Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részvételi felhívása gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására (3455/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
Telefon: 48/512-837
Fax: 48/512-838
e-mail: ehg@axelero.hu
Ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
Demeterv Beruházási és Szervezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 26. I. 12.
Telefon: 42/407-420
Fax: 42/407-420
e-mail: demeterv@freemail.hu
2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az ellenszolgáltatás és más szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, ill. egyértelműséggel, mely lehetővé teszi a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását [Kbt. 70. § (1) e) bekezdés], mivel a kiválasztandó mérnök a szolgáltatásait több helyen, párhuzamosan, jelenleg még nem pontosan ismert (a vállalkozói ajánlatokhoz alkalmazkodó) időbeosztással és létszámmal kell hogy ellássa.
c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételeinek indokolása: ajánlatkérő a 3. a) pontban bemutatott projekt megépítésére az EU ISPA-programjából pénzügyi támogatást kapott. A Támogatási Megállapodás értelmében a beruházások megvalósításának véghatárideje 2005. június 30.
A kivitelező kiválasztására szolgáló eljárást a jelen hirdetményben meghatározott tanácsadó mérnök személyének kijelölése nélkül nem lehet lefolytatni.
d) A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: megbízási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási ISPA-projekt keretében kiépülő, hazai és európai követelményeknek megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek (hulladéklerakó Sajókazán, Szuhakálló-Mucsony elkerülő út, csurgalékvíz-nyomóvezeték, 6 db hulladékudvar, ózdi hulladéklerakó állomás, hulladékválogató mű, komposztálótelep, építésitörmelék-feldolgozó, csurgalékvíz-előtisztító berendezés, 5 db szeméttelep rekultiváció) megvalósítása során az ún. FIDIC-mérnöki feladatok ellátása, az alábbiak szerint:
- részvétel az EU Practical Guide-ja alapján megvalósítandó kivitelezési és beszerzési versenytárgyalási eljárásokban (előkészítés, értékelés, szerződéskötés),
- tervellenőrzés,
- folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása a kivitelezési fázisban,
- a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,
- az átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása,
- közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban,
- az építési szerződések koordinációja,
- a pénzügyi elszámolások.
b) A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, az ajánlattevő csak a 3. a) pontban részletezett feladatok összességére tehet ajánlatot.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
Kezdés: a szerződés aláírását követő napon.
Teljes befejezés: 2006. december 31. (az utó-felülvizsgálati eljárás lezárása).
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 10. napot követő első munkanap 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
d) A(z) (első) tárgyalás időpontja: az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követő első naptól számított 3. munkanap 10.00 óra, a 6. b) pontban megjelölt helyen.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételre történő jelentkezési határidő lejártának napját követő első naptól számított 5. munkanapon 10.00 óra a 6. b) pontban megjelölt helyen.
8. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására:
1.1. A folyószámlát kezelő pénzintézettől származó nyilatkozat 90 napnál nem régebbi eredeti vagy másolati példánya az alábbi tartalommal, a folyószámla-tulajdonosra vonatkoztatva:
- mióta vezetik a folyószámlát,
- hogyan ítélik meg pénzügyi helyzetét, hitel- és fizetőképességét,
- a folyószámlán a 2003. évben sorban állás volt-e, fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont.].
1.2. A cégbíróságnál letétbe helyezett - cégbírósági bélyegzőlenyomatával ellátott - 2002. évi mérlegbeszámolójának a másolata [Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pont].
1.3. Az előző év (2003) naptári év forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának (mélyépítési beruházások és ezen belül a regionális hulladéklerakók tanácsadó mérnöki) forgalmáról szóló nyilatkozat [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont].
2. Műszaki alkalmasság igazolására:
2.1. az előző 3 év (2001-2003.) folyamán hasonló beruházás(ok)ban való közreműködésről szóló referenciák ismertetése, a szerződést kötő másik fél megnevezésével, címének, telefonszámának, a szerződés összegének meghatározásával [Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pont].
2.2. Azoknak a saját állományú, főfoglalkozásban alkalmazott szakembereknek a bemutatása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős személyekre, szakmai képzettségükre [Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pont].
9. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- a részvételre jelentkező fizetőképessége a pénzintézeti nyilatkozatok alapján,
- a részvételre jelentkező vagyoni helyzete,
- az előző 3 évben a műszaki alkalmasság igazolására kért nagyságrendű, összetettségű és volumenű igazolt referenciamunkák megléte,
- a közbeszerzés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges szakmai alkalmasság megléte, a hasonló feladatokkal összefüggő forgalma alapján,
- a munka elvégzéséhez szükséges szakemberek megléte.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- fizetési kötelezettségeinek 2003. év során 1 alkalommal nem tett eleget,
- számláján 2003. évben 10 napot meghaladó sorban állás tétele mutatkozik,
- 2002. évben saját tőkéje alacsonyabb a jegyzett tőkénél,
- a részvételre jelentkező nem rendelkezik az előző 3 évben (2001-2003) legalább 3 mélyépítési beruházás tanácsadó mérnöki megbízásának (lezárt vagy folyamatban lévő) referenciájával,
- a közbeszerzés tárgyával megegyező (mélyépítési beruházás tervezési és tanácsadó mérnöki) forgalma 2003. évben nem érte el a 20 M Ft-ot,
- nem rendelkezik legalább 3 fő mélyépítési területen érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező saját állományú, főfoglalkozású, a tárgyi munka elvégzéséhez megfelelő felsőfokú szakmai végzettségű, min. 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A részvételre jelentkező a fenti alkalmassági kritériumok mindegyikének saját maga (alvállalkozóinak figyelembevétele nélkül) kell hogy megfeleljen, ezért az alvállalkozók fenti adatait megadni nem szükséges. Közös részvételi jelentkezés esetén a jelentkezők külön-külön kell, hogy minden kritériumnak eleget tegyenek.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Kbt. 34. § (1) bekezdés
b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat.
d) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak: -
10. Az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők keretszáma: három.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Az ajánlatkérő által már kiválasztottak neve és címe: -
13. Egyéb információk:
1. A részvételi jelentkezés összeállításának költsége a részvételre jelentkezőt terheli.
2. A részvételi jelentkezést a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, tartalomjegyzékkel ellátva, lapszámozással, laponként szignálva, zárt csomagolásban, 4 példányban (1 eredeti, 3 az eredetivel megegyező másolat) kell benyújtani. A példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolat".
A részvételi jelentkezések egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó.
3. A részvételi jelentkezés lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: "Részvételi jelentkezés a Sajó-Bódva Völgyi Hulladékgazdálkodási ISPA-projekt mérnöki feladatainak ellátására" és "Kizárólag a részvételi jelentkezési határidő lejártakor bontható fel!" A postán feladott részvételi jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidőig sor került. A jelentkezések, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
4. A részvételi jelentkezéssel a Kbt. 46. §-sal összhangban be kell nyújtani a Kbt. 46. § (1), (2), valamint (4)-(6) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat és hatósági igazolásokat.
5. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi cégokmányok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát:
- A részvételi jelentkezési határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonat. A cégkivonatban a beszerzés tárgyára feljogosító tevékenységi kör hiánya a részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményezi.
- A cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó írásos megbízás.
- Az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegző-lenyomattal ellátott példánya.
7. A szakértői és műszaki ellenőri jogosultságot, névjegyzékbe vételt igazoló hatósági igazolásokat a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell.
8. Két vagy több cég közös jelentkezése esetén
- minden cégnek meg kell adnia a 8. pont szerinti információkat és be kell nyújtania a 13. pontban előírt okmányokat,
- a közös jelentkezőknek a szerződés teljesítéséért kölcsönös és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk,
- ki kell jelölniük egy céget ("vezető cég"), amely a közös jelentkezők nevében az ajánlatkérő felé a kapcsolatot tartja,
- minderről írásos megállapodást kell kötniük, amelyet a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
9. Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában 1 000 000 Ft ajánlati biztosítékot kér.
10. Amennyiben az eljárás második, ajánlattételi szakaszában történő eredményhirdetéskor az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést [Kbt. 59. § (1) bekezdés].
14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
15. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 13.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 16.