Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Semmelweis Kórház-Rendelőintézet ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6169/2004)
Építési beruházás: -
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: -
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
Semmelweis Kórház-Rendelőintézet
Címzett: Veres Istvánné gazdasági igazgató
Cím: Csabai kapu 9-11.
Postai irányítószám: 3529
Város/Község: Miskolc
Ország: Magyarország
Telefon: 46/555-602
Telefax: 46/555-658
E-mail: -
Internetcím (URL): -
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: -
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: -
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: -
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: -
Regionális/helyi szintű: -
EU-intézmény: -
Közjogi szervezet: -
Egyéb: X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: -
Tervezés és kivitelezés: -
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: -
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: X
Bérlet: -
Lízing: -
Ezek kombinációja/Egyéb: -
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: -
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: -
II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
15-féle tej és tejtermék, 23-féle húsáru, 9-féle szemlencse, 160-féle reagens, 48-féle különböző méretű és fajtájú kötszer.
II.1.7) A teljesítés helye:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Semmelweis Kórház-Rendelőintézete, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
NUTS-kód: -
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
24.49.40.00-3
További tárgyak:
15.11.31.00-4
15.13.11.00-6
15.13.11.10-6
15.13.11.30-5
15.13.11.31-2
15.13.11.33-6
15.13.12.20-3
15.13.12.30-6
15.13.14.10-2
15.43.11.00-9
15.51.10.00-3
15.53.00.00-2
15.54.20.00-9
15.54.21.00-0
15.54.22.00-1
15.54.40.00-3
15.55.00.00-8
15.55.13.20-4
24.49.62.00-9
24.49.63.00-0
24.49.65.00-2
33.00.00.00-0
33.12.20.00-1
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/ CPC)
II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
NEM: -
IGEN: X
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: -
több részre: -
valamennyi részre: X
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: -
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
15-féle tej és tejtermék, 23-féle húsáru, 9-féle szemlencse, 160-féle reagens, 48-féle különböző méretű és fajtájú kötszer.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint): -
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban 24 és/vagy napokban
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés // és/vagy
befejezés // (nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késve szállítás esetén megrendelő a következő jogi és anyagi következményeket érvényesítheti a szállítóval szemben:
- megrendelő nem köteles a késve szállított terméket átvenni,
- a határidőre nem szállító cég köteles megfizetni az így másnál rendelt termék - a szerződéses árhoz viszonyított - árkülönbözetét, ami a következő számlából kerül levonásra vagy árurabatban levásárolható megrendelő döntése szerint,
- késedelmes szállítás esetén szállító kötbér fizetésére kötelezhető, melynek alapja a késve vagy le nem szállított áru áfás ellenértéke, mértéke pedig késedelem esetén naptári naponként napi 0,5%, de legfeljebb 7%, nem szállítás esetén pedig 10%, a kötbér szállító aktuális számlájába beszámítható vagy árurabatban levásárolható megrendelő döntése szerint,
- megrendelő nem mond le arról a jogáról, hogy késve vagy nem szállító céggel szemben érvényesítsen minden olyan jogi és anyagi kárigényt, ami a késve vagy nem szállítás következménye,
- megrendelő jogosult kétszeri késve szállítás esetén a szerződés minden következmény nélküli egyoldalú felmondására.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Számla benyújtásának feltétele a szállítás igazolása, számla kiegyenlítése a számla benyújtását követő 30 napon belül vagy ajánlattevő által adott kedvezőbb feltételek mellett átutalással, előlegfizetés nincs.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását követeli meg.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akire a Kbt. 60. § (1) bekezdésében előírtak fennállnak.
- Ajánlatkérő az eljárásából kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága:
- ha a számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján sorban állás fordult elő,
- ha ajánlattevő elmúlt évi (2003.) nettó árbevétele nem haladja meg az 1 millió forintot,
- ha 2001., 2002. és 2003. év egyikében sem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti szállítással.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód
- Kbt. 60. § (1) bekezdése a)-d) és f) pontjában előírtak igazolhatóak az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatával vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolással. Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát vagy az illetékes bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő.
- A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja esetében a székhely szerinti illetékes hatósági igazolások beadása szükséges.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak esetében nyilatkozni kell, mely szerint nem tartozik az a) pontban foglalt kizáró okok hatálya alá.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
- számlavezető pénzintézettől származó, 90 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy mióta vezeti számláját, van-e tudomása vele szemben sorban állásról,
- előző (2003.) évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
Előző 3 év (2001. január 1. és 2003. december 31. közötti időszak) legjelentősebb szállításainak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése), ehhez tartozó referenciaigazolások vagy nyilatkozatok a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: -
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?
