Nyíradony Város Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (3601/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Nyíradony Város Önkormányzata
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Telefon: 52/203-692
Fax: 52/203-001
Az ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
"Nyír-Hidrofil" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: ajánlatkérő az 1995. évi XL. tv. (Kbt.) 42. § (1) bekezdés alapján előminősítési eljárás lefolytatása mellett döntött.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló építési szerelési munkára irányuló generál vállalkozási szerződés részben tételes, részben fix összegű elszámolás alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Nyíradony, Nyíradony-Aradványpuszta szennyvízcsatornahálózat-bővítés.
Főbb mennyiségek: 2112 fm NA 200 műanyag vezeték, 531 fm NA 150 műanyag vezeték, 320 fm NA 100 műanyag nyomás alatti vezeték, 320 fm NA 100 KPE vezeték, 265 fm NA 80 műanyag nyomás alatti vezeték, 265 fm NA 80 KPE vezeték, 55 fm NA 50 műanyag nyomás alatti vezeték, 4 db 1,2 m átemelő, 1 db házi átemelő.
Tárgya: Nyíradony szennyvíztisztítótelep-bővítés megvalósítása.
Főbb mennyiségek: 400 m 3 /d kapacitású telep bővítése 800 m 3 /d kapacitásúra.
b) A teljesítés helye: Nyíradony város kül- és belterülete, Nyíradony-Aradványpuszta belterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljesítési (üzembehelyezési) határidő: a szennyvízcsatornahálózat- és szennyvíztisztítótelep-bővítés műszaki átadás-átvételi, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat üzembehelyezési határ ideje: 2004. november 30. A szennyvíztisztítótelep-építés üzembehelyezési határideje 6 hónapos próbaüzem időtartammal: 2005. február 29.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek társulási megállapodást kell az ajánlatukhoz csatolni, amelynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők együttes és egyetemleges felelősséget és osztatlan szolgáltatás vállalását. Továbbá azt, hogy melyik társult tag jogosult a kötelezettségvállalásra és a szerződés aláírására.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: e hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 26. napon 10.00 óráig. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Nyír-Hidrofil Kft. irodája, 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I/2.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 15. nap 10.00 órakor, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap 10.00 órakor, a 6. b) pontban jelzett helyen. Az előminősítési eljárás eredményének kihirdetését követően az ajánlatkérő az összes alkalmasnak talált részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés alkalmával ajánlati biztosítékot nem kér. Az ajánlatkérő az előminősítésen kiválasztott jelentkező további részvételét 1 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték érvényességének az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. naptól kell kezdődnie és az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. napig kell tartania. Az ajánlati biztosíték átutalással teljesíthető az ajánlatkérő Nyíradony Polgármesteri Hivatal OTP Bank Rt.-nél vezetett 11738008-15373333 számú számlájára történő befizetéssel. Az ajánlathoz csatolni kell az átutalás tényét igazoló hitelesített banki visszaigazolást. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékként bankgaranciát is elfogad, az ajánlattételt elősegítő kiírási dokumentációban megfogalmazott feltételek szerint. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdés szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot. Az ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó bizonylat másolatát, vagy a bankgarancia-nyújtás esetén az ezt tanúsító eredeti igazolást külön zárt borítékban az ajánlat "eredeti" jelzéssel ellátott példányához kell csatolni, a felolvasólap után elhelyezve.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: pénzügyi, gazdasági műszaki alkalmasság igazolására a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdésében leírtak figyelembevételével szükséges.
