Komárom-Esztergom Megyei Bíróság részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (3186/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
Telefon: 34/513-100
Fax: 34/311-065
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az 1995. évi XL. törvény 42. § (3) bekezdése szerint.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Esztergomi Városi Bíróság épületének rekonstrukciója és bővítése (meglévő állapot: pince, földszint, I. emelet, nettó alapterület összesen: 1 614,09 m2, tervezett állapot: pince, földszint, I. emelet, II. emelet, tetőtér, nettó alapterület összesen: 2 027,73 m2 ) a kiviteli tervdokumentáció alapján.
b) A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 20-22.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2005. november 30., előteljesítés lehetséges.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem, de közös ajánlattevők esetén meg kell nevezni a képviselőt, aki az ajánlattevők nevében eljár, és nyilatkoznia kell mindegyik ajánlattevőnek, hogy a teljesítésre 100%-os felelősséget vállal.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 42. nap 10.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97., B épület, VI. emelet, 38. ajtó.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezési határidő lejárati napját követő 23. nap, amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt megelőző első munkanap 10.00 óra. Helye: SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97., B. épület, VI. emelet, 38. ajtó.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: -
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: -
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
- számlavezető pénzintézettől származó, a részvételi jelentkezés időpontjában 30 napnál nem régebbi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy mióta vezeti részvételre jelentkező bankszámláját, van-e tudomása részvételre jelentkezővel szemben sorban állásról,
- a részvételre jelentkező előző 2 évi (2001. és 2002.) mérlege és eredménykimutatása,
- a részvételre jelentkező előző 5 évi (1999. január 1. és 2003. december 31. közötti) magasépítési beruházásainak ismertetése az alábbiak szerint: a beruházás megnevezése, az ellenszolgáltatás bruttó összege, a teljesítés ideje (a műszaki átadás-átvétel időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a megrendelő képviselője nevének és telefonszámának feltüntetésével, ezekhez tartozó referenciaigazolások. Amennyiben részvételre jelentkező ajánlatkérőnél vagy valamelyik más megyei bíróságnál már végzett magasépítési munkát az előző 5 évben, akkor köteles az összes ilyen megrendelőtől referenciaigazolást csatolni a szerződés ellenértékének nagyságától függetlenül,
- azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
- a részvételre jelentkező saját minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi tanúsítása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- részvételre jelentkező előző sorban állása pénzintézeti nyilatkozat alapján,
- előző 2 évi (2001. és 2002.) üzemi tevékenység eredménye,
- saját tőke nagysága,
- a részvételre jelentkező előző 5 évi magasépítési referenciái,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettsége,
- a részvételre jelentkező minőségbiztosítási rendszere.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: részvételre jelentkezőnek alvállalkozói nélkül kell az alkalmassági feltételeknek megfelelnie, közös ajánlattevők esetén külön-külön kell az alkalmassági feltételeknek megfelelniük:
- ha részvételre jelentkező számláján előző 3 évben sorban állás fordult elő,
- ha részvételre jelentkező 2001. és 2002. évi üzemi tevékenység eredménye közül bármelyik negatív,
- ha a részvételre jelentkező saját tőkéje 2002. december 31-én nem érte el a 150 000 000 Ft-ot,
- ha a részvételre jelentkezőnek nincs az előző 5 évre vonatkozóan (1999. január 1. és 2003. december 31. között műszaki átadás-átvétellel befejezett), referenciaigazolással igazolt, önálló fővállalkozásban vagy önálló generálkivitelezésben végzett legalább 500 000 000 Ft bruttó értékű, kiváló minősítésű magasépítési referenciája; a bruttó 500 000 000 Ft-os ellenértéknek egy szerződésből kell adódnia,
- ha bármelyik referenciaigazolása nem kiváló minősítésű,
- ha nem áll alkalmazásában legalább egy felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember, akit a teljesítésbe be kíván vonni, és a jogosultságot névjegyzékbe történő bejegyzéssel nem igazolja,
- a részvételre jelentkező nem rendelkezik a jelentkezés idején érvényes, a közbeszerzés tárgyára kiterjedő ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszerrel.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.
d) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az ajánlati felhívásban kerülnek meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: igen.
12. Egyéb információk:
- Részvételre jelentkező nyilatkozzon 10%-ot meghaladó alvállalkozóiról.
- A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételre jelentkező és 10%-ot meghaladó alvállalkozójának nyilatkozatait és igazolásait a Kbt. 46. § (4)-(8) bekezdéseiben előírtak szerint.
- A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezés időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.
- A részvételi jelentkezésben csatolni kell aláírási címpéldányt attól a személytől, aki a részvételi jelentkezést aláírja. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha az nem cégszerűen van aláírva, ajánlatkérő erre vonatkozóan meghatalmazást nem fogad el.
- A részvételi dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97., B. épület, VI. emelet, 38. ajtó; telefon/fax: 335-6831, 325-9824.
- A részvételi dokumentáció megkérésének határideje: a részvételi felhívás megjelenésének napjától kezdődően az azt követő 16. nap (ha az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 15.00 óráig.
- A részvételi dokumentáció megvásárlásának feltételei: a részvételi dokumentáció ára 32 000 Ft + áfa = 40 000 Ft, ellenértékét készpénzben kell kifizetni munkanapokon 9.00 órától 15.00 óráig, a dokumentáció átvehető személyesen a kifizetést követően.
- Az előminősítési eljárásban alkalmasnak minősített és ajánlattételre felszólított jelentkezők ajánlati dokumentációt vásárolhatnak meg, melynek ára 80 000 Ft + áfa.
- Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
- Ajánlatkérő az eljárás során hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
- Az eljárás hivatkozási száma: L/514/A.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 22.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 22.