Dombóvár Város Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárásra (4480)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Alkotmány tér 1.
Telefon: 74/465-655
Fax: 74/466-156
2. a) A választott eljárás: előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) és (3) bekezdés alapján előminősítési eljárás keretében kívánja kiválasztani a teljesítésre pénzügyi, műszaki, gazdasági szempontból alkalmas ajánlattevőket.
c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételének indokolása: –
d) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: Dombóvár délkeleti városrész szennyvízcsatornázása építési munkáinak kivitelezése, generálvállalkozási szerződés keretében.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
– gravitációs csatorna 7 014 fm
– szennyvízátemelő 2 db
– nyomóvezeték NÁ 100 KM-PVC 202 fm
– házi bekötés 574 db
– gravitációs hálózat kiépítése az 574 ingatlan szennyvizének rákötésével.
b) A teljesítés helye: Dombóvár város közigazgatási területe.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
4. A teljesítés határideje: 1999. december 15.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 26. nap 10.00 óráig, ha ez nem munkanap, akkor a következő munkanap 10.00 óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Polgármesteri Hivatal, 7200 Dombóvár, Alkotmány tér 1., Városüzemeltetési Iroda, II. em. 11.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. Az ajánlati felhívás elküldésének határideje: a részvételi jelentkezés határidejének lejártától számított 60 nap.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az előminősítési jelentkezéshez nem kéri biztosíték nyújtását. A fővállalkozói ajánlat benyújtásának feltétele – az előminősítés során kiválasztott ajánlattevőktől – 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint ajánlati biztosíték átutalása Dombóvár Város Önkormányzata OTP Dombóvár 11746043-15415819 sz. számlájára, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napig. Az átutalás banki bizonylatát az ajánlathoz csatolni kell.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
– Írásbeli nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), c), d) és e) pont hatálya alá.
– Hatósági igazolás arról, hogy nem esik a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pont hatálya alá.
– A számlavezető pénzintézet nyilatkozata az ajánlattevő fizetőképességének megítéléséhez:
– mióta vezeti a vállalkozó számláját,
– fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
– számláján sorban állás volt-e, és utoljára mikor.
– Három hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy ennek hiányában cégjegyzékének bíróság által hitelesített példánya.
– Előző két év mérleg- és eredménykimutatása, valamint azok kiegészítő mellékletei.
– Általános cégbemutatás.
– Előző három év azonos tárgyú építési beruházásainak részletes referencialistája:
– projekt neve és helye,
– megbízó megnevezése,
– időpont (évszám),
– kivitelező felelős mérnöke,
– megbízás értéke.
– Műszaki, technikai felszereltség leírása.
– A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberek vagy egységek bemutatása, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelősökre.
– A közbeszerzés értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése és írásbeli nyilatkozata arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), c), d) és e) pontja hatálya alá, illetve a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolások.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő a benyújtott ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. A szempontok fontossági sorrendje a következő:
– garanciavállalás mértéke,
– ajánlattevő műszaki, pénzügyi, gazdasági alkalmassága,
– referenciamunkák, különös tekintettel az ajánlat tárgya szerinti munkákra,
– vállalási összeg,
– fizetési feltételek,
– teljesítési határidők,
– kötbérvállalás mértéke,
– építési ütemezés, szakaszos üzembe helyezés biztosítása.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
– Az előminősítés elbírálásának lényeges szempontjai:
– a jelentkező műszaki, technikai alkalmassága, felkészültsége, pénzügyi stabilitása, megbízhatósága,
– a hasonló szakirányú projektek fővállalkozói, generálszintű kivitelezésben szerzett jártasság és leinformálható szakreferenciák,
– az alvállalkozók részvételének minél kisebb aránya, a teljesítésbe 15%-nál nagyobb arányban bevont alvállalkozók felkészültsége, szakreferenciáik.
– A részvételi jelentkezéseket 3 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, "Dombóvár délkeleti városrész szennyvízcsatornázása" felirattal ellátva.
– Érdemi ajánlat jelen előminősítési eljárásban a Kbt. 42. § (6) bekezdés alapján nem tehető.
– Alvállalkozók igénybevétele esetén, ha annak mértéke a 15%-ot meghaladja, azok pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát is igazolni kell jelen felhívás 9. pontjában foglaltak szerint.
– Az ajánlattételhez dokumentáció készül, amelyet az előminősítettek 100 000 Ft+áfa árért vásárolhatnak meg.
– Az ajánlatkérő tájékoztatást kér arról, hogy a részvételre jelentkező rendelkezik-e kivitelezési felelősségbiztosítással, a biztosítótársaság és a biztosítási összeg megjelölésével.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
14. A hirdetmény feladásának napja: 1998. július 27.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1998. július 28.