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- A részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az összes számlájára vonatkozó 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a részvételre jelentkező bankszámláját,
- a részvételre jelentkező pontosan eleget tesz-e fizetési kötelezettségének,
- nyilatkozat a részvételre jelentkező pénzügyi helyzetéről, hitelképességéről,
- hitelkapcsolat esetén a hitelminősítési információk megadása, ha nincs hitelkapcsolat, akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat,
- a részvételre jelentkező számláján az utóbbi három évben (2001., 2002., 2003.) sorban állás volt-e, ha igen, hány esetben, milyen időtartammal, milyen összeggel,
- 2000., 2001., 2002. év könyvvizsgáló által auditált mérlegének és eredménykimutatásának [egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja, cégbíróságon érkeztetett másolatának benyújtása],
- nyilatkozat az előző 3 évi (2001., 2002., 2003.) teljes forgalmáról, ezen belül az építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalomról, évenkénti bontásban és ugyanezen időszak közbeszerzési tárgyának forgalmáról [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
b) Műszaki alkalmasság igazolása:
- a jelentkező által az előző 3 évben (2001., 2002., 2003.) generálkivitelezőként, vagy alvállalkozóként végzett, befejezett és üzembe helyezett szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építési beruházások ismertetése a következők szerint: ellenszolgáltatás összege, az adott munkában való részvétel formája és mértéke %-os arányban. A megépített csatornarendszerek hosszának megjelölése, minőségre vonatkozó információk, teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma. Minden bemutatott referenciáról megrendelői igazolást kell csatolni, melynek tartalmaznia kell legalább a munka megnevezését, a megrendelő nevét, címét és telefonszámát, a szerződés nettó vállalkozási díját, a munka kezdési és befejezési időpontját, a jelentkező saját kivitelezésének arányát, a szerződés szerinti határidő betartására vonatkozó információt, az elvégzett munka minőségére vonatkozó információt, a garanciális kötelezettség teljesítésére vonatkozó információt, valamint az információt nyújtó személy megjelölését és elérhetőségét,
- a jelentkező a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltségének bemutatása. Saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél ezek szerződését kell a jelentkezéshez mellékelni,
- a jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma, szakmai összetétele, képzettsége, szakmai gyakorlata, kiemelve a főfoglalkozású dolgozókat és a minőség ellenőrzéséért felelős személyeket,
- saját és a teljesítésbe bevonni kívánt [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerinti] alvállalkozók - bármely nemzetközi rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, amely építőipari tevékenységére, ezen belül vízi és közműépítési létesítmények kivitelezésére, mélyépítésre vonatkozik,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- az előző három év (2001., 2002., 2003.) szennyvízcsatornahálózat- és szennyvíztisztítótelep-építéssel kapcsolatos referenciái,
- pénzügyi és gazdasági alkalmasság a benyújtott mérleg adatok, valamint a számlavezető pénzintézeti és a forgalomról szóló nyilatkozatok alapján,
- műszaki, technikai felszereltség alkalmassága (a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, felszerelés),
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmassága (a beruházás megvalósításáért, irányításáért felelős szakemberek szakirányú végzettsége),
- minőségbiztosítási rendszer tanúsítása.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- nem rendelkezik 2001., 2002., 2003. években elkezdett befejezett és üzembe helyezett legalább 1 db 100 M Ft nettó beruházási költséggel megvalósult szennyvízcsatorna, valamint 1 db 350 m 3 /d kapacitással megvalósult szennyvíztisztító telep építési referenciával, amelynek szerződés szerinti teljesítését referencialevél csatolásával igazolja,
- 2001., 2002., 2003. években a mélyépítési tevékenység nettó árbevétele összesen nem éri el a 400 M Ft-ot,
- 2001., 2002., 2003. években építési kiviteli tevékenységből származó forgalom összesen nem éri el legalább a 600 M Ft-ot,
- 2000., 2001., 2002. évek bármelyikében gazdálkodása veszteséges volt,
- banki információ alapján részvételre jelentkező pénzügyi helyzete nem stabil, fizetési kötelezettségének nem tett eleget, hitelkapcsolat esetén minősítése "hitelképtelen",
- a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 2002. január 1-jétől a banki nyilatkozat(ok) kiadásáig 60 napot meghaladó sorban álló tétele, vagy 3 esetben 30 napot elérő sorban állása volt,
- 2002. évi nettó árbevétele kisebb, mint 300 M Ft-ot,
- nem rendelkezik a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltséggel, gépparkkal (2 db árokásó gép, 2 db földvisszatöltő gép, 3 db szállítóeszköz, 5 db tömörítőeszköz, 1000 m2 zsalutábla, 2 db vibrátor, 1 db 5 tonnás daru),
- a részvételi jelentkezőnek nincs alkalmazásában álló legalább 1 mélyépítő, 1 épületgépész, 1 épületvillamossági felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe felvett munkát irányító szakembere,
- részvételre jelentkező nem rendelkezik érvényes minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált részvételre jelentkezőnek megküldendő ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- a részvételi jelentkezéshez előminősítési dokumentáció került összeállításra, amely előzetes bejelentést követően megvásárolható a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapig naponta, munkanapokon 9.00-12.00 óra között. Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele az "Előminősítési dokumentáció" előírások szerinti kiváltása, amely másra nem ruházható át.
