Kisvárda Város Önkormányzata részvételi felhívása gyorsított meghívásos eljárás megindítására (4319/2004)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: -
Árubeszerzés: -
Szolgáltatás: -
Szolgáltatási koncesszió: -
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Kisvárda Város Önkormányzata
Címzett: -
Cím: Kisvárda, Szent László u. 7-11.
Postai irányítószám: 4600
Város/Község: Kisvárda város
Ország: Magyarország
Telefon: 45/500-700
Telefax: 45/405-128
E-mail: -
Internetcím (URL): -
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: -
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: -
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.4) A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: -
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: -
Építési koncesszió: -
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: -
Bérlet: -
Haszonbérlet: -
Lízing: -
Ezek kombinációja/Egyéb: -
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási koncesszió: -
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: -
II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés*
Kisvárda város kül- és belterület szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése.
II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat) : határozott időre szóló tervezési, építési, szerelési munkákra irányuló vállalkozási szerződés fix összegű elszámolás alapján:
- az engedélyezési tervdokumentáció és vízjogi létesítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
- kezelőépület kivitelezése, 11 ö 16 méter befoglaló területű,
- légfúvó gépház kivitelezése, 5 ö 8 méter befoglaló területű,
- az épületek engedélyezése és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése,
- szennyvízcsatorna-hálózat:
- 6025 fm NA 200 KG PVC vákuumos víztelenítéssel,
- 1333 fm NA 200 KG PVC nyílt víztartásos víztelenítéssel,
- 860 fm NA 200 KG PVC 2,3 m-nél mélyebb szakasz,
- 4435 fm HA 200 KG PVC teljes pályás úthelyreállítás önkormányzati úton,
- 1488 fm NA 200 KG PVC teljes pályás úthelyreállítás KK. KHT úton,
- 5047 fm NA 150 KG PVC 244 fm D 140 KM PVC,
- 412 fm D 90 KM PVC
- 1 db 250 m 3 /d szennyvízátemelő központ,
- 1 db 150 m 3 /d szennyvízátemelő központ.
- Szennyvíztisztító telep bővítése: 4000 m 3 /d kapacitásról 6000 m3/d kapacitásra.
II.1.7) A teljesítés helye: Kisvárda bel- és külterület.
NUTS-kód *: -
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy
45.24.71.10.-4.
További tárgyak
45.23.24.30.-5.
74.23.22.00.-6.
II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: -
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: -
több részre: -
valamennyi részre: -
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN:
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót bele értve, adott esetben) :
- az engedélyezési tervdokumentáció és vízjogi létesítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
- kezelőépület kivitelezése, 11 ö 16 méter befoglaló területű,
- légfúvó gépház kivitelezése, 5 ö 8 méter befoglaló területű,
- az épületek engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése,
- szennyvízcsatorna-hálózat:
- 6025 fm NA 200 KG PVC vákuumos víztelenítéssel,
- 1333 fm NA 200 KG PVC nyílt víztartásos víztelenítéssel,
- 860 fm NA 200 KGPVC 2,3 m-nél mélyebb szakasz,
- 4435 fm HA 200 KG PVC teljes pályás úthelyreállítás önkormányzati úton,
- 1488 fm NA 200 KG PVC teljes pályás úthelyreállítás KK. KHT úton,
- 5047 fm NA 150 KG PVC 2,44 fm D 140 KM PVC,
- 412 fm D 90 KM PVC,
- 1 db 250 m 3 /d szennyvízátemelő központ,
- 1 db 150 m 3 /d szennyvízátemelő központ,
- szennyvíztisztító telep bővítése: 4000 m 3 /d kapacitásról 6000 m 3 /d kapacitásra.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés 2004/07/15 és befejezés 2005/12/05
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben):
- Nemteljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére kötbér kerül megállapításra.
- A nyertes ajánlattevő köteles kijavítási, kicserélési, illetve a kijavítási költségek megfizetésére vonatkozó jótállást vállalni.
