Veszprém Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt közbeszerzési eljárás megindítására (4274)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Veszprém Megyei Bíróság
8200 Veszprém, Vár u. 19.
8200 Veszprém, Pf. 29
Telefon: 88/427-422
Fax: 88/429-850
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés a Veszprémi Városi Bíróság (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.) épületének rekonstrukciója I. ütemére.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a meglévő lapos tetős épületre
–– új, 400 m2-es tetőtér-beépítés építészeti, szak- és szerelőipari kivitelezése,
–– az orsótérben elhelyezendő 1 db hidraulikus, 320 kg-os felvonó (öt szint kiszolgálásával, alsó gépházzal) telepítése.
b) A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, ajánlat csak a teljes építési beruházásra tehető.
4. A teljesítés határideje: 1999. december 15. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az előteljesítés lehetőségére, melyet az ajánlatok értékelése során figyelembe vesz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Veszprém Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 8200 Veszprém, Vár u. 19. fszt. 21. szoba. Ügyintéző: Szóka Edéné hivatalvezető.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: A dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének napjától vehető át, a megjelenést követő első naptól számított 10. munkanap 15.00 óráig, munkanapokon 9.00–15.00 óra között, az 5. a) pontban megjelölt címen, személyesen. (Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon, a fent jelzett időben.)
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció átvehető az 5. a) pont alatt, az 5. b) pontban meghatározott időben, 60 000 Ft, azaz hatvanezer 00/100 forint+áfa áron, az ott kapott csekk befizetését követően. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe: Veszprém Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 8200 Veszprém, Vár u. 19. fszt. 21. szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit hív meg: valamennyi ajánlattevőt, az ajánlatkérő képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye: Veszprém Megyei Bíróság, 8200 Veszprém, Vár u. 19. fszt. 21. szoba, a 6. a) pont szerinti benyújtási határidő lejártának időpontjában,
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét 2 (kettő) millió forint ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlatkérő nevére szóló bankgarancia formájában az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Érvénytelen az az ajánlat, melyhez az ajánlati biztosítékot szolgáló bankgaranciát nem mellékelték.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei és/vagy annak meghatározása, ahol ezek részletesen megtalálhatók: a munka ellenértékének pénzügyi fedezete a Veszprém Megyei Bíróság költségvetésében rendelkezésre áll. A pénzügyi teljesítés – melynek feltételei az ajánlattételi dokumentációban részletesen szabályozottak – a szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki ütemterv alapján, részszámlák benyújtásával történik, 30 banki napos átutalási rendszerrel. Ajánlatkérő a munkára előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
11.1 Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
a) Az ajánlattevő számláját kezelő pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására, az alábbi tartalommal:
–– mióta vezeti a gazdálkodó szerv bankszámláját,
–– a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
–– számláján sorban állás előfordult-e.
b) A Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában meghatározott nyilatkozatok és a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hatósági igazolások, mind az ajánlattevő, mind a teljesítésbe 15%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében.
c) Az ajánlattevő cég jelenlegi állapota szerinti cégbejegyzési okmányok: az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az esetleges cégbejegyzés-módosítás iránti kérelem közjegyző által hitelesített másolata, aláírási címpéldány(ok) közjegyző által hitelesített másolata.
d) A belföldön mérlegbeszámoló készítésére kötelezett ajánlattevők 1996., 1997. és 1998. évi mérlege és eredménykimutatása, a cégjegyzésre jogosultak által aláírva.
11.2 Műszaki alkalmasság igazolása:
a) Az előző három év hasonló jellegű építési beruházásainak, az építés-szerelési, belsőépítészeti kivitelezéseinek ismertetése. Ismertetni kell a megvalósított létesítmények funkcióját, jellemző műszaki adatait, bekerülési költségét és a beruházó részéről információt nyújtó személy nevét, címét, telefonszámát. A felsorolás terjedjen ki a folyamatban lévő munkákra is.
b) Az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírása (gépparklista).
c) Azon műszaki szakemberek vagy műszaki egységek megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Ismertetni kell az ajánlattevő cég, valamint a konkrét feladatra kijelölt egység szervezeti felépítését, a vezető állású és az adott teljesítésben részt vevő műszaki szakemberek szakmai önéletrajzát.
d) Azon alvállalkozók megnevezése, akiket az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe kíván venni. Ezen alvállalkozók tekintetében csatolni kell a 11.1 b) pont szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat, valamint a 11.2 a) és b) pontja szerinti referencia- és gépparklistát.
12. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, az ajánlattevő az elbírálási időpontot követően legalább 60 napig kötve van az ajánlatához.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az előző pontokban felsorolt feltételeknek maradéktalanul megfelelt ajánlatok közül a Kbt. 34. § (1) bekezdése szerint az összességében legelőnyösebb benyújtójával kíván szerződést kötni. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai fontossági sorrendben:
–– ajánlati ár (egyösszegű, prognosztizált átalányár),
–– az ajánlattevő műszaki alkalmassága,
–– teljesítési határidő,
–– az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága,
–– az ajánlattevő által vállalt garanciális feltételek,
–– vállalt késedelmi kötbér mértéke.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem. Az ajánlattevők kötelesek kidolgozni a tervdokumentáció szerinti ajánlatot (mind az alapdokumentációra, mind a tervezői alternatívára).
15. Egyéb információk:
a) Az ajánlatok elbírálásának időpontja: az ajánlatok bontását követő 30 napon belül.
b) Az eredményhirdetés helye és ideje: a bontás helyén, a bontás alkalmával közölt időpontban.
c) Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 15. napon, illetve ha az nem munkanap, az ezt követő első munkanapon 10.00 órakor, a tervező bevonásával helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyén. Az erről készült jegyzőkönyv valamennyi ajánlattevőnek átadásra kerül.
d) Az ajánlatokhoz mellékelni kell az ajánlatadó cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat, vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
e) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a döntés kihirdetésétől számított 15 napon belül szerződést köt.
f) Az elbírálás során bírálati szempont még, és a bírálóbizottság figyelembe veszi a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat.
g) Az ajánlatadóknak vállalniuk kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó 5%-os garancialetét lekötését, egy évre.
h) Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
i) Ajánlatkérő felhívja az ajánlatadók figyelmét arra, hogy csak azok az ajánlatok kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul, az ajánlati felhívásnak és – az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően kerülnek benyújtásra.
j) Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőről csatolni kell azok teljes körű – 11.1. és 11.2 pont szerinti – pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolását.
16. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatásra: –
17. A hirdetmény feladásának napja: 1999. július 28.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. július 28.
