Országgyűlés Hivatala egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása (6371/2004)
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: -
Szolgáltatás: -
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Országgyűlés Hivatala
Címzett: Országgyűlés Hivatala
gazdasági főigazgató-helyettes
Cím: Széchenyi rkp. 19. VI. em. 612.
Postai irányítószám: 1357
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 441-6434
Telefax: 441-6497
E-mail: gfh@parlament.hu
Internetcím (URL): www.parlament.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: -
Ha attól eltérő, lásd az A mellékletet: X
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: -
Ha attól eltérő, lásd az A mellékletet: X
I.5) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: X
Egyéb: -
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: -
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: -
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: -
Bérlet: -
Lízing: -
Ezek kombinációja/Egyéb: -
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: -
II.1.4) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Munkácsy-terem klímaberendezésének kivitelezése.
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
Vállalkozási szerződés klímaberendezés kiviteli tervének elkészítésére és kivitelezésére.
II.1.6) A teljesítés helye
Budapest V., Kossuth tér 1-3. alagsori és padlástéri gépház.
NUTS-kód: -
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
45.33.12.00-8
További tárgyak:
45.31.12.00-2
74.23.21.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: -
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: -
több részre: -
valamennyi részre: -
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
1. Kb. 8000 m3/h légszállítású építőelemes klímaberendezés gépészeti, elektromos és automatizálási kiviteli terveinek elkészítése.
2. Gépházban meglévő ATE 710 klímaszekrény, léghűtésű kondenzátor, gépházon belüli légcsatornák, gépészeti és elektromos vezetékek, kapcsolószekrény bontása.
3. Építőelemes klímaberendezés telepítése.
4. Klímakezelőknél ellenőrző, beavatkozó diszpécser kezelőhely kialakítása.
5. Elkészült berendezés próbaüzeme, műszaki átadás.
A részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint): -
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés // és/vagy
befejezés 2004/10/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- késedelmi, minőségi és meghiúsulási kötbér,
- minimum 24 hónap jótállás,
- 12 hónapra jótállási bankgarancia,
- a szerződés tárgyát képező munkákra, a kivitelezés időtartamára teljes körű, a megrendelőre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő felelősségbiztosítás.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
- Ajánlatkérő előlegfizetést nem teljesít.
- Vállalkozó a dokumentációban meghatározott feltételekkel 1 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult.
- Fizetési határidő: az igazolt teljesítést követően kibocsátott számla kézhezvételét követő 15 banki nap.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, vagyis aki az ajánlattevő nyilatkozata alapján a szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére nem jogosult.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők:
1) Bármely számláját vezető pénzintézet nyilatkozata szerint az előző 12 hónapban volt sorban álló tétele a bankszámláján.
2) Amennyiben az ajánlattevő által az előző legfeljebb 3 évben (2001-2003.) a klímaberendezés kivitelezéséből származó nettó árbevételének összege évenként nem éri el a 30 M Ft-ot.
Műszaki alkalmasságot kizáró tényezők:
1) Amennyiben az ajánlattevő nem igazol az előző 5 évben befejezett, általa kivitelezett legalább 3 db klímaberendezés-kivitelezést.
2) Amennyiben nem nevez meg legalább 1 fő bevonható, a jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozó "A" kategóriás műszaki vezetőt és 1 fő, a jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozó, "A" vagy "B" kategóriás, a kivitelezés helyszínén állandóan ott-tartózkodó műszaki vezetőt.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
Az ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy:
- sem az ajánlattevő, sem a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem tartozik a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjának hatálya alá,
- sem az ajánlattevő, sem bármilyen mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontja alá, vagyis az ajánlattevő nyilatkozata szerint jogosultak a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a következők szerint kell igazolnia pénzügyi, gazdasági alkalmasságát
1) valamennyi számlavezető banktól származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat a következő tartalommal:
- a számlavezetés kezdete,
- a számlán a pénzforgalom rendszeres-e,
- fizetési kötelezettségeinek időben eleget tesz-e,
- az igazolás kibocsátását megelőző 12 hónapban volt-e sorban álló tétel a számlán,
2) cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző legfeljebb 3 év nettó árbevételéről, és a klimatizációs rendszer kivitelezéséből származó nettó árbevételről. (Három évnél nem régebben megalakult cégek esetében a megalakulás időpontjától eltelt időszakra vonatkozó adatokat kér az ajánlatkérő.)