- A nyertes ajánlattevő köteles ún. jólteljesítési garanciát nyújtani, mely vagy a kivitelezési költség visszatartásában, vagy bankgarancia formájában nyújtandó.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a vállalkozó, a vállalkozói szerződésben megállapított részszakaszok elvégzése után, azok műszaki átvételét követően a részteljesítésről számlát állít ki. A kiállított és igazolt számlát az ajánlatkérő a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) : a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását nem követeli meg az ajánlatkérő. A közös részvételre jelentkezőknek a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek önállóan kell megfelelniük.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők: az eljárásban nem lehet részvételi jelentkező, közös jelentkező vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan jelentkezőt, közös részvételre jelentkezőt, akivel, illetőleg - a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
A részvételre jelentkező, illetve a szerződés teljesítésére a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága:
Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanság:
- ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlán a vizsgált években 60 napot meghaladó sorban állás fordult elő. A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni,
- ha az éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett részvételre jelentkező a vizsgált évek (2000., 2001., 2002.) közül legalább két évben:
- a tőkeerősség (saját tőke/mérlegfőösszeg) kisebb, mint 0,5 vagy
- az eladósodottság mértéke (saját tőke/kötelezettségek) kisebb, mint 1,2 vagy
- az árbevételarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/értékesítés nettó árbevétele) kisebb, mint 0,4.
A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni:
- ha a könyvvizsgálóval hitelesített nyilatkozat szerint a cég gazdálkodása bármely vizsgált évben veszteséges. A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni,
- ha 2001., 2002., 2003. években a közbeszerzés tárgyára vonatkozó árbevétel átlaga nem éri el évenként a 800 000 000 Ft-ot. A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni,
- az elmúlt 3 évben nem rendelkezik legalább három befejezett, legalább nettó 800 000 000 Ft értékű, a közbeszerzés tárgyának megfelelő, befejezett, beruházó által kiállított referenciaigazolással igazolt beruházással. Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának megfelelő beruházásnak tekinti a vízellátással, szennyvízelvezetéssel, csatornázással kapcsolatos építési szakmunkát. A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni,
- ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben legalább 1 db üzembe helyezett és 1500 m 3 /d kapacitású, biológiai rendszerű, eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiájú szennyvíztelep-bővítési referenciával, melyet a telep folyamatos üzemeltetése mellett valósított meg és ezt a beruházó pozitív tartalmú referenciaigazolással igazolta. A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
A részvételre jelentkező, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága:
Műszaki, illetve szakmai alkalmatlanság:
- nem rendelkezik a munka jellegéhez szükséges gépparkkal, úgymint:
- árokásó-rakodó gép (4 db), földvisszatöltő (4 db), szállító jármű (3 db), talajvízszint-süllyesztő berendezés (3 db), tömörítő eszköz (6 db), dúcrendszer (4 db), zsaluzatrendszer (2000 m 2 ), 20 tonnás autódaru (1 db), a meglevő műtárgyak állékonyságának biztosításához acélszád-palló falkészítő berendezés (1 klt), áramfejlesztő berendezés és telep, a folyamatos üzemének biztosításához (1 db), vagy ezek meglétét nem megfelelően igazolja.
A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan önállóan kell megfelelni:
- ha nincs felsőfokú végzettségű, legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett alábbi munkát irányító szakembere:
Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítésének vonatkozásában:
- 1 fő építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatására jogosult személy.
Az épületek és a szennyvíztelep vonatkozásában:
- 1 fő épületgépész,
- 1 fő villamosmérnök,
- 1 fő építőmérnöki vagy mélyépítő ipari üzemmérnök.
A csatornahálózat vonatkozásában: 1 fő építőmérnöki vagy mélyépítő ipari üzemmérnök.
A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
- A kiviteli tervdokumentáció készítésében közreműködő személy, nem felel meg a 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek,
- a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan nem tud az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben előírt feltételeket igazolni.
A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód
A részvételre jelentkező, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a részvételi jelentkezésben az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá:
- a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-d), f) pontja és a 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontja esetében a jelentkező és alvállalkozója székhelye szerint illetékes bíróság által kiállított igazolást, vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást. Amennyiben az illetékes bíróság nem bocsát ki ilyen igazolást, vagy azok nem terjednek ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, a jelentkező és alvállalkozója közjegyző előtt tett nyilatkozata is elfogadható, mely szerint nem tartoznak az itt felsorolt kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatokat eredetiben kell benyújtani, az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak,
- a Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) pontja esetében a részvételre jelentkező és alvállalkozója székhelye szerint érintett ország illetékes hatóságainak igazolásával, melyben a köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolják, hogy az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően, az igazolás kiállításának időpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen időpontban jár le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e. Az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak,
- a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontja esetében a részvételre jelentkező és alvállalkozójának, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/37 EGK irányelv 25. cikkében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást, kivonatot vagy igazolást, hogy az érintett személy eskü alatt kijelentette, hogy a kérdéses foglalkozást a letelepedése szerinti országban egy meghatározott helyen, adott cégnév alatt gyakorolja. Az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak,
- a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak esetében, a részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának nyilatkozatával, mely szerint nem tartozik az a) és b) pontban foglalt kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatokat eredetiben kell benyújtani.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján:
- a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 30 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámláját,
- fizetési kötelezettségének mindig időben eleget tesz-e, sorban állás volt-e az utolsó 3 évben (2001., 2002., 2003.), ha igen, mennyi ideig.