NEM: -
IGEN: -
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: X
Meghívásos: -
Tárgyalásos: -
Gyorsított meghívásos: -
Gyorsított tárgyalásos: -
IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: -
IGEN: -
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.2) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.1.3) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)
IV.1.3.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S -
(nap/hó/év:) //
IV.1.3.2) Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S -
(nap/hó/év:) //
IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám: vagy: minimum / maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy
(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: -
B1) A következő részszempontok és súlyszámok alapján (lehetőség szerint csökkenő fontossági sorrendben): -
Csökkenő fontossági sorrendben
NEM: -
IGEN: -
vagy
B2) a dokumentációban meghatározott részszempontok alapján: -
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: -
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17/09/2004 (nap/hó/év)
Ár (adott esetben): bruttó 40 000 Ft
Pénznem: forint.
A fizetés feltételei és módja: az ajánlati dokumentáció ellenértéke kifizethető személyesen, munkanapokon 9.00-15.00 óráig az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció átvehető a kifizetést követően a SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97. B. VI. 38. irodájában. Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakat is alkalmazza.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő vagy a részvételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
17/09/2004 (nap/hó/év)
vagy nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum // (nap/hó/év)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók:
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország
X
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
//-ig (nap/hó/év) vagy:
hónap és/vagy 30 nap
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: a SZÁMÍT Kft. képviselőjét.
IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: 17/09/2004 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00 óra
Hely: SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97. B. VI. 38.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: -
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: -
VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: -
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
- A dokumentáció megvásárlása az ajánlatadás feltétele, a dokumentáció másra át nem ruházható.
- Az ajánlatokat írásban, 3 példányban kell benyújtani a Kbt. 79. § (1) bekezdésének megfelelően a dokumentációban előírtak szerint, az ajánlatokat más módon benyújtani nem lehet.
- Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az alvállalkozók nélkül kell a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeknek megfelelnie.
- Ajánlattevő a dokumentációban felsorolt bármely tételre, illetve tételcsoportra tehet ajánlatot.
- Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont alapján előírja, hogy ajánlattevő köteles igazolni, hogy a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve, ezen igazolás becsatolása nélkül az ajánlat érvénytelen.
- Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem csatol aláírási címpéldányt attól a személytől, aki az ajánlatot aláírta. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem cégszerűen van aláírva, ajánlatkérő az ajánlat aláírására meghatalmazást nem fogad el.
- Ajánlatkérő az eljárás során ajánlattevőknek hiánypótlást nem biztosít.
- Az eredményhirdetés tervezett időpontja, helye: 2004. szeptember 24. 14.00 óra, helye: Semmelweis Kórház, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11., igazgatói tárgyaló.
- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén - ha azt az eljárás eredményének kihirdetésekor megnevezte - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
- A szerződéskötés tervezett időpontja: 2004. október 4.
- Az eljárás hivatkozási száma: L/515.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 13/07/2004 (nap/hó/év)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Szervezet: SZÁMÍT Közbeszerzés
és Beruházás Lebonyolító Kft.
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Cím: Törökvész út 95-97. B. épület VI. 38.
Postai irányítószám: 1025
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 325-9824
Telefax: 325-9297
E-mail: szamit@szamit.hu
Internetcím (URL): www.szamit.hu
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Szervezet: SZÁMÍT Közbeszerzés
és Beruházás Lebonyolító Kft.
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Cím: Törökvész út 95-97. B. épület VI. 38.
Postai irányítószám: 1025
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 325-9824
Telefax: 325-9297
E-mail: szamit@szamit.hu
Internetcím (URL): www.szamit.hu
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: SZÁMÍT Közbeszerzés
és Beruházás Lebonyolító Kft.
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Cím: Törökvész út 95-97. B. épület VI. 38.
Postai irányítószám: 1025
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 325-9824
Telefax: 325-9297
E-mail: szamit@szamit.hu
Internetcím (URL): www.szamit.hu
B. MELLÉKLET: A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ száma: 01
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
24.49.40.00-3
További tárgyak:
15.11.31.00-4
15.13.11.00-6
15.13.11.10-6
15.13.11.30-5
15.13.11.31-2
15.13.11.33-6
15.13.12.20-3
15.13.12.30-6
15.13.14.10-2
15.43.11.00-9
15.51.10.00-3
15.53.00.00-2
15.54.20.00-9
15.54.21.00-0
15.54.22.00-1
15.54.40.00-3
15.55.00.00-8
15.55.13.20-4
24.49.62.00-9
24.49.63.00-0
24.49.65.00-2
33.00.00.00-0
33.12.20.00-1
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): -
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): -
2) A rész meghatározása: bármelyik tételre, akár egyetlen tételre is tehető ajánlat.
3) Mennyiség: 255 tétel
15-féle tej és tejtermék, 23-féle húsáru, 9-féle szemlencse, 160-féle reagens, 48-féle kötszer.
4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés // (nap/hó/év)
teljesítés // (nap/hó/év)