Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (3806/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Telefon: 27/341-101, 341-855
Fax: 27/341-208
Az ajánlatkérő nevében eljár a
Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Telefon/fax: 27/342-885
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Dunakeszi útépítés, II. ütem, összesen 9637 fm szilárd burkolatú út építése hagyományos szerkezetben, a meglevő aknafedlapok szintbe helyezésével, padka és szükség szerint szikkasztó- vagy vízelvezető árok készítésével. A beszerzés tárgyának részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
b) A teljesítés helye: Dunakeszi város belterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2005. április 30. Korábbi teljesítés elfogadható.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft., 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció megvásárolható a Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft., 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1. szám alatti irodájában az ajánlati felhívás közzétételének napjától kezdődően munkanapokon 9.00-13.00 óra között a közzétételt követő 15. napot követő első munkanapon 13.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára 100 000 Ft + 25% áfa, mely összeg készpénzfizetéssel és átutalással is kiegyenlíthető az eljáró szervezet OTP Dunakeszi 11742104-20044765 számú számlájára történő átutalással, "Dunakeszi, útépítés II. ütem" megjelöléssel. A dokumentáció készpénzfizetés vagy az átutalásról szóló banki igazolás bemutatása ellenében vehető át. A dokumentáció postán is megvásárolható. Ebben az esetben az írásos igénylést és a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okiratot az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére meg kell küldeni, aki a dokumentációt ajánlott tértivevényes levélben elküldi az ajánlattevő részére. Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft.-től történt közvetlen megvásárlása és a megvásárlásnak az ajánlatban számlamásolattal történő igazolása. A dokumentáció másra át nem ruházható. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására és egy ajánlat megtételére jogosult.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 55. napot követő első munkanapon 12.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkársága, 2120 Dunakeszi, Fő út 25., fszt. 10.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal, 2120 Dunakeszi, Fő út 25., fszt., tanácsterem.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosítékhoz köti, melynek formája eredeti bankgarancia-igazolás, készpénzbefizetés vagy átutalás, az eljáró szervezet OTP 11742104-20044765 számú számlájára "Dunakeszi útépítés, II. ütem" megjelöléssel. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet - a nyertes és a második helyezett ajánlattevőt kivéve - az eredményhirdetést követő 5 napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalására. A második helyezett ajánlatkérő ajánlati biztosítéka visszafizetésre kerül a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést követő 5 napon belül. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek felszabadítása az igazolt teljesítést követő 5 napon belül történik meg. Az ajánlatkérő kamatot nem fizet a szerződésbiztosító mellékkötelezettség összege után.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: az ellenérték kiegyenlítése a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) által igazolt részteljesítéseket követően kiállított számlák szerint történik. A számla ellenértékét ajánlatkérő legkésőbb 60 napos fizetési határidővel utalja át, de ennél kedvezőbb fizetési feltételt elfogad. Előlegfizetés nem lehetséges.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozni kell az együttes és egyetemleges felelősségvállalásról, valamint meg kell jelölni az együttes ajánlattevők képviselőjét.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
- az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő összes pénzforgalmi számlájáról, az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napnál nem régebbi nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell, hogy a számlán 2003. évben volt-e sorban álló tétel,
- az ajánlattevő nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy mekkora az ajánlattevő forgalma (árbevétele) 2001., 2002. és 2003. évben, és mekkora a 2001., 2002 és 2003. évben befejezett útépítésre vagy útrekonstrukcióra (útfelújítás + közműépítés, illetve -kiváltás) vonatkozó teljesítések nagysága évenkénti bontásban,
- a 2000-2002. évekre vonatkozó, az ajánlattevőre (cégre) a számviteli törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően elkészített pénzügyi jelentés (beszámoló),
- a 2001-2003. években a legjelentősebb útépítési beruházásainak, megvalósult, illetve folyamatban levő kivitelezési munkáinak ismertetése a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal, a befejezett, illetve folyamatban levő munkák megjelölésével és a felvilágosítást adó személy nevének és telefonszámának a megjelölésével és referencialevelek csatolásával,
- az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírása, különös tekintettel a megvalósításhoz tervezett gépparkot tartalmazó listára és a teljesítés során igénybe venni kívánt aszfaltkeverő telep bemutatásával, a teleptől származó szándéknyilatkozattal,
- azon műszaki szakemberek vagy műszaki egységek megnevezése, bemutatása, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozattal), különösen azok bemutatására, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Ezen belül ki kell térni a jelenlegi szervezeti felépítésre és a megvalósításban kulcsszerepet játszó személyek bemutatásával,
- ajánlattevő minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, annak tanúsító általi tanúsítása és az utolsó felülvizsgálati jegyzőkönyv másolata.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- ha a pénzintézeti nyilatkozat szerint 2003. évben előfordult sorban álló tétel,
- ha a mérleg szerinti eredmény a 2000-2002. évi időszak bármely évében nem nagyobb nullánál,
- ha az árbevételen belül az elmúlt 3 évben befejezett (2001., 2002., 2003. év) útépítési, útrekonstrukcióra vonatkozó teljesítések nagysága - az elmúlt 3 évben összesen - nem éri el a nettó 600 000 000 Ft-ot,
- ha 2001-2003. években nem rendelkezik legalább 1 db útépítési, útrekonstrukcióra vonatkozó, nettó 150 millió Ft ellenértékű befejezett referenciával, amit pozitív tartalmú referencialevéllel tud alátámasztani (a referenciák között csak műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel dokumentálható teljesítések vehetők figyelembe),
