Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9136/2003)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: 76/513-575, 76/513-513/3575
Fax: 76/513-575, 76/481-177
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés építési munkára.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: lakóút építése (10 utcában szilárd burkolat építése 8000 m2 felületen/5 utca aszfaltszőnyegezése 4000 m2 felületen).
b) A teljesítés helye: Kecskemét város közigazgatási területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. szeptember 30. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 36. Telefon: 76/513-575, 76/513-513/3575.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az azt követő első naptól számított 15. napig vehető át, munkanapokon 8.00-12.00 óra között az 5. a) pontban megjelölt helyen. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy előzetesen a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 36. szobájában átvett átutalási csekken a dokumentáció díját 100 000 Ft + áfa összeget befizessen és a csekk befizetést igazoló szelvényét bemutassa. A dokumentáció ajánlatkérőtől való megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: az ajánlati felhívás megjelenése napját követő első naptól számított 41. napot követő első munkanap 9.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 36.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 36.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az ajánlatadást 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint ajánlati biztosíték adásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték fizetése az ajánlatkérő számlájára történő átutalással, vagy bankgarancia nyújtásával történhet. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett 11732002-15337544 számú számlájára kell átutalni, számlára történő befizetés esetén az átutalás banki igazolása csatolandó az ajánlatban. Bankgarancia esetén a bankgarancia kedvezményezettje az ajánlatkérő kell, hogy legyen, a bankgaranciának az ajánlattételi határidőtől az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték a vállalkozási szerződés aláírását követően a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé (óvadék) válik, ezen kikötést a bankgaranciának tartalmaznia kell. A bankgarancia az ajánlatban eredeti példányban csatolandó. Az ajánlati biztosíték megfizetése, illetve a fenti feltételeknek megfelelő bankgarancia csatolása az ajánlatnyújtás feltétele.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: ajánlatkérő előleget nem folyósít. A munka ellenértékének megfelelő pénzügyi fedezet kiíró rendelkezésére áll. A végszámla összege a bruttó vállalási ár 15%-ánál kevesebb nem lehet. Az igazolt számla kifizetése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül a Kbt. 62. § (6) bekezdése alapján.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, azonban közös ajánlattevők esetén a vállalkozási szerződést vállalkozói oldalról a közös ajánlatot benyújtó társaságoknak alá kell írniuk, a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek igazolnia kell pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát az alábbiakkal:
- valamennyi számlavezető pénzintézetétől, 30 napnál nem régebbi keltű eredeti pénzintézeti nyilatkozat, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- 2002. december 31-ét követően számláján volt-e sorban állás, ha igen, hány esetben, mikor és milyen mértékben,
- milyen a pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége, hitelkapcsolat esetén a hitelminősítés, ha nincs hitelkapcsolat akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat,
- 2000., 2001., 2002. éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés,
- 2001., 2002., 2003. évi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban az útépítés forgalmáról szóló nyilatkozat,
- az előző 3 év (2001., 2002., 2003.) jelentősebb útépítési munkáinak ismertetésével és azokról eredeti megrendelői igazolás csatolásával (a munkavégzés időtartama, a megrendelő neve és címe, az ellenszolgáltatás összege, az információt nyújtó személy neve és telefonszáma megjelölésével; a megrendelői igazolást minden bemutatott referenciánál külön-külön kell teljesíteni),
- műszaki-technikai felszereltség bemutatása,
- azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
- a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha:
- pénzintézeti nyilatkozatok alapján számláin 2002. december 31-ét követően sorban állás volt, vagy fizetési kötelezettségeinek nem tesz pontosan eleget,
- 2000., 2001., 2002. év mérlegének bármelyike negatív eredményt mutat,
- 2001., 2002., 2003. évek bármelyikében a nettó árbevétel nem éri el a 350 millió Ft-ot,
- az elmúlt három évben (2001., 2002., 2003.) nem volt legalább 3 db, egyenként nettó 100 millió Ft-ot meghaladó, megrendelő által igazolt útépítési referenciamunkája,
- nem rendelkezik a kivitelezéshez szükséges műszaki-technikai felszereltséggel (a kivitelezéshez szükséges gépek: finiser, gréder, homlokrakodó, kotró, henger),
- ha nem foglalkoztat legalább 2 fő saját állományú, főfoglalkozású, szakirányú (útépítés vagy mélyépítés), felsőfokú végzettségű [51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet alapján] megfelelő képesítéssel és felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vett irányításra alkalmas személyt,
- nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejáratától kezdődően az eredményhirdetési időpontot követő 60 napig kötve van.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő a benyújtott és az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el.
