Budafok-Tétény Városüzemeltetési Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (4098/2004)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: -
Árubeszerzés: -
Szolgáltatás: -
Szolgáltatási koncesszió: -
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Budafok-Tétény XXII. Kerület Önkormányzata
Címzett: Budafok-Tétény
XXII. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Városüzemeltetési Iroda
Cím: Városház tér 11.
Postai irányítószám: 1221
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 482-1030, 229-2611
Telefax: 482-1031, 229-2638
E-mail: -
Internetcím (URL): www.BP22.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: -
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió: -
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: -
Bérlet: -
Lízing: -
Ezek kombinációja/Egyéb: -
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelése esetén)
Szolgáltatási kategória: -
Szolgáltatási koncesszió: -
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
Nem: X
Igen: -
II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
A szerződés meghatározása: Budapest XXII. kerületében szilárd burkolatú utak építésére kötendő vállalkozási szerződés.
A szerződés tárgya:
1. Bérkocsi, (Promontor u.-Dombóvári u.) Nyár, Csatár, Hajnal és Kőszegi utcák útépítése,
2. Szőlőműves utca útépítése,
3. Fenyőrigó utca útépítése,
4. Munkácsy utca útépítése,
5. Bartók Béla út útépítése (16-22. számok között),
6. Ják utca útépítése (Püspök u.-Falka u. között),
7. Kanyargó utca útépítése (Selmeci-Cserjés u. között),
8. Vadlúd utca útépítése,
9. Szilánk utca útépítése,
10. Jégmadár utca útépítése,
11. Tüzér utca útépítése,
12. Tatárka utca útépítése (Panoráma-Vincellér u. között),
13. Alkotmány utca útépítése (Panoráma-Bánk bán u. között),
14. Gerinc utca útépítése (Pék-Mikes u. között),
15. Por közútépítése,
16. Nektár utca útépítése (Hordós-Puttonyos u. között),
17. Borkő utca útépítése (Vöröskereszt-Őrnagy u. között),
18. Tanító utca útépítése (Tegzes-Pattantyús u. között),
19. Attila utca és Síp utca (Temető u. - Attila u. között) útépítése,
20. Szilvafa utca és környéke útépítése,
21. Baross utca útépítése (21-33. számok között),
22. Fülesbagoly és Konzervgyár utcák útépítése,
23. Komáromi utca útépítése (Dombóvári-Promontor u. között)
II.1.7) A teljesítés helye: Budapest XXII. kerület.
NUTS-kód: -
II.1.8) Nómenklatúra -
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
NEM: -
IGEN: X
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: X
több részre: X
valamennyi részre: X
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: -
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
1. Bérkocsi, (Promontor u.-Dombóvári u.) Nyár, Csatár, Hajnal és Kőszegi utcák útépítése - 6010 m2,
2. Szőlőműves utca útépítése - 520 m2,
3. Fenyőrigó utca útépítése - 440 m2,
4. Munkácsy utca útépítése - 590 m2,
5. Bartók Béla út útépítése (16-22. számok között) - 542 m2,
6. Ják utca útépítése (Püspök u.-Falka u. között) - 1092 m2,
7. Kanyargó utca útépítése (Selmeci-Cserjés u. között) - 250 m2,
8. Vadlúd utca útépítése - 486 m2,
9. Szilánk utca útépítése - 1254 m2,
10. Jégmadár utca útépítése - 770 m2,
11. Tüzér utca útépítése - 878 m2,
12. Tatárka utca útépítése (Panoráma-Vincellér u. között) 1638 m2,
13. Alkotmány utca útépítése (Panoráma-Bánk bán u. között) - 4750 m2,
14. Gerinc utca útépítése (Pék-Mikes u. között) - 650 m2,
15. Por közútépítése 456 m2,
16. Nektár utca útépítése (Hordós-Puttonyos u. között) - 692 m2,
17. Borkő utca útépítése (Vöröskereszt-Őrnagy u. között) - 1070 m2,
18. Tanító utca útépítése (Tegzes-Pattantyús u. között) - 1094 m2,
19. Attila utca és Síp utca (Temető u.-Attila u. között) útépítése - 700 m2,
20. Szilvafa utca és környéke útépítése - 3615 m2
21. Baross utca útépítése (21-33. számok között) - 648 m2,
22. Fülesbagoly és Konzervgyár utcák útépítése - 1871 m2,
23. Komáromi utca útépítése (Dombóvári-Promontor u. között) - 2296 m2
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint): -
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés // és/vagy befejezés
2004/12/20 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben): nem kerül meghatározásra.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő minden munkára külön szerződik le.
A szolgáltatások ellenértékét az ajánlatkérő a szerződésben megállapított ütemterv szerint az igazolt teljesítést követően kiállított számla beérkezését követő 30 napon belül átutalással fizeti ki. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Négymillió forint bruttó értékhatárig csak végszámla nyújtható be. Négy- és hatmillió forint közötti bruttó értékhatárnál egy darab részszámla és egy végszámla nyújtható be. Hatmillió forint bruttó összeg felett kettő darab részszámla és egy darab végszámla nyújtható be.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
- akire a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-f) pontokra felsorolt, valamint a 62. § (1) bekezdés a) és b) pontokra felsorolt kizáró okok fennállnak,
- aki nem tudja igazolni 2 évre visszamenőleg számlavezető pénzintézetét,
- számláján az elmúlt 2 évben legalább két alkalommal 60 napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott,
- nem lehet ajánlattevő az,
- aki az előző 3 évben legalább 10 000 000 Ft nettó értékű útépítési referenciával nem rendelkezik,
- nem rendelkezik felelős műszaki vezetővel.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód
- a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontjára vonatkozó illetékes hatósági igazolás a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,
- a Kbt. 60. § (1) bekezdés a), b), c), d), f) pontokra vonatkozóan az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, ha az illetékes hatóság vagy bíróság nem bocsát ki fentiek szerint kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki fenti esetek mindegyikére, az ajánlattevő (alvállalkozó) eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert, az érintett országban az ajánlattevő (alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, közjegyzői kamara vagy szakmai szervezet előtt tett nyilatkozat,
- nyilatkozat, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerint kizáró okok nem állnak fenn.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
- a nyílt felhívás megjelenését megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, a számlavezető pénzintézet által kiállított nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- az ajánlattevő pénzügyi kötelezettségének időben eleget tesz-e, számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban álló tétel.
