belül kiemelve a működő közintézményben vagy irodaházban végzett befejezett építési-felújítási és bővítési munkákat, ezek referenciaigazolásával együtt, az alábbiak szerinti tartalommal:
- az építtető (beruházó, megrendelő) megnevezése,
- a munka helye, megnevezése és jellege (bővítés, átalakítás, felújítás stb.),
- a kezdés és befejezés időpontjának éve,
- a megjelölt munka teljes értéke és abból a saját teljesítés aránya,
- a referenciát igazoló személy nevének és telefonszámának megadása,
- azoknak a vezetőknek és szakembereknek a megnevezése, végzettségük és szakirányú gyakorlatuk ismertetésével, akiket a teljesítésébe be kíván vonni, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármelyik számláján - a számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozat tartalma alapján - a tárgyévben és a megelőző egy naptári évben összességében egynél több sorban állás volt,
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó adózás előtti eredménye a 2001. vagy 2002. évben negatív (veszteséges) volt,
- ajánlattevő és 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójának együttes éves forgalma a megelőző 3 év bármelyikében nem érte el a 200 millió Ft-ot, és ezen belül az építési-felújítási munkák éves forgalma a megelőző 3 év bármelyikében kevesebb, mint 100 millió Ft,
- ajánlattevőnek vagy a teljesítésbe 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók egyikének sincs az elmúlt 5 évben legalább 2 db befejezett, működő közintézményben vagy irodaházban végzett és pozitív referenciaigazolással igazolt építési-felújítási referenciája,
- ajánlattevő vagy a teljesítésbe 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók által megnevezett, a kivitelezésért felelős személyek nem rendelkeznek szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakáganként (magasépítés, épületgépészet, elektromos) legalább egy-egy fő felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő napjával kezdődik és az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig tart.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok:
- ajánlati ár
70
- a vállalt előteljesítés mértéke
20
- vállalt késedelmi kötbér mértéke
10
Az értékelés során adható pontszámok részszempontonként: 0-100.
Valamennyi részszempont pontozásos értékelése lineáris arányosítással történik, vagyis az ajánlatkérő számára legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális 100 pontot. A további tartalmi elemek pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemtől számítva lineáris arányosítással kerülnek kiosztásra.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő 7. nap, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 13.00 óra, a 7. b) pontban megjelölt helyen.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 8. napon, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon.
16. Egyéb információk:
a) A sikeres ajánlattétel biztosítása érdekében - az ajánlattételi dokumentációt megvásárlók részére - ajánlatkérő a hirdetmény megjelenésének napját követő első naptól számított 19. napon - amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon - 11.00 órakor helyszíni bejárást és konzultáció tart a teljesítés helyszínén. Az erről készült emlékeztetőt minden ajánlattevőnek telefaxon megküldi.
b) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkarészeket, valamint a b) és c) pontok szerinti alvállalkozókat és részvevőket.
c) Ajánlattevőnek és a teljesítésbe 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak csatolni kell a Kbt. 46. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdés szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat.
d) Ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a hirdetmény megjelenésének évében és a megelőző egy naptári évben, a becsatolt pénzintézeti nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül, másnál nem vezet, illetve nem vezetett számlát.
e) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint a valamint a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók 60 napnál nem régebbi, alábbi cég okmányainak eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát:
- cégkivonatot, és amennyiben cégügyben el nem bírált változás van folyamatban, a bejegyzési kérelem hiteles másolati példányát,
- a cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányát az ajánlatban szereplő aláírások jogosultságának igazolására.
f) Amennyiben a csatolt cégkivonatból megállapítható, hogy az ajánlattevő vagy az általa - a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben - igénybe venni kívánt bármely alvállalkozó nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultsággal, úgy az ajánlata a Kbt. 59. § (2) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül.
g) Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumok másolatát.
h) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. A borítékon az ajánlattevőt és a közbeszerzés tárgyát fel kell tüntetni.
i) A tartalomjegyzékkel ellátott ajánlatok "eredeti" példányát a szükséges helyeken cégszerűen alá kell írni. Minden érdemi információt tartalmazó lapját folyamatos sorszámozással és az arra felhatalmazott személy - feketétől eltérő színű - szignójával kell ellátni. A másolati példányok kizárólag az eredetiről készült fekete-fehér másolással készülhetnek.
j) Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a Kkvt. szerint milyen a minősítése.
- Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 16.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 19.