Magyar Nemzeti Bank részvételi felhívása tárgyalásos eljárás megindítására (3609/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
nevében: Kreatív 2000 Kft. (mint a beruházás lebonyolítója)
1024 Budapest, Retek u. 26.
Telefon: -
Fax: 316-7857, 212-1110, e-mail: kreativ2@mail.datanet.hu
2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az eljárás a Kbt. 70. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján folytatható le, mivel a beszerzés sajátos természete miatt az ellenszolgáltatás és - a különleges, teljesen egyedi követelményeknek és megvalósítási körülményeknek való megfelelésre tekintettel (1. műszaki jellegzetesség: nemzetközi jegybanki követelményeknek megfelelő minősítésre alkalmas biztonsági létesítmény építése egyedi technológiai utasítások alapján, emissziós egység gépei nek és berendezéseinek telepítése a magas- és mélyépítési tevékenység időszakában, a beépítésre kerülő szerkezetek előírt biztonsági követelményeinek összehangolásával; 2. technikai sajátosság: a mélyépítési, magasépítési, technológiai szerelési és beszállítási feladatok összetettsége, a telepítési feladat és a használatbavétel megszervezése a működés informatikai hátterének összehangolásával, a fentieket tartalmazó speciális műszaki ütemterv szerint) - a szerződés teljesítésének feltételei csak az ajánlattevőkkel lefolytatott tárgyaláson határozhatók meg pontosan, illetve egyértelműséggel, ezért nem lehetséges a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása.
c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételeinek indokolása: -
d) A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: fővállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Budapest XXIII., Európa u. 1. BILK "A" tömb 188022/1. hrsz. alatti ingatlanon zöldmezős beruházás keretében létesülő új Logisztikai Központ kivitelezése, beleértve a technológiák telepítését (kivéve az értéktár és a biztonsági technológia), a meglévő technológiai berendezések leszerelését, áttelepítését, beüzemelését, üzembe helyezését és a szükséges használatbavételi engedélyek beszerzését is. A létesítmény a 24/1997. (III. 26.) BM rendelet hatálya alá tartozik.
A létesítendő Logisztikai Központ önálló, funkcionális egységei az alábbiak lesznek:
1. EMISSZIÓS EGYSÉG,
2. MAGYAR PÉNZVERŐ Rt.,
3. SZÁMÍTÓKÖZPONT,
4. BIZTONSÁGI EGYSÉG,
5. ÜZEMELTETÉS,
6. ÉLETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNY,
7. LÉTESÍTMÉNYIGAZGATÓSÁG,
8. 150 adagos MELEGÍTŐKONYHA, ÉTTEREM és BÜFÉ.
Fentiek elhelyezésének tervezett nettó épület-alapterületigénye összesen 12 500 m 2 és működtetésük becsült egyidejű maximális létszámigénye 200 fő.
A zöldmezős beruházás védett létesítményterületén belül lényeges telepítési szempont a speciális szállító járművek forgalmának, a célteher-, valamint a személyforgalom teljes szétválasztása, de úgy, hogy az a lehető legkevesebb ellenőrzési pont kiépítésével a biztonsági követelményeknek megfelelő szinten ellenőrzötten - áttekinthetően, regisztráltan, biztonságosan és folyamatosan - működtethető legyen.
b) A teljesítés helye: Budapest XXIII., Európa u. 1. BILK "A" tömb 188022/1. hrsz. alatti ingatlanon.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a jelen felhívás tárgyát képező valamennyi feladat kötbérterhes befejezési határideje 2007. október 31., amely időpont egyben a szerződés teljesítésének határideje is. Ezen belül az építéskivitelezési munkák tekintetében várhatóan 2007. I. negyedév, a technológiai szerelés tekintetében pedig legkésőbb 2007. október 31.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: igen, és az alapítók együttes, egyetemleges felelősséget kell vállaljanak.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi fel hívás közzétételének napját követő első naptól számított 45. nap, ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap 13.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Vadász u. 16. szám alatti expedíció.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
d) Az (első) tárgyalás időpontja: ajánlattételi határidő lejártát követő 40. nap 11 óra, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11 óra.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés lejártát követő első naptól számított 40. nap 11 óra, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11 óra.
8. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: egyéni jelentkezőknek, közös gazdasági társaságnak önállóan, minden esetben alvállalkozók nélkül kell megfelelniük az előírt feltételeknek.
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkezők valamennyi bankszámlájára kiterjedően a számlát vezető pénzintézettől származó, 30 napnál nem régebbi keltű eredeti nyilatkozatok, az alábbi tartalommal:
- mióta vezetik a bankszámlát, azon rendszeres forgalmat bonyolítanak-e,
- az elmúlt 3 évben 10 naptári napot meghaladó sorban állás hányszor, mikor, milyen nagyságrendben fordult elő,
- 1 Mrd Ft éven belüli hitel tekintetében hogyan minősíti a jelentkező hitelképességét (megfelelő, nem megfelelő);
- 2002. évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklete), továbbá a könyvvizsgálói jelentés,
- nyilatkozat a 2001., 2002. évi mérlegei alapján külön-külön a
- saját tőke,
- nettó árbevétel,
- adózás előtti eredmény/mérleg szerinti nettó árbevétel alakulásáról.
b) Műszaki alkalmasság igazolása:
- a 2001-2003. években sikeres műszaki átadással lezárt középület vagy ipari létesítmény megvalósítási referenciái bemutatása az építésre és az átadástól számított működésre, üzemelésre vonatkozó, a megrendelő által kiadott pozitív tartalmú referencialevél becsatolásával, legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje megnevezésével,
- a részvételre jelentkezők vezető szakembereinek, illetve vezetőinek megnevezése, képzettségük igazolása, gyakorlati tevékenységük bemutatása. A vezető szakemberek esetén a módosított 51/2000. (VII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet által előírt jogosultság igazolása szükséges,
- a részvételre jelentkezők minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításának bemutatása.
9. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai: egyéni jelentkezőknek, közös gazdasági társaságnak önállóan, minden esetben alvállalkozók nélkül kell megfelelniük az előírt feltételeknek:
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkezők valamennyi bankszámlájára kiterjedően a számlát vezető pénzintézettől származó, 30 napnál nem régebbi keltű eredeti nyilatkozatok, az alábbi tartalommal:
- mióta vezetik a bankszámlát, azon rendszeres forgalmat bonyolítanak-e,
- az elmúlt 3 évben 10 naptári napot meghaladó sorban állás hányszor, mikor, milyen nagyságrendben fordult elő,
- 1 Mrd Ft éven belüli hitel tekintetében hogyan minősíti a jelentkező hitelképességét (megfelelő, nem megfelelő),
- 2002. évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklete), továbbá a könyvvizsgálói jelentés,
- nyilatkozat a 2001., 2002. évi mérlegei alapján külön-külön évenként a
- saját tőke,
- nettó árbevétel,
- adózás előtti eredmény/mérleg szerinti nettó árbevétel alakulásáról.