III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
- a 67. § (2) bekezdés a) pontja szerinti minimális tartalommal az előző 3 év (2001., 2002., 2003.) jelentősebb útépítési beruházásainak bemutatása, azokról megrendelő által kiállított referenciaigazolás csatolása, a Kbt. 68. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint,
- felelős műszaki vezető megnevezése.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?
NEM: -
IGEN: -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: X
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
Gyorsított meghívásos: -
Gyorsított tárgyalásos: -
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén:
Nyílt: -
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.1.5) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)
IV.1.5.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám: vagy: minimum / maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
a) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy
B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: -
B1) A következő részszempontok és súlyszámok alapján
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: -
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2004/08/02
(év/hó/nap)
Időpont: 12.00 óra.
Ár (adott esetben): 300 000, azaz háromszázezer.
Pénznem: forint.
A fizetés feltételei és módja:
a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat OTP Bank 11784009-15522001 számú számlájára átutalás vagy csekken történő befizetés. Csekk az alábbi címen vehető át ügyfélfogadási időben:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. I. em. 68.
A befizetési okmányon feltüntetendő: "Pályázat útépítésre".
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevők részére kötelező.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. I. em. 68. címen vehető ügyfélfogadási időben: hétfő: 13.30-18.00 óra, szerda: 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12.00 óra közötti időpontokban. Az ajánlattételi határidő napján (2004/07/21) 12.00 óráig. A befizetést igazoló okmány ugyanitt történő bemutatása után a dokumentáció átvehető. Lehetőség van a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján a dokumentáció megküldésére is.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2004/08/02 (év/hó/nap)
vagy nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 12.00 óráig.
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum // (év/hó/nap)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók: magyar.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
2004/08/31-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy nap (az ajánlattételi határidő
lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: csak a Kbt. 80. § (2) bekezdésében felsorolt személyek.
IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: 2004/08/02 (év/hó/nap)
Időpont: 12.00 óra.
Hely: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. alagsori 3. számú tárgyaló.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: -
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: a hirdetmény nem ismétlődő jellegű.
VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: -
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: nincs lehetőség.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés időpontja: 2004/08/05 12.00 óra.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2004/08/13 10.00 óra.
Az érvényes ajánlattétel feltételei:
- az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozata másolatának, illetve meghatalmazásának csatolása.
3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/06/08 (év/hó/nap)
B. MELLÉKLET: A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 01
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Bérkocsi utca (Promontor u.-Dombóvári u. között), Nyár utca, Csatár utca, Hajnal utca és Kőszegi utca útépítése
3) Mennyiség: 6010 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 90 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 02
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Szőlőműves utca útépítése
3) Mennyiség: 520 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 03
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Fenyőrigó utca útépítése
3) Mennyiség: 440 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 04
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Munkácsy utca útépítése
3) Mennyiség: 590 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 05
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Bartók Béla út útépítése (16-22 házszámok között)
3) Mennyiség: 542 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 06
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Ják utca útépítése (Püspök u.-Falka u. között)
3) Mennyiség: 1092 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 07
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Kanyargó utca útépítése (Selmeci u.-Cserjés u. között)
3) Mennyiség: 250 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 08
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Vadlúd utcai útépítése
3) Mennyiség: 486 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 09
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Szilánk utca útépítése
3) Mennyiség: 1254 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 10
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Jégmadár utca útépítése
3) Mennyiség: 770 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 11
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Tüzér utca útépítése
3) Mennyiség: 878 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 12
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Tatárka utca útépítése (Panoráma u.-Vincellér u. között)
3) Mennyiség: 1638 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 13
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Alkotmány utca útépítése (Panoráma u.-Bánk bán u. között)
3) Mennyiség: 4750 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 60 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 14
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Gerinc utca útépítése (Pék u.-Mikes u. között)
3) Mennyiség: 650 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 15
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Pór közútépítése
3) Mennyiség: 456 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 16
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Nektár utca útépítése (Hordós u.-Puttonyos u. között)
3) Mennyiség: 692 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 17
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Borkő utca útépítése (Vöröskereszt u.-Őrnagy u. között)
3) Mennyiség: 1070 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 18
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Tanító utca útépítése (Tegzes u.-Pattantyús u. között)
3) Mennyiség: 1094 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 19
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Attila utca és Síp utca (Temető u.-Attila u. között) útépítése
3) Mennyiség: 700 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 20
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Szilvafa utca és környéke útépítése (Szilvafa utca az Átjáró u.-Párhuzamos út között, a Deák Ferenc utca az Átjáró u.- Párhuzamos út között).
3) Mennyiség: 3615 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 60 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 21
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Baross utca útépítése (31-33. házszámok között)
3) Mennyiség: 648 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 22
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Fülesbagoly és Konzervgyár utcák útépítése
3) Mennyiség: 1871 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ SZÁMA 23
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45 23 31.20.6
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása:
Komáromi út útépítése
3) Mennyiség: 2296 m2
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 60 nap lehet.