Zala Volán Rt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6023/2004)
Építési beruházás: -
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: -
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
NEM: X
IGEN: -
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Zala Volán Részvénytársaság
Címzett: Horváth Tibor fejlesztési igazgató
Cím: Gasparich út 16. I. 6.
Postai irányítószám: 8900
Város/Község: Zalaegerszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 92/549-640
Telefax: 92/549-629
E-mail: horvath_tibor@zalavolan.hu
Internetcím (URL): -
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: -
Tervezés és kivitelezés: -
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: -
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: X
Bérlet: -
Lízing: -
Ezek kombinációja/Egyéb: -
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés (szolgáltatásmegrendelés esetén):
Szolgáltatási kategória: -
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: -
II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: -
II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya: 2 db 11,5-12,0 m hosszú, alacsony padlós, 3 ajtós, használt (maximum 3 éves), a szerződés megkötésekor érvényes műszaki vizsgával rendelkező városi autóbusz, minimum 40 utasülőhellyel, EURO 3-as motorral, és 1 db 14,5-15,0 m hosszú, háromtengelyes, 2 ajtós, használt (maximum 6 éves), a szerződés megkötésekor érvényes műszaki vizsgával rendelkező helyközi-távolsági autóbusz, minimum 65 utasülőhellyel, minimum EURO 2-es motorral. A részletes közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.
II.1.7) A teljesítés helye:
Az ajánlattevő székhelye.
NUTS-kód: -
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék: -
Fő tárgy:
34.12.14.00-5
További tárgyak:
34.12.20.00-8
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/ CPC): -
II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: -
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: -
több részre: -
valamennyi részre: -
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: -
II.1.11) Eltérések az európai műszaki leírások alkalmazásától:
NEM: X
IGEN: -
Ha igen, jelölje meg a megfelelő négyzeteket a C. mellékletben.
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
2 db városi autóbusz és 1 db helyközi-távolsági autóbusz a II.1.6) pontban foglaltak szerint, összesen 3 db.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint): -
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban 30 nap
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés // és/vagy
befejezés // (nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben):
Minimum 3 hónapos jótállás-vállalási kötelezettség.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő az áruk ellenértékének kifizetését azok átvételét követő 30 napon belül, számla ellenében átutalással teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): -
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
A) Kizáró okok fennállása miatt az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki
1) Végelszámolás alatt áll vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerint hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.
2) Tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.
3) Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.
4) Közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.
5) Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve ha megfizetésére halasztást kapott.
6) Korábbi - 3 évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg hamis adatszolgáltatását jogerősen megállapították.
Az ajánlattevő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt aki, illetve akinek - megjelölési kötelezettség esetén - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója:
7) Három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el vagy korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud.
8) Az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. §] teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.
B) Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró okok az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében:
1) Ha bankszámláján 2002-ben és 2003-ban 60 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.
2) A 2002. és 2003. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménye negatív volt.
3) Ha a 2002. és a 2003. évi üzleti eredménye negatív volt.
C) Műszaki és szakmai alkalmasságot kizáró okok az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében:
1) Ha az általa megajánlott áruk nem felelnek meg a jelen ajánlati felhívásban foglalt követelményeknek, és az ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki leírásban foglalt egyéb követelményeknek.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevő és alvállalkozó az alábbiak szerint köteles igazolni:
- az A) pont 1)-4), és 6) alpontjában foglaltakat az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatával (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolással, ha pedig ilyen igazolást az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki vagy azok nem terjednek ki mindegyik esetre, az ajánlattevő (alvállalkozó) eskü alatt tett nyilatkozatával vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő (alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett nyilatkozattal.
- Az A) pont 5) alpontjában foglaltakat az érintett ország illetékes hatóságának igazolásával.
- Az A) pont 7) alpontja tekintetében nyilatkozatot köteles tenni, hogy az ott megjelölt kizáró okok nem állnak fenn.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
- A B) pont 1) alpontjában foglaltakat a számlavezető pénzintézete(i) által, az ajánlatok benyújtásának időpontjában 52 napnál nem régebben kiállított, erről szóló nyilatkozatával köteles igazolni.
- A B) pont 2) és 3) alpontjában foglaltakat a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával, ha pedig az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő annak közzétételét, az üzleti eredményre vonatkozó kimutatásával köteles igazolni a 66. § (1) bekezdés d) pontja szerint.
III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
- A C) pont 1) alpontjában foglaltakat az ajánlott áruk rövid műszaki leírásával, a járművek méretezett, méretarányos jellegrajzával, és a forgalmi engedély kiadására jogosult hatóság által kiadott forgalmi engedély hiteles másolatának benyújtásával köteles igazolni.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:-
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?
NEM: -
IGEN: -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: X
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
IV.1.1) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)-
IV.1.1.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes tájékoztató
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S -
(nap/hó/év) //
IV.1.1.2) Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S -
(nap/hó/év) //
IV.1.2) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám: vagy: minimum / maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: -
vagy
(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: X
B1) A következő részszempontok és súlyszámok alapján (lehetőség szerint csökkenő fontossági sorrendben): X
részszempontok
súlyszámok
1. ár (Ft)
35
2. szállítási határidő (szerződés megkötésétől) (nap)
20
3. az autóbuszok életkora (hónap)
15
4. meghibásodás esetén a pótalkatrész szállítására vállalt határidő (óra)
10
5. pótalkatrész árengedmény (listaárhoz képest) (%)
10
6. jótállási idő vállalása a minimális 3 hónapon túl (hónap)
10
Csökkenő fontossági sorrendben
NEM: -
IGEN: X
vagy:
B2) a dokumentációban meghatározott részszempontok alapján: -
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: -
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje: 06/09/2004 (nap/hó/év)
Ár (adott esetben): 30 000 Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció az árának készpénzzel vagy átutalással történő, igazolt kiegyenlítését követően személyesen átvehető, illetve kérésre az ajánlatkérő postai úton megküldi. Átutalás esetén a bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. 12092309-00134892-00100000.
Az ajánlati dokumentáció az ajánlattételi határidő alatt munkanapokon 9.00-13.00 óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján is 9.00-13.00 óráig vehető át.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
06/09/2004 (nap/hó/év)
vagy nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 13.00 óráig beérkezőleg.
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum // (nap/hó/év)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók:
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország
X
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
// (nap/hó/év) vagy:
hónap és/vagy 30 nap
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: -
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatkérő részéről a közbeszerzési referens, a műszaki, a gazdasági és a jogi szakértő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek.
IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: 06/09/2004(év/hó/nap)
Időpont: 13.00 óra.
Hely: Zalaegerszeg, Gasparich u. 16. II. 2. 11. tanácsterem
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: -
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: -
VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: -
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
- Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása, amely a műszaki leírást is tartalmazza.
- Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne: 2004. szeptember 10. 13.00 óra, Zalaegerszeg, Gasparich út 16. II. 2. 11. tanácsterem.
- A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetés napját követő 9. nap.
- A bírálati részszempontokra adható pontszám egységesen 1-10 pontig terjed. Részszempontonként értékelve a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a legkedvezőtlenebb pedig a minimális 1 pontot. A két érték között adható pontszámokat az egyenes arányosság szabályai szerint állapítja meg az ajánlatkérő.
- Az ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
- Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, cégszerűen aláírva, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban kell benyújtani, amely borítékon az "Autóbusz 2004." megjelölés szerepelhet csak. Az ajánlatot összefűzve, oldalanként folyamatos sorszámozással ellátva kell benyújtani.
- Az ajánlattevőnek a jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, és a részszempontok körében értékelendő egyéb szempontokra.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 14/07/2004(nap/hó/év)