III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a következők szerint kell igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmasságát:
1) az előző 5 évben (1999-2003.) befejezett, klimatizációs rendszer kivitelezésére vonatkozó építési beruházások igazolása (legalább a munka megnevezése, a befejezés időpontja, az ellenszolgáltatás összege, megrendelő neve, címe, a kapcsolattartó személy neve, telefonszám). A munkavégzést a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kell igazolni,
2) az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének ismertetése, különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, a felelős műszaki vezetők névjegyzékébe való felvétel igazolása névjegyzéki szám megadásával.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: -
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy
(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: -
B1) A következő részszempontok és súlyszámok alapján: -
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: -
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció az ellenértéke megfizetésének igazolását követően vehető át.
A dokumentáció ellenértéke az ajánlatkérő MÁK 10032000- 01720361-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással vagy - a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának A. melléklet szerinti helyszínén átvehető - postai készpénz-átutalási megbízással teljesíthető.
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2004/08/18
(év/hó/nap)
Ár (adott esetben): 80 000 Ft + 25% áfa
Pénznem: HUF
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlattevők a dokumentációt - az ellenérték megfizetésének igazolását követően - jelen ajánlattételi felhívás közzétételének napjától munkanapokon 9.00-12.00 óra között vehetik át az Országgyűlés Hivatala Műszaki Igazgatósága, 1357 Budapest, Kossuth tér 1-3. fszt. 13. sz. szobájában.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő
2004/08/18 (év/hó/nap) vagy nap
(a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 10.00 óra.
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók:
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
2004/10/18-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy nap
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározott személyek.
IV.3.6.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: 2004/08/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Hely: Országgyűlés Hivatala Műszaki Igazgatóság, 1357 Budapest, Kossuth tér 1-3. fszt.-i tárgyaló
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: -
IGEN: X
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: -
VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: -
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére azonos feltételekkel biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
2) A szerződéskötés tervezett időpontja
2004. augusztus 25.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli): -
4) Az ajánlatban csatolni kérjük
- az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebben kelt eredeti cégkivonatot,
- a cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát,
- változás esetén a változásbejegyzési kérelem cégbíróság által érkeztetett példányát.
(E dokumentumokat ajánlatkérő nem a kizáró okok fennállásának vizsgálata, hanem a cég nevében kötelezettséget vállaló személyek jogosultságának ellenőrzése érdekében kéri.)
5) Az ajánlatban részletesen meg kell adni mindazon műszaki paramétereket és megoldásokat, amelyek alapján megállapítható, hogy az ajánlat tartalma megfelel az ajánlattételi felhívásban, a tervdokumentációban és a szerződéstervezet műszaki mellékletében meghatározott követelményeknek.
6) Az ajánlatokat zárt csomagolásban, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell eljuttatni a beadás helyére. A borítékon a II.1.4) pontban előírtak szerint kell feltüntetni az eljárás tárgyát.
7) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában történik.
8) Az Országházba történő beléptetés miatt az A. mellékletben megadott telefonszámon legalább 24 órával korábban be kell jelentkezni.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/07/21 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE (adott esetben)
Szervezet: Országgyűlés Hivatala
Címzett: Parlamenti Üzemfenntartási Osztály
Cím: Budapest V., Kossuth tér 1-3. fszt. 13.
Postai irányítószám: 1357
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 441-4678
Telefax: 441-4830
E-mail: musz-ig@parlament.hu
Internetcím (URL): www.parlament.hu
1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: Országgyűlés Hivatala
Címzett: Parlamenti Üzemfenntartási Osztály
Cím: Budapest V., Kossuth tér 1-3. fszt. 13.
Postai irányítószám: 1357
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 441-4678
Telefax: 441-4830
E-mail: musz-ig@parlament.hu
Internetcím (URL): www.parlament.hu