Műszaki alkalmasság igazolása:
- a 2001-2003. években sikeres műszaki átadással lezárt, középület vagy ipari létesítmény megvalósítási referenciái bemutatása az építésre és az átadástól számított működésre, üzemelésre vonatkozó, a megrendelő által kiadott pozitív tartalmú referencialevél becsatolásával, legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje megnevezésével,
- a részvételre jelentkezők vezető szakembereinek, illetve vezetőinek megnevezése, képzettségük, végzettségük igazolása (bizonyítványmásolattal), gyakorlati tevékenységük bemutatása. A vezető szakemberek esetén a módosított 51/2000. (VII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet által előírt jogosultság igazolása szükséges,
- a részvételre jelentkezők minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításának bemutatása.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- a részvételre jelentkező pénzintézettől származó nyilatkozat szerint a 2001., 2002., 2003. években bármelyik banknál vezetett számláján fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget, számláján 10 napot meghaladó sorban állás volt,
- 1 milliárd forint éven belüli hitel tekintetében jelentkező hitelképessége nem megfelelő,
- a részvételre jelentkező a 2002. évben veszteségesen gazdálkodott, a mérleg szerinti eredménye 2002. évben negatív,
- nyilatkozatában a 2001., 2002. évi mérlegei alapján külön-külön évenként a
- saját tőke nem haladja meg az 500 M Ft-ot,
- nettó árbevétel nem haladja meg a 6 Mrd Ft-ot,
- nyilatkozatában a 2002. évben adózás előtti eredmény/mérleg szerinti nettó árbevétel aránya nem haladja meg a 0,5%-ot,
- a részvételre jelentkező a 2001-2003. években nem rendelkezik legalább 1 db, bruttó 4 Mrd Ft és 2 db, bruttó 1,5-1,5 Mrd Ft értékű sikeres műszaki átadással lezárt, középület vagy ipari létesítmény megvalósítási referenciával és ezeknek az építésre és átadástól számított működésre, üzemelésre vonatkozó, a megrendelő által kiadott pozitív tartalmú referencialevelével,
- a részvételre jelentkező nem rendelkezik: a beszerzés tárgyának megvalósításához szükséges felsőfokú végzettségű - egy fő magasépítői, egy fő mélyépítői, egy fő épületgépész, egy fő villamosmérnök, egy fő gyártástechnológiai, egy fő biztonságtechnikai, egy fő informatikai, egy fő minőségirányítási - vezető szakemberekkel, akik egyenként külön-külön legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A vezető szakemberek esetén a módosított 51/2000. (VII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet által előírt jogosultság igazolása szükséges.
- A részvételre jelentkezők nem rendelkeznek - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - érvényes minőségbiztosítási rendszerrel.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
10. Az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők keretszáma: hat.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: ajánlatkérő több, maximum 2 változatú ajánlatot elfogad az ajánlati felhívási dokumentációban részletezettek szerint.
12. Az ajánlatkérő által már kiválasztottak neve és címe: -
13. Egyéb információk:
13.1. Részvételre csak az jelentkezhet, aki a részvételi felhívási dokumentációt megvásárolta. A részvételi jog másra nem ruházható át.
13.2. A részvételi felhívási dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Kreatív 2000 Kft., 1024 Budapest, Retek u. 26.
13.3. A dokumentáció a fent megjelölt helyen vehető át munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között.
13.4. A részvételi felhívási dokumentáció megkérésének határideje: a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 20. napig, ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanapon.
13.5. A részvételi felhívási dokumentáció megvásárlásának feltétele: a részvételre jelentkezők a dokumentációt 300 000 Ft + 25% áfa, azaz háromszázezer forint + 25% áfa összeg befizetése ellenében vásárolhatják meg a 13.2. pontban megadott címen - a dokumentáció befizetésének igazolásával, vagy az ellenérték átutalását igazoló banki nyilatkozat ellenében vehető át. A díjat ajánlatkérő nevében és megbízásából a Kreatív 2000 Kft. OTP Banknál vezetett 11702036-20547495 számú számlájára kell befizetni, és a befizetési igazolást a dokumentáció átvételekor az azt rendelkezésre bocsátó szervezetnek át kell adni. A dokumentáció ellenértékének visszafizetésére csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglalt esetekben kerül sor. A dokumentáció megvásárlása az érvényes részvételi jelentkezés feltétele.
13.6. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan is.
13.7. A részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a részvételi jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiállított cégkivonatnak az eredeti vagy hitelesített másolati példánya, továbbá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolata, valamint - amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban - a cégbírósághoz érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolata csatolandó.
13.8. A részvételre jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy a pályázathoz csatolt banki igazolásokon feltüntetette(ke)n kívül további bankszámlája nincs.
