Kisvárda Város Önkormányzata részvételi felhívása meghívásos eljárás megindítására (5100/2004)


Építési beruházás: X
Építési koncesszió: -
Árubeszerzés: -
Szolgáltatás: -
Szolgáltatási koncesszió: -

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Kisvárda Város Önkormányzata
Címzett: -
Cím: Kisvárda, Szent László u. 7-11.
Postai irányítószám: 4600
Város/Község: Kisvárda város
Ország: Magyarország
Telefon: 45/500-700
Telefax: 45/405-128
E-mail: -
Internetcím (URL): -

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.4) A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: -
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: -
Építési koncesszió: -
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: -
Bérlet: -
Lízing: -
Ezek kombinációja/Egyéb: -
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: -

II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: -

II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kisvárda Bessenyei György Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója és bővítése.

II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya/Határozott időre szóló építési, kivitelezési munkákra irányuló vállalkozási szerződés, fix összegű elszámolás alapján.
A beszerzés tárgya: Kisvárda Város Bessenyei György Gimnáziumának rekonstrukciója, a kollégium rekonstrukciója és új szárny személyi felvonóliftek építésével, konyha építése, régi konyha és ebédlő átalakítása, rekonstrukciója, 12?? 24 m-rel tornaterem bővítése, kollégium "B" épületének elbontása:
- gimnázium épülete rekonstrukció: 5979,44 m2,
- kollégiumrekonstrukció: 1261,22 m2,
- kollégium új épület: 1864,57 m2,
- konyha új épület: 123,74 m2,
- konyha-ebédlő rekonstrukció: 305,22 m2,
- tornaterem-bővítés: 288,6 m2.

II.1.7) A teljesítés helye
- Kisvárda, Iskola tér 2. sz., 2683 hrsz.,
- Kisvárda, Hunyadi u. 2., 2681 hrsz.
NUTS-kód: -

II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.21.42.20-8
További tárgyak:
45.21.47.00-7
45.26.27.00-8
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -

II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: -
Ajánlatok benyújthatók: -
egy részre: -
több részre: -
valamennyi részre:-

II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: -

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség
Kisvárda Város Bessenyi György Gimnáziumának rekonstrukciója, a kollégium rekonstrukciója és új szárny személyi felvonóliftek építésével, konyha építése, régi konyha és ebédlő átalakítása, rekonstrukciója, 12 ??24 m-rel tornaterem bővítése, kollégium "B" épületének elbontása.
- gimnáziumépület rekonstrukciója: 5979,44 m2,
- kollégiumrekonstrukció: 1261,22 m2,
- kollégium új épület: 1864,57 m2,
- konyha új épület: 123,74 m2,
- konyha-ebédlő rekonstrukció: 305,22 m2,
- tornaterem-bővítés: 288,6 m2.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés 2004/10/01 befejezés: 2006/08/30
(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére kötbér kerül megállapításra.
- A nyertes ajánlattevő köteles kijavítási, kicserélési, illetve a kijavítási költségek megfizetésére vonatkozó jótállást vállalni.
- A nyertes ajánlattevő köteles ún. jólteljesítési garanciát nyújtani, mely vagy a kivitelezési költség visszatartásában, vagy bankgarancia formájában nyújtandó.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A vállalkozó, a vállalkozási szerződésben megállapított részszakaszok elvégzése után, azok műszaki átvételét követően a részteljesítésről számlát állít ki. A kiállított és igazolt számlát az ajánlatkérő, a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását nem követeli meg az ajánlatkérő. A közös részvételre jelentkezőknek a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek önállóan kell megfelelniük.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös jelentkező vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan jelentkezőt, illetve a közös jelentkezőket, akivel, illetőleg - a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
A részvételre jelentkező, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága:
Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanság:
- Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlán a vizsgált években 60 napot meghaladó sorban állás fordult elő. A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőnek önállóan kell megfelelni,
- Ha az éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló vagy egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés készítésére kötelezett részvételre jelentkező a vizsgált évek (2001., 2002., 2003.) közül legalább két évben:
- a tőkeerősség (saját tőke/mérlegfőösszeg) kisebb, mint 0,5 vagy
- az eladósodottság mértéke (saját tőke/kötelezettségek) kisebb mint 1,2, vagy
- a likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) kisebb, mint 1,5, vagy
- az árbevétel-arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/értékesítés bruttó árbevétele) kisebb, mint 0,04.
A részvételre jelentkezőnek és az alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
- Ha a könyvvizsgálóval hitelesített nyilatkozat szerint a cég gazdálkodása bármely vizsgált évben veszteséges. A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
- Ha 2001., 2002., 2003. években a közbeszerzés tárgyára vonatkozó árbevétele átlag nem éri el a 750 000 000 Ft-ot. A részvételre jelentkezőnek és az alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
- Az elmúlt 3 évben rendelkezik összesen legalább öt műemléképület-felújítással vagy legalább egy, helyi, illetve országos védettség alatt álló épület 950 000 000 Ft értéket meghaladó, helyi, illetve országos védettség alatt álló épület felújításának kivitelezésével a közbeszerzés tárgyának megfelelő, befejezett, beruházó által kiállított referenciaigazolással igazolt beruházással. A részvételre jelentkezőnek és az alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőnek önállóan kell megfelelni.
A részvételre jelentkező, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága:
Műszaki, illetve szakmai alkalmatlanság
- Nem rendelkezik a munka jellegéhez szükséges gépparkkal, úgymint:
2 db gyorsfelvonó,
1 db vakológép,
2 db habarcskeverő,
1 db betonszivattyú min. 4 m3/h teljesítményű
1 db univerzális kotró
A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
- Ha nincs felsőfokú végzettségű, legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe felvett alábbi munkát irányító szakembere:
- 1 fő építész,
- 1 fő épületgépész,
- 1 fő villamos,
- 1 fő mélyépítő
A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.
- A kivitelezés irányításában részt vevő szakemberekre vonatkozóan nem tud az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM- KöViM együttes rendeletben előírt feltételeket igazolni.
A részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának, illetve a közös részvételre jelentkezőknek önállóan kell megfelelni.

