Császártöltés Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (1320)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Császártöltés Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
6329 Császártöltés, Keceli u. 107.
Telefon: 78/343-320
Fax: 78/343-118
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: tervezéssel vegyes építési szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Császártöltés Közösségi-Teleház tervezési, építési munkái ajánlati dokumentáció szerint. Engedélyezési tervet készítő: RADIÁNS Pest Megyei Területfejlesztő Társaság Kft., Budapest V., Semmelweis u. 7.
b) A teljesítés helye: Császártöltés, Kossuth L. u. 167.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: az ajánlattevő az I., II. ütemre teljes körű, befejezési határidőre prognosztizált, átalányáras ajánlatot tehet.
4. A teljesítés határideje:
I. ütem 1999. május 31.
II. ütem 1999. május 31.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Császártöltés Község Polgármesteri Hivatal, Barabás Róbert beruházási előadó, Császártöltés, Keceli u. 107.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás közzétételének napjától számított 10 munkanapon belül 9.00–12.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció a 35 000 Ft+áfa befizetését igazoló csekk bemutatásával vehető át.
6. a) Az ajánlattételi határidő: a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon ugyanezen óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe: Császártöltés Község Polgármesteri Hivatal, Barabás Róbert beruházási előadó, Császártöltés, Keceli u. 107.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit hív meg:
– az ajánlatkérő képviselőit,
– az ajánlattevőket és az általuk meghívott személyeket,
– a Közbeszerzések Tanácsának tagjait vagy az általuk megbízott személyeket.
Ezen ajánlati felhívás egyben meghívó az ajánlatok felbontására.
b) Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye: Császártöltés Község Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme, Császártöltés, Keceli u. 107. Az ajánlattételi határidőnek a lejártakor, ha ez a nap nem munkanap, az azt követő munkanapon 10.00 órakor.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: –
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei és/vagy annak meghatározása, ahol ezek részletesen megtalálhatók:
a) A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében 15 banki napon belüli átutalással teljesíti. Részszámla benyújtható, részletesen a dokumentációban található, illetve a szerződésben szabályozható.
b) Az ajánlatkérő előleget nem ad.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: megköveteli, amelynek tényét cégbíróságon érkeztetett és cégbejegyzésre alkalmas eredeti okiratokkal kötelesek igazolni.
11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a) Pénzügyi, gazdasági igazolások:
– Pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a gazdálkodó szerv bankszámláját,
– a gazdálkodó szerv a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e,
– a számláján sorban állás volt-e, és utoljára mikor.
b) A cég jelenlegi állapota szerinti cégkivonat (dátum, főbb tevékenységi területek, cégjegyzésre jogosultak, aláírási címpéldány), vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány hitelesített másolata.
c) 1997. évi mérleg és az 1998. év főbb gazdasági mutatói.
d) Műszaki alkalmasság igazolása a közbeszerzés tárgyára korlátozottan, a Kbt. 44. § (2) bekezdésének a)–h) pontjában előírtak szerint, kiemelve azoknak a műszaki szakembereknek a bemutatását, akik a teljesítésben részt vesznek, és a minőség-ellenőrzésért felelősek.
e) Ajánlattevői nyilatkozat, továbbá hatósági igazolások a Kbt. 46. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint.
12. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejáratától kezdődik, és az elbírálástól számított 60 napig tart, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő a benyújtott és az ajánlati felhívásnak, valamint a dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja szerint bírálja el. Az elbírálás során alkalmazott szempontok fontossági sorrendben:
– ajánlati ár,
– I. ütem 1999. május 31-ét megelőző teljesítési határidő,
– II. ütem 1999. május 31-ét megelőző teljesítési határidő,
– megbízhatóság (műszaki, pénzügyi, gazdasági alkalmasság),
– középületek megvalósításában szerzett referenciák,
– kötbér mértéke (min. napi 1%), jótállás (min. 3 év) vállalásának ideje,
– a Kbt. 44. § (2) bekezdés d) pontja szerint bevont alvállalkozók referenciái.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: a kiírás szerinti ajánlat tételes kidolgozása kötelező. Attól eltérő ajánlat adható, de az eltérések műszaki, gazdasági vonzatainak részletes kidolgozásával.
15. Egyéb információk:
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat az elbírálás során a Bíráló Bizottság figyelembe veszi.
– Eredményhirdetés: a bontástól számított 30 napon belül külön értesítés szerint.
– Az ajánlatkérő a nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
– A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés időpontja: a döntés kihirdetésétől számított 30 napon belül.
– Csak az nyújthat be pályázatot, aki a dokumentációt az ajánlatkérőtől megvásárolta.
– Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírva, 2 példányban zárt, kettős borítékban "Közösségi Teleház" jeligével kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányokat. A belső borítékra az ajánlatot tevő nevét és címét kell felírni.
– Az ajánlatot tervezéssel vegyes építési szerződéstervezet formájában is meg kell adni.
– A munka kezdésének időpontja: a szerződés aláírását követő munkanap.
– Az ajánlatkérő egyéb igényeit és feltételeit a pályázati kiírásban határozza meg.
16. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatásra: –
17. A hirdetmény feladásának napja: 1998. március 16.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1998. március 17.
