Borsodnádasd Város Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (3781/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Borsodnádasd Város Önkormányzata
3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3.
Telefon: 48/542-010
Fax: 48/542-013
Az ajánlatkérő nevében és képviseletében ezen közbeszerzési eljárás keretében a
"NYÍR-HYDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. em. 2.
Telefon: 42/500-472
Fax: 42/500-473
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: ajánlatkérő az 1995. évi XL. tv. (Kbt.) 42. § (1) bekezdés alapján előminősítési eljárás lefolytatása mellett döntött.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: határozott időre szóló építési, szerelési munkára irányuló generálvállalkozási szerződés részben tételes, részben fix összegű elszámolás alapján.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Borsodnádasd ivóvízminőség-javítást szolgáló ivóvízhálózat építése.
Főbb mennyiségek:
- 2090 fm DN 300 műanyag vezeték, 1088 fm DN 250 műanyag gerincvezeték, 1567 fm DN 200 műanyag gerincvezeték, 15 389 fm DN 100 műanyag gerincvezeték, 64 fm DN 80 műanyag bekötővezeték, 5830 fm DN 25 műanyag bekötővezeték, 135 db DN 80 föld feletti tűzcsap, 19 db DN 1"-os ejektoros közkifolyó, 32 db vb. tolózárakna.
b) A teljesítés helye: Borsodnádasd város belterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: -
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: a teljes (üzembe helyezési) határidő: 2006. június 30.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek társulási megállapodást kell az ajánlatukhoz csatolni, amelynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők együttes és egyetemleges felelősségét és osztatlan szolgáltatás vállalását. Továbbá azt, hogy melyik társult tag jogosult a kötelezettségvállalásra és a szerződés aláírására.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: e hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 27. napon 10.00 óráig. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal, 3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3. magasföldszint, iktató 2. szoba.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezés határidejét követő első naptól számított 15. nap 10.00 órakor, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap 10.00 órakor.
Helye: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal, 3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3., tárgyalóterem.
Az előminősítési eljárás eredményének kihirdetését követően az ajánlatkérő az összes alkalmasnak talált részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés alkalmával ajánlati biztosítékot nem kér. Az ajánlatkérő az előminősítésen kiválasztott jelentkezők további részvételét 2 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték érvényességének az ajánlattételi határidő lejártától kell kezdődnie és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig kell tartania. Az ajánlati biztosíték átutalással teljesíthető az ajánlatkérő Borsodnádasd Város Önkormányzatának, az OTP Bank Rt. ózdi kirendeltségénél vezetett 11734121-15349246 számú számlájára történő befizetéssel. Az ajánlathoz csatolni kell az átutalás tényét igazoló hitelesített banki visszaigazolást. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékként bankgaranciát is elfogad. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 10 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdés szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia- nyilatkozatot.
Az ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó bizonylat másolatát vagy bankgarancia-nyújtás esetén az ezt tanúsító eredeti igazolást külön zárt borítékban az ajánlat "eredeti" jelzéssel ellátott példányához kell csatolni, a felolvasólap után elhelyezve.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
Pénzügyi, gazdasági, műszaki alkalmasság igazolására a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdésben leírtak figyelembevételével szükséges.
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a jelentkező számláját,
- fizetési kötelezettségének eleget tesz-e,
- a jelentkező számláján az utóbbi 3 évben (2001., 2002., 2003.) sorban állás volt-e, ha igen, hány esetben, milyen összeggel,
- 2000., 2001., 2002. év könyvvizsgáló által auditált mérlegének és eredménykimutatásának [egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének benyújtása Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont],
- nyilatkozat az előző 3 évi (2001., 2002., 2003.) teljes forgalmáról, ezen belül az építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalmáról, évenkénti bontásban és ugyanezen időszak közbeszerzési tárgyának forgalmáról [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
b) Műszaki alkalmasság igazolása a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában szükséges az előminősítési dokumentációban foglalt részletezettség szerint:
- a jelentkező által az előző 3 évben (2001., 2002., 2003.) generálkivitelezőként vagy alvállalkozóként saját kivitelezésben végzett befejezett és üzembe helyezett ivóvízhálózat-építési beruházások ismertetése a következők szerint: ellenszolgáltatás összege, az adott munkában való részvétel formája és mértéke %-os arányban. A megépített ivóvízhálózat építés-hosszának megjelölése, minőségre vonatkozó információk, teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma,
- a jelentkező a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltségének bemutatása. Saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél ezek szerződését kell a jelentkezéshez mellékelni,
- a jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek gyakorlata, kiemelve a főfoglalkozású dolgozókat és a minőség-ellenőrzésért felelős személyeket,
- saját és a teljesítésbe bevonni kívánt [Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pont szerint] alvállalkozók - bármely nemzetközi rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerének bemutatása, amely építőipari tevékenységére, ezen belül vízi és közműépítési létesítmények kivitelezésére, mélyépítésre vonatkozik,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása.