A pénzintézeti igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak.
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján:
- az előző 3 évre (2000., 2001., 2002.) vonatkozó éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló benyújtása. A beszámolók eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak.
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján:
- könyvvizsgálóval hitelesített nyilatkozat arról, hogy a cég gazdálkodása az utóbbi három évben nem volt veszteséges. A nyilatkozatokat eredetiben kell benyújtani.
III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján:
- az előző 3 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell becsatolni az ott meghatározott tartalommal. Az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján:
- a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség bemutatása, a saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás hitelesített másolatának csatolása, a nem saját tulajdonú eszközöknél a bérleti vagy kölcsönszerződés hitelesített másolatának csatolása szükséges.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján:
- azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség igazolására a részvételre jelentkező, illetve alvállalkozója csatolja a szakemberek szakmai önéletrajzát, illetve a képzettséget, végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?
NEM: -
IGEN: -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: -
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
Gyorsított meghívásos: X
Gyorsított tárgyalásos: -
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: -
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni
IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
Kisvárda Város Önkormányzata a 2003. évben, a helyi önkormányzatok 2003. évi céltámogatásáról szóló kormányközlemény 1. számú mellékletében foglaltak alapján támogatást nyert el, a szennyvízcsatorna hálózatának, illetve szennyvíztisztító telepének bővítésére. A kormányközlemény 2003. július 17-én került kihirdetésre. Tekintettel arra, hogy az elnyert pályázati összeg a beruházási költség kevesebb mint felét tette ki, Kisvárda Város Önkormányzata további források elnyerésére is pályázatokat nyújtott be. A folyamatos pályázás ellenére, a benyújtott pályázatok ez idáig eredménytelenül zárultak. Kisvárda Város Önkormányzatának sem a VICE, sem pedig a DECKAC pályázaton nem sikerült a beruházás megindításához szükséges anyagi fedezetet elnyerni. A hivatkozott kormányközleményben foglaltak alapján elnyert támogatásból a kivitelezést - figyelemmel a helyi önkormányzatok címzetti és céltámogatási rendszeréről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 11. § (4) bekezdésében foglaltakat - a támogatási jogosultság kihirdetésétől számított tizenkét hónapon belül, tehát legkésőbb 2004. július 17-ig az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkat el kell készíteni, a kivitelezést meg kell kezdeni. A 2004. május 1-jétől hatályban lévő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. megteremti a lehetőségét annak, hogy az önkormányzat akkor is megindíthatja a közbeszerzési eljárást, ha az anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, de annak biztosítása érdekében pályázatot fog benyújtani. Tekintettel arra, hogy a fennmaradó anyagi fedezet elnyerésére irányuló pályázatot Kisvárda Város Önkormányzata tárgyév május hó végén fogja benyújtani, így - annak eredményes elbírálása esetén - a közbeszerzési törvényben előírt határidők nem lennének tarthatóak, az építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A Kbt. 258. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő gyorsított eljárást alkalmazhat meghívásos közbeszerzési eljárás esetén, ha rendkívüli sürgősség miatt az ilyen eljárásra előírt határidő
k nem lennének betarthatóak. Tekintettel arra, hogy az előbbiekben felvázolt, a sürgősséget indokoló körülmények nem az ajánlatkérő mulasztásából erednek, a Kbt. 48. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az ajánlatkérő gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött.
IV.1.5) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)
IV.1.5.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám
vagy: minimum /maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: -
vagy:
(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: -
B1) a következő részszempontok és súlyszámok alapján: -
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám*: 839/2004. I.
