A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részvételi felhívása előminősítési eljárásra (4821)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Telefon/fax: 42/311-5717
Levélcím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdés alapján alkalmazzuk az előminősítési eljárást.
d) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés a 3. a) pontban feltüntetett beruházás generálkivitelezésben történő megvalósítására.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház, Nyíregyháza, Szent István út 68. alatti telepén címzett támogatásból megvalósuló központi műtőblokk és traumatológiai állomás teljes körű rekonstrukciója. Jellemző adatok:
Központi műtőblokk:
– 3 db septikus műtő,
– 8 db aseptikus műtő,
– 1 db artroscopos műtő és
– 1 db endoscopos műtő
rekonstrukciója, valamint a hozzá csatlakozó kiszolgálóhelyiségekkel együtt, valamint egy 12 ágyas intenzív részleg. A műtőtér teljes klíma-légtechnikai ellátása kicserélésre kerül. A műtőblokk és a felette elhelyezkedő klímagépház meglévő épületblokkban található és ennek alapterülete 2500 m2.
Traumatológiai állomás:
– 3 db kezelő,
– 2 db műtő,
– 1 db röntgenhelyiség, valamint
kiszolgálóegységek, 850 m2 alapterületen helyezkednek el. Traumatológiai állomás teljes klíma-légtechnikai rendszere cserére kerül.
Mindkét területen műtőkben korszerűsítésre kerül a műtő belső berendezése, kiegészítő kézi eszközökkel együtt.
Az ajánlati dokumentáció közreadásakor a részletes műszaki tartalom, az anyag megvásárlása nélkül megtekinthető.
b) A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68., Megyei Kórház Rendelőintézet.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
4. A teljesítés határideje: 2000. május 31.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a hirdetmény közzététele napját követő első naptól számított 26. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első nap 10.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. A jelentkezést zárt borítékban kell benyújtani, 5 példányban, melyen fel kell tüntetni a "Központi műtőblokk rekonstrukciója, előminősítési eljárás" feliratot.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. Az ajánlati felhívás elküldésének határideje: az előminősítési eljárás lefolytatásakor kiválasztott ajánlattevőket az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés határidejének leteltétől számított 30 napon belül közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: alkalmasnak minősített jelentkezők részére az elküldésre kerülő ajánlati felhívásban az ajánlatkérő 2 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték befizetését kéri az ajánlattevőtől.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
– cégbemutatás (cég tehermentes vagyona, főbb pénzügyi és gazdasági adatok),
– előző három évre vonatkozó, a Cégbíróságnak megadott mérlegadatok,
– 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat a fizetőképességről,
– hatósági igazolások arról, hogy sem neki, sem a Kbt. 44. § (2) bekezdés d) pontban meghatározott személyeknek nincs a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott köztartozása,
– nyilatkozat arról, hogy vele és a Kbt. 44. § (2) bekezdés d) pontban meghatározott személyekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 46. § (1) bekezdés a), c), d), e) pontjaiban foglalt kizáró okok.
b) Műszaki alkalmasság igazolása:
– Előző három év legnagyobb beruházásainak ismertetése, kiemelve a közbeszerzés tárgyához hasonló kórház-megvalósítási gyakorlatot, illetve kórházi rekonstrukciós tevékenység végzésében való részvételt, megjelölve a megadott referenciahelyek vagy megrendelők pontos címét, nevét, telefonszámát, a bekerülési költség nagyságrendjét, a megvalósítás időtartamát.
– Ajánlattevők műszaki és technikai felszereltségének leírása, kiemelve az alkalmazásnál használni kívánt eszközöket.
– Végrehajtásért felelős műszaki személyzet bemutatása, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős személyekre, egészségügyi klímatechnika kivitelezésében és orvostechnológiai beruházásban jártas személyekre vonatkozóan.
– Azon alvállalkozók megnevezése és ismertetése szakáganként, akiket ajánlattevő várhatóan a közbeszerzés értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe kíván venni.
– Az ajánlattevő minőség- és felelősségbiztosítási rendszerét tanúsító okirat, adatok.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az ajánlatokból az alábbi fontossági sorrendben felsorolt szempontok alapján választja ki az összességében legelőnyösebb ajánlatot:
– műszaki, szakmai alkalmasság, felkészültség, megbízhatóság, referencia, kórházépítési és működő kórházakban történő rekonstrukciós munkák,
– teljesítési határidő, a gyógyító munkát a legkevésbé akadályozó munkaszervezés, szakaszütemezés felajánlása, felvállalása, munkaszüneti napokon és éjszakai műszakban történő munkavégzés biztosítása is,
– vállalkozói díj mértéke és az ajánlattevő által támasztott fizetési feltételek,
– megvalósítás garanciái, a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek vállalása (jóteljesítési garancia mértéke, kötbér, vállalt garanciális és szavatossági kötelezettségek stb.),
– megajánlott anyagok, gépek, berendezések műszaki színvonala (azok vonatkozásában, ahol az ajánlatkérő nem kötött ki konkrét típust vagy gyártmány), a teljesítésbe bevont alvállalkozók értékelése.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
– Az előminősítési anyag 50 000 Ft+áfa készpénzben történő befizetése mellett a Jósa András Kórház, Nyíregyháza, Műszaki Igazgatóság titkárságán, Nyíregyháza, Szent István út 68. vehető át.
– Az előminősítési anyag kiváltásának határideje a hirdetmény megjelenését követő 10. munkanap.
– Előminősítési pályázati anyagok bontására a részvételi jelentkezés határideje lejártának időpontjában kerül sor.
– Az ajánlatkérő előzetes bejelentkezés esetén biztosítja a helyszín megtekintését.
– A nyertes pályázótól a megajánlott bruttó vállalkozási díj 1%-ának megfelelő jóteljesítési biztosíték letételét fogja készpénzben, illetve bankgarancia formájában igényelni a pályázatkiíró.
– A pályázati dokumentációt az ajánlati felhívással biztosítjuk, mely 300 000 Ft+áfa, azaz háromszázhetvenötezer forint vissza nem térítendő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház, Nyíregyháza, Szent István út 68. alatti pénztárába történő készpénz befizetése mellett vehető át.
– Az előminősítési pályázati dokumentáció kiváltása a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésben foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
– Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén – amennyiben az az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
14. A hirdetmény feladásának napja: 1998. augusztus 13.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1998. augusztus 13.