13.9. Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
13.10. A részvételi jelentkezés zárt borítékban "ÚJ LOGISZ TIKAI KÖZPONT KIVITELEZÉSE" felirattal, 5 példányban (1 db minden nyomtatott oldalon - nyomdai termékeken is - cégszerűen aláírt és folyamatosan sorszámozott eredeti, valamint 4 db, az eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. b) pontban megadott címre.
13.11. Az eredeti példányban valamennyi dokumentumot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani, kivéve a hatósági igazolásokat, melyek a Kbt. 46. § (5) bekezdése értelmében, másolatban is csatolhatók.
13.12. A részvételi jelentkezést a részvételi dokumentációban előírt tartalomjegyzék szerinti sorrendben és az ott mellékelt nyilatkozatok tartalmának megfelelően kell benyújtani.
13.13. A tárgyi munkára érdemi ajánlat jelen részvételi eljárásban nem tehető.
13.14. Az ajánlattételhez ajánlatkérő ajánlati felhívási dokumentációt készít, melyet a részvételre alkalmasnak minősített jelentkezők az ajánlati felhívásban meghirdetett módon 1 500 000 Ft + áfa összegért vásárolhatnak meg. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele.
13.15. Az ajánlattételi felhívást a kiíró a részvételi eljárás eredményének kihirdetését követően (egyidejűleg) írásban küldi meg a legjobb hat, részvételre alkalmasnak ítélt jelentkezőnek. Az ajánlat beadásának határideje az ajánlati felhívás megküldésétől számított 60. nap, ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanap. A részleteket az ajánlati felhívás fogja tartalmazni.
13.16. Az ajánlati felhívásban a kiíró rögzíteni fogja a Kbt. 60. § (1) bekezdés d) és e) pontjának lehetséges alkalmazását.
13.17. Részvételre jelentkezők mutassák be a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) , c) pontjának hatálya alá tartozó alvállalkozóikat és egyéb résztvevőket, munkanemenkénti bontásban, a részvételi arány megjelölésével, illetve referenciáik megjelölésével.
13.18. A jelen felhívás tárgyául szolgáló feladatok végrehajtásában részt vevő szervezet felépítésének bemutatása.
13.19. Auditált minőségbiztosítási rendszer bemutatása: a teljes minőségért felelős személyek neve, végzettsége. Minőségbiztosítási terv másolatának csatolása egy minimum bruttó 1,5 Mrd Ft, szerződéses értékű és egy középület vagy ipari létesítmény befejezett projektjére vonatkozóan.
13.20. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a jóteljesítési garancia nyújtásáról szóló szándéknyilatkozatot legalább 1 Mrd Ft mértékben.
13.21. Cégszerű nyilatkozata a saját vagyoni helyzetét befolyásoló valamennyi lényeges körülményről a részvételi jelentkezés benyújtását megelőző 5. naptári nappal bezárólag.
13.22. Részvételre jelentkezők nyilatkozatának csatolása szükséges a titkos ügyiratkezelés fizikai és személyi feltételeinek fennállásáról.
13.23. Ajánlatkérő a részvételi határidő lejárta előtt egy alkalommal, a részvételi felhívás megjelenésétől számított 25. napon lehetőséget biztosít a bejárásra. Ezzel kapcsolatos egyéb információt a felhívás 1. pontjában megjelölt Kreatív 2000 Kft. elérhetőségein kapnak.
13.24. Jelentkező általános felelősségbiztosítási kötvénymásolata és nyilatkozat csatolása arra vonatkozólag, hogy nyertes pályázóként tárgyi munkára teljes körű felelősségbiztosítást fog kötni.
13.25. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 25 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltétele: az ajánlati biztosítékot az eljárás ajánlattételi szakaszában vagy az MNB 19017004-00000309 sz. számlájára "LK fővállalkozás" közleménnyel történő átutalását bizonyító pénzintézeti igazolásnak (terhelési értesítés) vagy az ajánlattételi határidőtől számított 200 napig érvényes, az ajánlatkérő javára szóló bankgarancialevélnek a jelentkezéshez való csatolásával kell szolgáltatni.
14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:
15. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 21.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 21.