b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:
részszempontok
súlyszámok
- vállalási ár (bruttó Ft)
50
- késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
10
- benyújtandó részszámla, illetve végszámla száma (db)
10
- fizetési határidő, mely minden részszámla és végszámla esetén azonos kell, hogy legyen (naptári napok száma)
10
- kedvezőbb befejezési határidő (naptári napok száma)
20
Adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10 pont.
Az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemek elbírálásának módszere: a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámolásra.
Képlet ár esetén, benyújtandó részszámla, illetve végszámla esetén (legalacsonyabb/aktuális) x 10.
Képlet késedelmi kötbér, fizetési határidő, kedvezőbb befejezési határidő esetén (aktuális/legmagasabb) x 10.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem lehet.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontását követő 8. munkanap 10.00 óra. Helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 36.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetésének napját követő naptól számított 8. nap, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap.
16. Egyéb információk:
- Az ajánlatokat 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat), zárt sérülésmentes borítékban, az oldalakat (üres oldalakat és reklámoldalakat is) sorszámozva, minden oldalt szignálva, a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírva kell eljuttatni. A borítékra a következő szöveget kell ráírni: "útépítés".
- Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni.
- Az ajánlattevők nyilatkozzanak kívánnak-e a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozókat.
- Az ajánlattevőre és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozóra vonatkozóan az ajánlatban benyújtandók még:
- a Kbt. 46. § (3)-(6) bekezdések szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások, helyi adó igazolások,
- 30 napnál nem régebbi keltű eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat másolat, ha változásbejegyzés van folyamatban, az arról szóló, a cégbíróság érkeztetőbélyegzőjével ellátott, benyújtott anyag is. Érvénytelen az ajánlat, ha a csatolt cégkivonat alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő és a 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó a közbeszerzés tárgyát képező munkálatok végzésére nem jogosult,
- aláírási címpéldány(ok) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat).
- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, melyek a számlavezető pénzintézetei.
- Ajánlattevők csatolják ajánlatukhoz a felelős műszaki vezető, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe történő felvételének igazolását.
- Az ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, hogy nyertessége esetén a Kbt. 74. § (3) bekezdés szerinti felelősségbiztosítási szerződést köt a vállalkozási szerződés megkötésével egyidejűleg.
- Az ajánlatkérő a 43. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
- Az ajánlatokra vonatkozó további formai és tartalmi követelményeket, feltételeket az ajánlati felhívással összhangban az ajánlati dokumentáció határozza meg.
- Az ajánlattevőnek a gazdasági, műszaki alkalmassági követelményeknek (10% feletti alvállalkozó nélkül) is meg kell felelniük. A szerződés teljesítésébe 10%-ot meghaladóan bevonni kívánt alvállalkozóknak az alkalmassági feltételek közül a pénzintézeti nyilatkozatban foglaltakra és a minőségbiztosítási tanúsítvány meglétére vonatkozóan kell megfelelniük.
- A késedelmi kötbér minimális mértéke 50 000 Ft/nap. A késedelmi kötbér felső határa a szerződéses összeg 20%-a.
- Ajánlattevő részletes szerződési feltételeket köteles csatolni ajánlatába.
- Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az 1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről elő írásai szerint kell eljárni.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
18. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 27.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 27.