Budafok-Tétény Városüzemeltetési Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (4754/2004)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: -
Árubeszerzés: -
Szolgáltatás: -
Szolgáltatási koncesszió: -
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Önkormányzat
Címzett: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Iroda
Cím: Városház tér 11.
Postai irányítószám: 1221
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 482-1030
Telefax: 482-1031, 229-2638
E-mail: -
Internetcím (URL): www.BP22.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: -
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon az ajánlatérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: -
Építési koncesszió: -
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: -
Bérlet: -
Lízing: -
Ezek kombinációja/Egyéb: -
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: -
Szolgáltatási koncesszió: -
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
Nem: X
Igen: -
II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
Budapest XXII. kerületében szennyvízcsatorna-építésekre kötendő vállalkozási szerződések
II.1.7) A teljesítés helye: Budapest XXII. kerület
NUTS-kód: -
II.1.8) Nómenklatúra: -
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
NEM: -
IGEN: X
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: X
több részre: X
valamennyi részre: X
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: -
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) 248 fm ?500, 5443 ?300, 1876,5 ?200, 852 fm ?160 műanyag, 702,5 ?300, 235,6 ?200, ac szennyvízcsatorna-építés.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés // és/vagy
befejezés 2005/06/30 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Nem kerül meghatározásra.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a szolgáltatások ellenértékét az ajánlatkérő a szerződésben megállapított ütemterv szerint az igazolt teljesítést követően kiállított számla beérkezését követő 30 napon belül átutalással fizeti ki. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
- akire a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-f) pontokra felsorolt kizáró okok fennállnak,
- aki nem tudja igazolni 2 évre visszamenőleg számlavezető pénzintézetét,
- számláján az elmúlt 2 évben legalább két alkalommal 60 napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott,
- nem lehet ajánlattevő az, aki az előző 3 évben legalább 100 000 000 Ft nettó értékű csatornaépítési referenciával nem rendelkezik,
- nem rendelkezik felelős műszaki vezetővel.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód
- a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontjában vonatkozó illetékes hatósági igazolás, a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,
- a Kbt. 60. § (1) bekezdés a), b), c), d), f) pontokra vonatkozóan az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, ha az illetékes hatóság vagy bíróság nem bocsát ki fentiek szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki fenti esetek mindegyikére, az ajánlattevő (alvállalkozó) eskü alatt tett nyilatkozatát vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert, az érintett országban, az ajánlattevő (alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett nyilatkozat,
- nyilatkozat: a 62. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
A nyílt felhívás megjelenését megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, a számlavezető pénzintézet által kiállított nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- az ajánlattevő pénzügyi kötelezettségének időben eleget tesz-e, számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban álló tétel.
III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
- a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerinti minimális tartalommal az előző 3 év (2001., 2002., 2003.) jelentősebb csatornaépítési beruházásainak bemutatása, azokról a megrendelő által kiállított referenciaigazolás, a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal,
- felelős műszaki vezető megnevezése.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?
NEM: -
IGEN: -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: X
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
Gyorsított meghívásos: -
Gyorsított tárgyalásos: -
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: -
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.4) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.1.5) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)
IV.1.5.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám:
vagy:
minimum: / maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy
B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: -
B1) A következő részszempontok és súlyszámok alapján: -
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2004/08/02 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra.
Ár (adott esetben): 150 000, azaz százötvenezer.
Pénznem: forint.
A fizetés feltételei és módja: a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat OTP Bank 11784009-15522001 számlájára átutalás vagy csekken történő befizetés. Csekk az alábbi címen vehető át ügyfélfogadási időben: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. I. em. 68.
A befizetési okmányon feltüntetendő: "Pályázat szennyvízcsatorna-építésre".
A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevők részére kötelező. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. I. em. 68. címen vehető ügyfélfogadási időben: hétfő: 13.30-18.00 óra, szerda: 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12.00 óra közötti időpontokban. Az ajánlattételi határidő napján (2004. július 21.) 10.00-ig. A befizetést igazoló okmány ugyanitt történő bemutatása után a dokumentáció átvehető. Lehetőség van a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján a dokumentáció megküldésére is.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2004/08/02 (év/hó/nap)
vagy: nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 10.00 óráig.
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum // (év/hó/nap)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók:
Magyar.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
2004/09/20-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy nap
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Csak a Kbt. 80. § (2) bekezdésben felsorolt személyek.
IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: 2004/08/02 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra.
Hely: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. alagsori 3. számú tárgyaló.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: -
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT
A hirdetmény nem ismétlődő jellegű.
VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: -
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1.4.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: nincs lehetőség.
VI.1.4.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
- az eredményhirdetés időpontja: 2004. 08. 05. 10.00 óra,
- a szerződéskötés tervezett időpontja: 2004. 08. 13. 10.00 óra.
VI.1.4.3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: -
VI.1.4.4) Érvényes ajánlattétel feltétele:
- az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának másolatát, illetve meghatalmazását nyújtsa be,
- az ajánlattevő aláírási címpéldányt nyújtson be.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/06/08 (év/hó/nap)
B. MELLÉKLET: A részekre vonatkozó információk
A RÉSZ száma: 01
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Angeli út és környéke szennyvízcsatorna-építése
3) Mennyiség: 248 fm ?500, 1435,5 fm ?300, 708,5 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2005/06/30 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 120 nap lehet.
A RÉSZ száma: 02
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása: Áron utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 440 fm ?300, 99,3 fm ?200 ac.
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 40 nap.
A RÉSZ száma: 03
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Barackos út-Barackvirág utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 671 fm ?300, 269,5 fm ?160 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2005/06/30 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 80 nap lehet.
A RÉSZ száma: 04
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.0:06
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Bárány utca szennyvízcsatorna-építés.
3) Mennyiség: 172 fm ?300, 70 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 25 nap lehet.
A RÉSZ száma: 05
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Beregszászi utca-Huszár utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 355 fm ?300, 139 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 40 nap lehet.
A RÉSZ száma: 06
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Bíbic-Klauzál-Nyél-Fürtös-Sudár-Gömböc-Esze T. utcák szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 1177,5 fm ?300, 16 fm ?160 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2005/06/30 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 120 nap lehet.
A RÉSZ száma: 07
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
József utca-Szeg utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 262,5 fm ?300, 136,3 fm ?200 ac
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 40 nap lehet.
A RÉSZ száma: 08
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Háros utca-Csend utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 412 fm ?300, 250 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2005/06/30 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 40 nap lehet.
A RÉSZ száma: 09
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Kevély utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 160 fm ?300, 35 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 25 nap lehet.
A RÉSZ száma: 10
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Királyka utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 163,5 fm ?200, 32 fm ?160 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2005/06/30 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ száma: 11
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Könyök utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 136 fm ?200, 61 fm ?160 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ száma: 12
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Legyező utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 120 fm ?300, 27 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ száma: 13
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Lévay utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 137 fm ?300, 62 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.
A RÉSZ száma: 14
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Nap utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 295 fm ?300, 157 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ száma: 15
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Nebuló utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 186,5 fm ?300, 37,5 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2004/12/20 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ száma: 16
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Pedellus utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 198 fm ?300, 55,5 fm ?160 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2005/06/30 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 30 nap lehet.
A RÉSZ száma: 17
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.23.24.006
További tárgyak: -
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
2) A rész meghatározása
Vértanú utca szennyvízcsatorna-építése.
3) Mennyiség: 123,5 fm ?300, 75 fm ?200 műanyag
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: // (év/hó/nap)
Teljesítés: 2005/06/30 (év/hó/nap)
A kivitelezés maximális ideje 20 nap lehet.