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód
A részvételre jelentkező, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a részvételi jelentkezésben az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá:
- a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-d), f) pontja és a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontja esetében a jelentkező és alvállalkozója székhelye szerint illetékes bíróság által kiállított igazolást vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy
- a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-d), f) pontja és a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontja esetében a jelentkező és alvállalkozója székhelye szerint illetékes bíróság által kiállított igazolást vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást. Amennyiben az illetékes bíróság nem bocsát ki ilyen igazolást, vagy azok nem terjednek ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, a jelentkező és alvállalkozója közjegyző előtt tett nyilatkozata is elfogadható, mely szerint nem tartoznak az itt felsorolt kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatokat eredetiben kell benyújtani, az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak,
- a Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) pontja esetében a részvételre jelentkező és alvállalkozója székhelye szerint érintett ország illetékes hatóságainak igazolásaival, melyben a köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolják, hogy az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően, az igazolás kiállításának időpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen időpontban járt le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e. Az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak,
- a Kbt. 61. § (l) bekezdésének d) pontja esetében a részvételre jelentkező és alvállalkozójának az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/37 EGK Irányelv 25. cikkében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást, kivonatot vagy igazolást, hogy az érintett személy eskü alatt kijelentette, hogy a kérdéses foglalkozást a letelepedése szerinti országban egy meghatározott helyen, adott cégnév alatt gyakorolja. Az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak,
- a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak esetében, a részvételre jelentkezőnek és alvállalkozójának nyilatkozatával, mely szerint nem tartozik az a) és b) pontban foglalt kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatokat eredetiben kell benyújtani.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján:
- A részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 30 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámláját,
- fizetési kötelezettségének mindig időben eleget tesz-e, sorban állás volt-e az utolsó 3 évben (2001., 2002., 2003.), ha igen, mennyi ideig.
A pénzintézeti igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak.
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján:
- Az előző 3 évre (2001., 2002., 2003.) vonatkozó éves számviteli törvény szerinti beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló benyújtása. A beszámolók eredetiben vagy hiteles másolatban is benyújthatóak.
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján:
- Könyvvizsgálóval hitelesített nyilatkozat arról, hogy a cég gazdálkodása az utóbbi három évben nem volt veszteséges. A nyilatkozatokat eredetiben kell benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján:
- A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség bemutatása, a saját tulajdonú eszközöknél az eszköznyilvántartás hitelesített másolatának csatolása, a nem saját tulajdonú eszközöknél a bérleti vagy kölcsönszerződés hitelesített másolatának csatolása szükséges.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján:
- Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség igazolására a részvételre jelentkező, illetve alvállalkozója csatolja a szakemberek szakmai önéletrajzát, illetve a képzettséget, végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM:-
IGEN: -
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: -
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?
NEM:-
IGEN: -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: -
Meghívásos: X
Tárgyalásos: -
Gyorsított meghívásos: -
Gyorsított tárgyalásos: -
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: -
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM:-
IGEN: -
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.1.5) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben) -
IV.1.5.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
IV. 1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám vagy: minimum /maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: -vagy:
(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: -
Bl) a következő részszempontok és súlyszámok alapján: -
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
911/2004.1.
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: / _ / (év/hó/nap)
Időpont: -
Ár (adott esetben): -