- ha a referencialistában megjelölt bármelyik teljesítésre vonatkozóan negatív tartalmú a megrendelőtől származó visszaigazolás,
- ha az ajánlattevő nem rendelkezik minőségbiztosítási rendszerének a beszerzés (útépítés) tárgyára vonatkozó - bár mely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával,
- ajánlattevő alkalmatlan, ha nincs saját alkalmazásban olyan felelős műszaki vezetője, aki a felelős műszaki vezetők névjegyzékében szerepel, vagy a felelős műszaki vezető nem rendelkezik az útépítés szakterületen legalább 3 éves gyakorlattal,
- alkalmatlan, ha az ajánlattevő és a teljesítésbe 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójával együtt vagy a közös ajánlattevők együtt, ha - szándéknyilatkozattal igazolhatóan - nem tudnak bemutatni közúton mérten legfeljebb 40 km-es körzeten belüli aszfaltkeverő telepet,
- alkalmatlan, ha az ajánlattevő és a teljesítésbe 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójával együtt vagy a közös ajánlattevők együtt nem tudják bemutatni az alábbi műszaki-technikai felszereltséget:
- 4 db, legalább 40 kW teljesítményű homlokrakodó,
- 2 db, legalább 80 kW teljesítményű homlokrakodó,
- 2 db, 6 m munkaszélességű aszfaltfiniser,
- 4 db, legalább 8 tonnás vibrációs henger,
- 4 db, legalább 8 m3-es billenő-platós tehergépkocsi,
- 2 db mobil kompresszor.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az eredményhirdetés időpontját követő 60. nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok
- ajánlati ár (Ft)
50
- a meghatározottnál korábbi vállalási határidő (nap)
30
- késedelmi kötbér maximumértéke
10
- akadályoztatás mértéke (óra)
5
- garanciaidő mértéke (év)
4
Az adható pontszám minden részszempontra: 1-100 pont.
Az adott bírálati részszempontnál az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 100, a legkedvezőtlenebb pedig arányosan kevesebb, de legalább 1 pontot kap. A köztes pontszámok a két pont által meghatározott egyenesre illeszkednek. Az egyes részszempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, majd összesítésre kerülnek.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatbontást követő naptól számított 20. napot követő első munkanapon 12.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon 12.00 óra.
16. Egyéb információk:
16.1. A Kbt. 38. §-a szerinti további információkérést a Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft.-hez kell benyújtani az 1. pontban megadott címre vagy telefaxra.
16.2. Az ajánlatot folyamatos sorszámozással (1., 2., 3. stb.) és oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzékkel kell beadni, továbbá 1 eredeti és 2 másolati példányban, állagsérelem nélkül nem bontható kötésben, zárt, sérülésmentes borítékban (csomagolásban) kell benyújtani.
16.3. A borítékra rá kell írni: "Dunakeszi útépítés, II. ütem, ajánlattételi határidő előtt nem felbontható!".
16.4. Az ajánlatban a Kbt. 44-46. §-ai szerinti hatósági igazolások és okiratok kivételével minden iratanyagnak eredetinek vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell lennie.
16.5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 43. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjai szerinti adatokra akkor is, ha azok nemlegesek.
16.6. A Kbt. 46. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat és az (5), (6) és (8) bekezdések szerinti hatósági igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell.
16.7. Az ajánlat részeként csatolni kell - az ajánlattevőre és a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozóra irányadó szabályok szerinti (cég)okmányt (minimálisan a cégmásolat adatait értelemszerűen tartalmazó), az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi, a cégbíróság által kiadott példányát, a legitimációs vizsgálathoz és a Kbt. 52. § (2) bekezdés b) pontjának megítéléséhez.
16.8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró kötelezettségvállalásra jogosult(ak) az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát.
16.9. Az ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
16.10. Ha az eljárásban a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevő kihirdetésére sor kerül, úgy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő vele köt szerződést.
16.11. Az ajánlatkérő a lebonyolító bevonásával konzultációs lehetőséget biztosít az ajánlati felhívás közzétételének napját követő első naptól számított 20. napon 12.00 órakor, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 12.00 órakor, melynek helye: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal, 2120 Dunakeszi, Fő út 25., tanácsterem. A konzultáció jegyzőkönyvét a dokumentációt kiváltó valamennyi ajánlattevőnek megküldik.
16.12. Az ajánlatkérő nevében eljáró kiköti, hogy a dokumentációt személyesen felvenni csak az 5. a) pontban megjelölt helyen lehet. Az ajánlatot leadni személyesen csak munkanapokon 9.00-12.00 óráig lehetséges a Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal titkárságán, 2120 Dunakeszi, Fő út 25., fszt. 10.
16.13. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján 12.00 óráig, postai küldés esetén is be kell érkeznie az ajánlatnak.
16.14. Az ajánlatkérő előírja azt is, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az sem, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban megállapított jogszabálysértést követett el vagy korábbi - 5 évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
16.15. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az útépítések során fellépő lakossági problémák rendezése érdekében helyi, Dunakeszin lévő ügyfélszolgálatot kell üzemeltetni. Ennek vállalására vonatkozóan az ajánlattevőknek kifejezett nyilatkozatot kell tenniük az ajánlatukban. Amennyiben az ajánlattevő még nem rendelkezik az ügyfélszolgálat üzemeltetésére alkalmas helyiséggel, az ügyfélszolgálati hely bérletéről szóló előszerződést vagy a szerződés megkötésére vonatkozó, a bérbeadó részére is kötelező érvényű szándéknyilatkozatot az ajánlatnak tartalmaznia kell.
16.16. Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő nem rendelkezik a tárgyi beruházásra vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a biztosítási kötvény csatolásával vagy biztosító által kibocsátott, a nyertesség esetére vonatkozó kötelező érvényű szándéknyilatkozattal kell igazolni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 21.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 21.