- az átvétel helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.,
- az előminősítési dokumentáció anyagának díja 60 000 Ft + áfa = 75 000 Ft. A befizetést az átvételt megelőzően átutalással - a NYÍR-HIDROFIL Kft.-nek a Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-10007125 számú számlájára - lehet teljesíteni.
- ajánlatkérő a befizetett összeget csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésben előírt esetekben fizeti vissza,
- az ajánlathoz ajánlatkérő ajánlati felhívási dokumentációt készít, melyet az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők az ajánlati felhívásban meghirdetett módon 100 000 Ft + áfa összegért vásárolhatnak meg. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele,
- a jelentkezőnek csatolnia kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített okmányokat,
- a jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példánya,
- a részvételi jelentkezéshez csatolandó a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a valamennyi számlavezető pénzintézetének az összes számlájára vonatkozó nyilatkozatát becsatolta, és a nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát,
- érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyet olyan jelentkező nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel,
- a részvételi jelentkezést zárt borítékban "Előminősítés, Nyíradony, Nyíradony-Aradványpuszta szennyvízcsatornahálózat- és szennyvíztisztítótelep-bővítés beruházás" felirattal, 3 példányban (1 példány, minden információt tartalmazó oldalon a csatolt aláírási címpéldánynak megfelelően a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt és folyamatosan sorszámozott eredeti, 2 pl. eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. a)-b) pontban megjelölt időben és helyen,
- a jelentkezésnek legalább az eredeti példányát olyan kötésben kell benyújtani, amelyből lapot cserélni, kivenni vagy betenni állagsérelem nélkül nem lehet (sütés, ragasztás, vagy az eredeti példányt ki kell lyukasztani, azt toldás nélküli zsinórral át kell fűzni, majd a zsinór végét megkötve a dokumentáció hátoldalán ragasztószalaggal leragasztva, cégszerű aláírással el kell látni), a másolati példányt is össze kell fűzni (spirálozás) és annak az eredeti példánnyal azonosnak kell lenni,
- a benyújtott jelentkezések felbontása a 6. a) pont szerinti időpontban történik. Helye: NYÍR-HIDROFIL Kft. irodája, 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. 2.
- a kiválasztott részvételre jelentkezők közös ajánlatot csak ugyanazon társvállalkozókkal tehetnek, akikkel közösen előminősítésre jelentkeztek és jelentkezésüket az ajánlatkérő elfogadta,
- nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie,
- tervezői költségvetés összege:
- szennyvízcsatorna-hálózat bővítése: nettó 89 961 000 Ft,
- szennyvíztisztítótelep-bővítés: nettó 183 774 000 Ft,
- a jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) és c) pont szerinti] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni,
- a közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül nyilatkozni kell [Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pont szerint],
- nem lehet jelentkező, vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számvitel renddel, vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el, vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította,
- csak az lehet jelentkező, vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (3) bekezdésének megfelelően, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének eleget tett, és az erről szóló igazolást csatolta, kivéve ha a későbbi megfizetéshez írásbeli hozzájárulással rendelkezik,
- a jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, (közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról is csatolni kell),
- a részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell a műszaki vezetésre alkalmazott szakember(ek) foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozóan,
- az ajánlatkérő felhívja a részvételi jelentkezők figyelmét arra, hogy az előminősítési nyomtatványok kitöltése a részvételi felhívásban bekért nyilatkozatokat, dokumentumokat nem helyettesíti,
- a részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a részvételi jelentkezés elkészítéséről és benyújtásával kapcsolatos költségeket viseli, az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolytatásától és kimenetelétől függetlenül,
- a részvételi jelentkezéshez elfogadó nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a dokumentáció, illetve annak ellenértéke csak a Kbt. 37. § (4) bekezdés eseteiben jár vissza,
- az előminősítési dokumentáció megvásárlásának bizonylatát másolatban csatolni kell,
- a jelentkező a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal, írásban fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb a jelentkezési határ időt megelőző 6. napig megadja,
- ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít,
- a részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a résztvevőt terheli,
- jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az előminősítésre jelentkezőnek eljárnia.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 16.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 19.