Cigánd Nagyközség Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (3674/2004)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma:
Cigánd Nagyközség Önkormányzata
3973 Cigánd, Fő u. 80.
Telefon: 47/534-010
Fax: 47/334-096
Az ajánlatkérő nevében és megbízásából eljár:
Concord-99 Műszaki Fővállalkozási Kft.
4400 Nyíregyháza, Fészek u. 75.
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf. 407
Telefon: 42/500-097
Fax: 42/500-098
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint előírt értékhatárt meghaladó beruházás, valamint a Kbt. 42. § (1) bekezdése alapján.
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Cigánd nagyközség belterületi vízrendezése. Főbb mennyiségek:
- új földmeder 1100 fm,
- burkolt árok 11 000 fm,
- folyóka 4200 fm,
- DN 30 zárt csatorna 1600 fm,
- DN 40 zárt csatorna 3000 fm,
- DN 50 zárt csatorna 900 fm,
- DN 80 zárt csatorna 800 fm,
- átemelő 5 db,
- D 110 nyomóvezeték 600 fm,
- belterületi drénezés 6 fm,
- zárt belvízátemelő 1 db,
- tiszai bevezetés 1 db.
b) A teljesítés helye: Cigánd nagyközség belterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: -
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: legkésőbb 2006. szeptember 30.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén nyilatkozni kell az együttes és egyetemleges felelősségvállalásról, valamint meg kell jelölni az együttes ajánlattevők képviselőjét.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi felhívás megjelenését követő első naptól számított 60. napon 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Cigánd Nagyközség Önkormányzata, 3973 Cigánd, Fő u. 80.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar, joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz fűződik.
7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: a részvételi jelentkezési határidő lejártát követő 15. nap 11.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 11.00 óra. Az előminősítési eljárás eredményének hirdetését követően az ajánlatkérő az összes alkalmasnak talált részvételre jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül írásban hívja fel ajánlattételre.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az ajánlatkérő az előminősítés alkalmával ajánlati biztosítékot nem kér. Az ajánlatkérő az előminősítési eljárás során kiválasztott jelentkezők további részvételét 4 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték érvényességének az ajánlattételi határidő lejártától kell kezdődnie és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig kell tartania. Az ajánlati biztosíték átutalással teljesíthető az ajánlatkérő Cigánd Nagyközség Önkormányzatának 11734138-15349480-00000000 számú számlájára történő befizetéssel. Az ajánlathoz csatolni kell az átutalás tényét igazoló hitelesített banki igazolást. Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékként bankgaranciát is elfogad. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 10 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdés szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot.
Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylat másolatát vagy a bankgaranciát tanúsító eredeti igazolást külön, zárt borítékban, az "eredeti" jelzéssel ellátott ajánlati példányhoz kell csatolni.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő esetében az ajánlati biztosíték a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, melynek felszabadítása a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 10 napon belül történik meg. Az ajánlatkérő a szerződést biztosító mellékkötelezettség összege után sem fizet kamatot.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az alkalmasságot igazoló okiratokat és nyilatkozatokat az együttes jelentkezők esetében mindegyik jelentkezőnek, valamint a jelentkező és a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozója esetében a jelentkezőnek és az alvállalkozójának is csatolni kell.
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az összes pénzforgalmi számláról, a jelentkezési határidő lejártától számítva 30 napnál nem régebbi nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell, hogy
- mióta vezeti a jelentkező számláját,
- fizetési kötelezettségének eleget tesz-e,
- volt-e az elmúlt három évben (hirdetmény megjelenéséig) sorban álló tétele, ha igen, hány esetben, milyen összeggel,
- hitelkapcsolat esetén a jelentkező hitelminősítését, ha nincs hitelkapcsolat, akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot,
- a részvételre jelentkező nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy mekkora a részvételre jelentkező forgalma (árbevétele) 2001., 2002. és 2003. évben, ezen belül az építési, kivitelezési tevékenységből származó forgalomról évenkénti bontásban és ugyanezen időszak közbeszerzési tárgyának forgalmáról [Kbt. 44. § (1) bekezdés c) pont],
- a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2000., 2001. és 2002. évekre vonatkozó pénzügyi jelentés (beszámoló), a számviteli törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően.