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:
/ / (év/hó/nap)
Ár (adott esetben): -
Pénznem: -
A fizetés feltételei és módja: -
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: -
IV.3.3) Az ajánlattételi vagy a részvételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor) / / (év/hó/nap) vagy: 25. nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 11.00 óra.
Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanap 11.00 óra.
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum: 2004/06/10
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók: az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén, kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében) / /ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 110. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: a hirdetmény feladásától számított 20. napon.
Időpont: 11.00 óra.
Hely: Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala, 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: -
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: -
VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: -
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számára hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: -
3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: a részvételi szakasz eredményhirdetésére a részvételi jelentkezések felbontását követő 5. napon kerül sor, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a következő munkanapon.
4) Az eredményhirdetés helye: Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala, 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.
5) Kisvárda Város Önkormányzata a kivitelezés támogatására irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása - figyelemmel a Kbt. 121. § (9) bekezdésében foglaltakra - az eljárás eredménytelenségéhez vezet. Ebben az esetben, figyelemmel a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a Kbt. 82. §-ban és 99. § (3) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, illetve mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
6) A részvételi jelentkezés benyújtásának módja: a részvételi jelentkezést a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 4 példányban, 1 eredeti és 3, eredetivel egyező másolati példányban kell benyújtani. A példányokat összefűzve megszámozva, iratjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A részvételi jelentkezés leadása cégjelzés nélküli zárt borítékban történik, melyet a következő felirattal kell ellátni: "RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS SZENNYVÍZCSATORNA KIVITELEZÉSÉRE". Fel kell továbbá tüntetni: "Felbontani csak az erre a célra összehívott értekezlet alkalmával lehet!" Az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel ellátott példányban foglaltakat kell figyelembe venni. A részvételi felhívás készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket a részvételre jelentkező viseli.
7) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e személy, illetve szervezet meghatározása nélkül,
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
8) A közbeszerzési törvény 110. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítése céljából a részvételi jelentkezés első lapja
- a részvételre jelentkező nevét,
- a részvételre jelentkező címét, székhelyét
tartalmazza.
9) A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés részeként nyújtsa be:
- a részvételi felhívásban tételesen felsorolt, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat. Az igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkező által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan is be kell nyújtani. A fővállalkozókra és az alvállalkozó(k)ra vonatkozó iratok jól elkülönítetten, önálló blokkban képezzék a részvételi jelentkezés részét,
- a részvételre jelentkező és alvállalkozójának (alvállalkozóinak) 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (a részvételi jelentkezés érvénytelen, amennyiben a cégkivonatból megállapítható, hogy a részvételi jelentkezést olyan jelentkező nyújtotta be - illetve olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe - akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel). Ugyancsak csatolni kell a részvételre jelentkező és alvállalkozója (alvállalkozói) cégjegyzésre jogosult vezetőjének, vezetőinek aláírási címpéldányát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt, a részvételi felhívás III. 2.1.3) pontjában felsorolt szakemberek szakmai önéletrajzát, valamint képzettségüket, végzettségüket igazoló oklevelek másolatát. Ezen személyek tekintetében, a 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletben, illetve az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglaltaknak történő megfelelés tényét is igazolni kell.
10) A Kbt. 61. § (1) bekezdésnek d) pontja vonatkozásában igazolásra vonatkozó adatok, a http//ccvista.taiex.be/Fulcrum/CCVista/hu/31993L0037-HU.doc címen érhetőek el.
11) A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
12) Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
13) A részvételi felhívásban nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/05/11 (év/hó/nap)
A MELLÉKLET
1.2) További információk a következő címen szerezhetők be
Szervezet: Lucsik és Társa Tanácsadó és Oktató Kft.
Címzett: -
Cím: Lehel u. 2/C.
Postai irányítószám: 1134
Város/község: Budapest XIII.
Ország: Magyarország
Telefon: 06-70/335-3131
Telefax: 339-5337
E-mail: lucsikjanos@freemail.hu
Internetcím (URL): -
1.3) A dokumentáció a következő címen szerezhető be
Szervezet: -
Címzett: -
Cím: -
Postai irányítószám: -
Város/község: -
Ország: -
Telefon: -
Telefax: -
E-mail: -
Internetcím (URL): -
1.4) A részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
Szervezet: -
Címzett: -
Cím: -
Postai irányítószám: -
Város/község: -
Ország: -
Telefon: -
Telefax: -
E-mail: -
Internetcím (URL): -