Pénznem: -
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő
2004/08/02 (év/hó/nap) vagy: nap
(a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 11.00 óra.
Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanap 11.00 óra.
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum: 2004/08/14 (év/hó/nap)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók
Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén, kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve 283. §-a szerinti tárgyalásos kezdeményezés esetében)
/ / -ig (év/hó/nap) vagy: hónap és/vagy nap
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 110. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
A hirdetmény feladásától számított napon 2004/08/02.
Időpont: 11.00 óra
Hely: Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala, 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ? NEM: X IGEN: -
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: -
VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM:X IGEN: -
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számára hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: -
3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja:
A részvételi szakasz eredményhirdetésére a részvételi jelentkezések felbontását követő 10. napon, 2004. augusztus 12., de. 10.00 órakor kerül sor, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a következő munkanapon.
4) Az eredményhirdetés helye: Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala, 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.
5) A részvételi dokumentáció megvásárlása a részvételi felhíváson történő részvétel feltétele.
6) A részvételi jelentkezés benyújtásának módja:
A részvételi jelentkezést a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 4 példányban, l eredeti és 3 eredetivel egyező másolati példányban kell benyújtani. A példányokat összefűzve, megszámozva, iratjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A részvételi jelentkezés leadása cégjelzés nélküli zárt borítékban történik, melyet a következő felirattal kell ellátni: "Részvételi jelentkezés Bessenyei György Gimnázium és Kollégium bővítése és rekonstrukciója". Fel kell továbbá tüntetni: "Felbontani csak az erre a célra összehívott értekezlet alkalmával lehet!" Az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel ellátott példányban foglaltakat kell figyelembe venni. A részvételi felhívás készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket a részvételre jelentkező viseli.
7) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e személy, illetve szervezet meghatározása nélkül,
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
8) A közbeszerzési törvény 110. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítése céljából a részvételi jelentkezés első lapja
- a részvételre jelentkező nevét,
- a részvételre jelentkező címét, székhelyét tartalmazza.
9) A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés részeként nyújtsa be:
- A részvételi felhívásban tételesen felsorolt, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat. Az igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan is be kell nyújtani. A fővállalkozóra és az alvállalkozó(k)ra vonatkozó iratok, jól elkülönítetten, önálló blokkban képezzék a részvételi jelentkezés részét.
- A részvételre jelentkező és az alvállalkozójának (alvállalkozóinak) a részvételi jelentkezése érvénytelen, amennyiben a cégkivonatból megállapítható, hogy a részvételre jelentkezést olyan jelentkező nyújtotta be - illetve olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe -, akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel. Ugyancsak csatolni kell a részvételre jelentkező és alvállalkozója (alvállalkozói) cégjegyzésre jogosult vezetőjének, vezetőinek aláírási címpéldányát.
- A teljesítésbe bevonni kívánt, a részvételi felhívás III.2. l .3) pontjában felsorolt szakmai önéletrajzát, valamint képzettségüket, végzettségüket igazoló oklevelek másolatát. Ezen személyek tekintetében az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglaltaknak történő megfelelés tényét is igazolni kell.
10) A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésétől eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
11) Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
12) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/06/25 (év/hó/nap)
A MELLÉKLET

1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN
SZEREZHETŐK BE
Szervezet: MEZŐBER PLUSZ Mérnöki Iroda Kft.
Címzett:-
Cím: Szegfű u. 56.
Postai irányítószám: 4400
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: Magyarország
Telefon: 42/415-432
Telefax: 42/500-054
E-mail:
Interneteim (URL):

1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Szervezet: -
Címzett: -
Cím:-
Postai irányítószám: -
Város/Község: -
Ország: -
Telefon: -
Telefax: -
E-mail: -
Internetcím (URL): -

1.4) A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: -
Címzett: -
Cím:-
Postai irányítószám: -
Város/Község: -
Ország: -
Telefon: -
Telefax: -
E-mail: -
Internetcím (URL): -