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- az előző 3 év (2001., 2002., 2003.) ivóvízhálózat építéssel kapcsolatos referenciái,
- pénzügyi és gazdasági alkalmasság a benyújtott mérlegadatok, valamint a számlavezető pénzintézeti és forgalomról szóló nyilatkozatok alapján,
- műszaki, technikai felszereltség alkalmassága (a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, felszerelés),
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmassága (a beruházás megvalósításáért, irányításáért felelős szakemberek szakirányú végzettsége,
- minőségbiztosítási rendszer tanúsítása.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- nem rendelkezik 2001., 2002., 2003. években befejezett és üzembe helyezett legalább 1 db 400 M Ft nettó beruházási költséggel megvalósult ivóvízhálózat-építési referenciával, amelynek szerződés szerinti teljesítését referencialevél csatolásával igazolja,
- 2001., 2002., 2003. években a mélyépítési tevékenység nettó árbevétele összesen nem éri el az 500 M Ft-ot,
- 2001., 2002., 2003. években építési kiviteli tevékenységből származó forgalom összesen nem éri el legalább a 600 millió forintot,
- 2000., 2001., 2002. évek bármelyikében gazdálkodása veszteséges volt,
- a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 2002. január 1-jétől a banki nyilatkozat(ok) kiadásáig 60 napot meghaladó sorban álló tétele vagy 3 esetben 30 napot elérő sorban állása volt,
- 2002. évi nettó árbevétele kisebb, mint 300 M Ft,
- nem rendelkezik a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltséggel, gépparkkal (2 db árokásó gép, 2 db tehergépjármű, 2 db tolólapos munkagép, 2 db 5 m3-es ivóvíz szállítására alkalmas tartálykocsi, 3 db tömörítő gép, 2 db áramfejlesztő, 3 db mobil szivattyú),
- a részvételi jelentkezőnek nincs legalább 2 felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe felvett munkát irányító szakembere,
- részvételre jelentkező nem rendelkezik érvényes minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljáráson alkalmasnak talált részvételre jelentkezőnek megküldendő ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: -
12. Egyéb információk:
- A részvételi jelentkezéshez előminősítési dokumentáció került összeállításra, amely előzetes bejelentést követően megvásárolható a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapig naponta, munkanapokon 9.00-12.00 óra között. Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele az "Előminősítési dokumentáció" előírások szerinti kiváltása, amely másra nem ruházható át.
- Az átvétel helye: "NYÍR-HIDROFIL" Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. em. 2.
- Az előminősítési dokumentáció anyagának díja 60 000 Ft + áfa = 75 000 átutalással - a NYÍR-HIDROFIL Kft.-nek a SZABOLCS Takarékszövetkezetnél vezetett 6880109-10007125 számú számlájára - lehet teljesíteni.
- Ajánlatkérő a befizetett összeget csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésben előírt esetekben fizeti vissza.
- Az ajánlattételhez ajánlatkérő ajánlattételt elősegítő dokumentációt készít, melyet az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők az ajánlati felhívásban meghirdetett módon, 120 000 Ft + áfa összegért vásárolhatnak meg. A dokumentáció megvásárlása az ajánlat beadásának feltétele.
- A jelentkezőnek csatolnia kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített okmányokat:
- a jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
- az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya.
- A részvételi jelentkezéshez csatolandó a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- Érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyet olyan jelentkező nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel.
- A részvételi jelentkezést zárt borítékban "Előminősítés, Borsodnádasd vízminőség javítást szolgáló ivóvíz-hálózat építése beruházás" felirattal, 3 példányban (1 példány minden információt tartalmazó oldalon a csatolt aláírási címpéldánynak megfelelően a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt és folyamatosan sorszámozott eredeti, 2 példány eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. a)-b) pontban megjelölt időben és helyen.
- A jelentkezésnek legalább az eredeti példányát olyan kötésben kell benyújtani, amelyből lapot cserélni, kivenni vagy betenni állagsérelem nélkül nem lehet (sütés, ragasztás, vagy az eredeti példányt ki kell lyukasztani, azt toldás nélküli zsinórral át kell fűzni, majd a zsinór végét megkötve a dokumentáció hátoldalán ragasztószalaggal leragasztva, cégszerű aláírással el kell látni), a másolati példányt is össze kell fűzni (spirálozás) és annak az eredeti példánnyal azonosnak kell lennie.
- A benyújtott jelentkezések bontásának ideje és helye: e hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 26. napon 10.00 órakor. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon ugyanezen időpontban. Helye: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal, 3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3., tárgyalóterem.
- A kiválasztott részvételre jelentkezők közös ajánlatot csak ugyanazon társvállalkozókkal tehetnek, akikkel közösen előminősítésre jelentkeztek és jelentkezésüket az ajánlatkérő elfogadta.
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- A létesítmény megvalósítására előirányzott nettó költség: 420 000 000 Ft.
- A jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [a Kbt. 43. (2) bekezdés c) pont szerinti] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni.
- A közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül nyilatkozni kell.
- Nem lehet jelentkező, vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel, vagy a bizonylat adási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el, vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Csak az lehet jelentkező, vagy alvállalkozó a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének eleget tett, és az erről szóló igazolást csatolta, kivéve, ha a későbbi megfizetéshez írásbeli hozzájárulással rendelkezik.
- A jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról is csatolni kell).
- A jelentkező a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb a jelentkezési határidőt megelőző 6. napig megadja.
- Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
- A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a résztvevőt terheli.
- Jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az előminősítésre jelentkezőnek eljárnia.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 19.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 21.