Ugod Község Önkormányzata részvételi felhívása előminősítési eljárásra (0188)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Ugod Község Önkormányzata
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Telefon/fax: 89/353-303
2. a) A választott eljárás: előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a megfelelő kivitelezők kiválasztása a Kbt. 42. § (1) bekezdés alapján, annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás további szakaszában már csak a közbeszerzés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból a megrendelő számára megfelelő kivitelezők vegyenek részt.
c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételének indokolása: –
d) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés építési beruházás megvalósítására.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Ugod, Csót, Béb községek szennyvíztisztító telepének kivitelezése fővállalkozásban a 20817-7/1997. számú vízjogi létesítési engedély alapján. Tartalma:
– 400 m3d kapacitású, teljes oxidációs biológiai szennyvíztisztító műtárgy építészet-gépészet, automatika-energiaellátás,
– gépház és kezelő építészet-gépészet, villamos hálózat, automatika,
– belső úthálózat és tereprendezés, kerítéskapu,
– belső közműhálózat,
– külső elektromosenergia-ellátás,
– külső út közműépítés
Előírás:
– tisztított szennyvízre vonatkozó minőségi előírás: VI vízminőségi kategóriába tartozó befogadóra vonatkozó paraméterek (3/1984. OVHSZ rendelet).
b) A teljesítés helye: Béb község külterülete.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: ajánlat csak a szerződés tárgyának egészére nyújtható be.
4. A teljesítés határideje: 2000. december 31.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nincs ilyen feltétel.
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a hirdetmény megjelenését követő naptól számított 26. nap 10.00 óráig, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő munkanap 10.00 óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Ugod Polgármesteri Hivatal, 8564 Ugod, Kossuth u. 32.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. Az ajánlati felhívás elküldésének határideje: az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkezőket a részvételi jelentkezés határideje lejártát követő 15 napon belül egyidejűleg és közvetlenül írásban hívja fel ajánlattételre.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő biztosíték nyújtását nem kéri.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági igazolására kért adatok és tények:
a) A számlavezető pénzintézete nyilatkozata az ajánlattevő fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a vállalkozó számláját,
– fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e.
b) Az előző három évi mérleg és eredménykimutatás fő adatai.
c) A Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt, 45 napnál nem régebbi hatósági igazolások és nyilatkozatok becsatolása.
d) A cégbírósági nyilvántartásba vételét (bejegyzését) igazoló, 30 napnál nem régebbi, eredeti (hitelesített) okirata, kivonat és aláírási címpéldánya.
e) Műszaki alkalmasság igazolása:
– az előző 3 év hasonló volumenű beruházásainak részletes ismertetése,
– a műszaki, technikai felszereltség ismertetése, kiemelve a beruházásnál alkalmazni kívánt eszközöket és létszámot,
– a végrehajtásért felelős műszaki személyzet megnevezése és referenciái,
– a 15%-nál nagyobb arányban közreműködő alvállalkozók adatai a 9. a)–e) pont szerint,
– az ajánlattevő minőségbiztosítási rendszerét tanúsító iratok, adatok.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, ennek megítélésére szolgáló szempontok fontossági sorrendje a következő:
– az előző három év referenciamunkái,
– az ajánlattevő műszaki, technikai felszereltsége,
– azoknak a műszaki szakembereknek és egységeknek az értékelése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik az ellenőrzésért felelősek,
– az ajánlattevő által kért vállalkozási díj,
– a dokumentáció szerinti ellenszolgáltatási ütemezésnél kedvezőbb fizetési feltételek felajánlása,
– jótállási feltételek,
– a kötbérvállalás mértéke,
– teljesítése és jóteljesítési biztosítékok építési ütemezése, szakaszos üzembe helyezés.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem lehet.
12. Egyéb információk:
– A részvételi jelentkezéshez szükséges előminősítési dokumentáció a hirdetmény közzétételének napjától kezdődően; munkanapokon 8.00–15.00 óráig, pénteki napon 8.00–13.00 óráig, 100 000 Ft+25% áfa összeg helyszínen történő befizetésével vehető át; Ugod Polgármesteri Hivatal, 8564 Ugod, Kossuth u. 32. sz. alatti irodájában, a részvételi jelentkezés határidejének lejártáig.
– A részvételi jelentkezést lezárt borítékban, a részletes kiírásnak megfelelően 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban kell benyújtani az alábbi szöveggel: "Ugod, Csót, Béb községek szennyvíztisztítás-beruházása, előminősítési eljárás".
14. A hirdetmény feladásának napja: 1999. január 18.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. január 19.