b) Műszaki alkalmasság igazolása: a részvételre jelentkező és a Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján megnevezett alvállalkozók vonatkozásában szükséges az előminősítési dokumentációban foglalt részletezettség szerint:
- a részvételre jelentkező által az előző 3 évben (2001., 2002., 2003.) generálkivitelezőként végzett és befejezett csatornaépítési beruházások ismertetése a következők szerint:
- a beruházás nettó értéke,
- az adott munkában való részvétel formája és mértéke %-os arányban,
- a beruházás kezdési és befejezési időpontját (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
- a megépített csatornarendszerek hossza (m), minőségre vonatkozó információk,
- a részvételre jelentkező a 3. a) pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges műszaki, technikai felszereltségének bemutatása. Saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás másolatát csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, bérelt, lízingelt vagy egyéb módon biztosított eszközöknél ezek szerződését kell a jelentkezéshez mellékelni,
- a saját és a teljesítésbe bevonni kívánt [Kbt. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerint] alvállalkozók minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi igazolása,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan az 51/2000. (VIII. 9.) FM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolása (a felelős műszaki névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozattal).
10. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
- pénzintézeti nyilatkozatok szerint nem volt 30 napot meghaladó sorban álló tétele az elmúlt 3 évben (a hirdetmény megjelenéséig),
- a pénzintézeti nyilatkozat szerint a minősítés hitelképes (vagy ezt értelemszerűen jelző minősítés),
- a részvételre jelentkező által 2001., 2002. évekre csatolt mérlegek adatai szerint a jegyzett tőke mértéke mindkét évben meghaladja a saját tőke mértékét,
- a részvételre jelentkező forgalmi nyilatkozatából megállapítható, hogy rendelkezik az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) átlagában legalább 1 500 000 000 Ft építési tevékenységből származó forgalommal,
- a részvételre jelentkező forgalmi nyilatkozatából megállapítható, hogy rendelkezik az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) általában 800 000 000 Ft vízgazdálkodási, víziközmű-építési tevékenységből származó árbevétellel,
- a részvételre jelentkező rendelkezik az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) valamelyikében legalább 1 db nettó 500 000 000 Ft-ot meghaladó csatornaépítési fővállalkozásban vagy generálkivitelezőként végzett referenciával és ugyanezen beruházásra pozitív megrendelői referenciaigazolással,
- műszaki, technikai felszereltség alkalmassága (a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, felszerelés igazolása),
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmasságának igazolása (a beruházás megvalósításáért, irányításáért felelős szakemberek szakirányú végzettsége),
- a részvételre jelentkező rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségtanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel.
b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
- pénzintézeti nyilatkozatok szerint volt 30 napot meghaladó sorban álló tétele az elmúlt 3 évben (a hirdetmény megjelenéséig),
- pénzintézeti nyilatkozatok szerint a minősítés hitelképtelen (vagy ezt értelemszerűen jelző minősítés),
- a részvételre jelentkező által 2001., 2002. évekre csatolt mérlegek adatai szerint a jegyzett tőke mértéke valamelyik évben kisebb a saját tőke mértékénél,
- a részvételre jelentkező forgalmi nyilatkozatából megállapítható, hogy nem rendelkezik az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) átlagában legalább 1 500 000 000 Ft építési tevékenységből származó forgalommal,
- a részvételre jelentkező forgalmi nyilatkozatából megállapítható, hogy nem rendelkezik az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) átlagában legalább 800 000 000 Ft vízgazdálkodási, víziközmű-építési tevékenységből származó árbevétellel,
- a részvételre jelentkező nem rendelkezik az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) valamelyikében legalább 1 db nettó 500 000 000 Ft-ot meghaladó csatornaépítési fővállalkozásban vagy generálkivitelezőként végzett referenciával, és ugyanazon beruházásra pozitív megrendelői referenciaigazolással,
- a beruházás megvalósítására alkalmas géppark, felszerelés (4 db árokásó gép, 2 db földvisszatöltő gép, vagy 6 db univerzális árokásó-rakodó gép, 3 db szállítóeszköz, 5 db tömörítőgép) hiánya,
- a részvételre jelentkezőnek nincs legalább 2 felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe (51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint) felvett munkát irányító, saját állományú szakembere,
- a részvételre jelentkező nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségtanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel.
c) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján.
d) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: az előminősítési eljárás során alkalmasnak talált részvételre jelentkezőknek megküldendő ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e majd többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
- A jelentkezési dokumentáció megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a részvételi jelentkezéshez előminősítési dokumentáció került összeállításra, mely előzetes bejelentkezést követően megvásárolható a részvételi felhívás közzétételének napján és az azt követő naptól számított 15. napig, ha ez nem munkanap, az azt követő első munkanapig naponta munkanapokon 9.00-12.00 óra között.
- Az átvétel helye: Concord-99 Műszaki Fővállalkozási Kft., 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4. II. 4.
- Az előminősítési dokumentáció anyagának díja 50 000 Ft + áfa, azaz 62 500 Ft összeg pénztárba történő befizetése mellett.
- Ajánlatkérő a befizetett összeget csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésben előírt esetekben fizeti vissza.
- A jelentkezőnek csatolni kell a jelenlegi állapota szerinti eredeti vagy közjegyző által hitelesített alábbiakban felsorolt okmányokat:
- a jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégmásolat, az esetlegesen el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott példányát,
- a cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldányát.
- A részvételi jelentkezéshez csatolandó a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozatokat adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
- Érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyet olyan jelentkező nyújt be, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel.
- A részvételi jelentkezés zárt borítékban "Előminősítés, Cigánd nagyközség belvízrendezése" felirattal, 3 példányban (1 példány minden információt tartalmazó oldalon aláírt és lebélyegzett eredeti, 2 példány eredetiről készült másolat) kell benyújtani a 6. a)-b) pontban megjelölt időben és helyen.
- A jelentkezésnek legalább az eredeti példányát olyan kötésben kell benyújtani, amelyből lapot cserélni, kivenni vagy betenni állagsérelem nélkül nem lehet (sütés, ragasztás, vagy az eredeti példányt ki kell lyukasztani, azt toldás nélküli zsinórral át kell fűzni, majd a zsinór végét meg kötve, a dokumentáció hátoldalán ragasztószalaggal leragasztva, cégszerű aláírással el kell látni), a másolati példányt is össze kell fűzni (spirálozás) és tartalmilag annak az eredeti példánnyal azonosnak kell lennie.
- A benyújtott jelentkezések felbontása a 6. a) pont szerinti időpontban történik. Helye: Cigánd Nagyközség Önkormányzata, 3973 Cigánd, Fő u. 80. A kiválasztott részvételre jelentkezők közös ajánlatot csak ugyanazon társvállalkozókkal tehetnek, akikkel közösen előminősítésre jelentkeztek és jelentkezésüket az ajánlatkérő elfogadta.
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
- A jelentkező által a teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzés várható értékének 10%-át meghaladó [a Kbt. 43. § (2) bekezdés b), c) pont szerint] alvállalkozókat és résztvevőket meg kell jelölni.
- A közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül nyilatkozni kell.
- Nem lehet jelentkező vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, aki üzletvitele körében 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben - a számviteli renddel vagy a bizonylat átadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, illetve ennek bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. § (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el, vagy 5 évnél nem régebben lezárult korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.
- Nem lehet jelentkező vagy alvállalkozó a Kbt. 46. § (3) bekezdésének megfelelően, aki az ajánlatkérő szék helye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a későbbi megfizetéshez írásbeli hozzájárulással rendelkezik.
- A jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 46. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról is csatolni kell).
- A jelentkező a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt legkésőbb a jelentkezési határ időt megelőző 6. napig megadja.
- A részvételre jelentkező által benyújtott dokumentum csak a részvételi felhívásban és az előminősítési dokumentációban előírtakat tartalmazhatja.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4)-(6) bekezdései szerinti eljárást nem alkalmazza sem a részvételi, sem az ajánlati szakaszban, azaz hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
- A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a résztvevőt terheli.
- Jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell az előminősítésre jelentkezőnek eljárnia.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -
14. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 28.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április 28.