Baranya Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt közbeszerzési eljárásra (0798)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Baranya Megyei Bíróság
7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Levelezési címe: 7601 Pécs, Pf. 36
Telefon: 72/210-768
Fax: 72/215-365
2. a) A választott eljárás : nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés a Baranya Megyei Bíróság épületének homlokzatfelújítási munkáira.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a meglévő épület 1500 m2 felületű homlokzatának felújítása a rendelkezésre álló tervek alapján: a részben szétfagyott és lehullási veszélyt jelentő pirogránit-burkolat eltávolítása és új, átszellőztetett – az Univáz tartószerkezetre, valamint a parapet és falpanelekre speciális fémszerelvényekkel rögzített – kőlapburkolat készítése ablaksáv alatti bádogozással.
b) A teljesítés helye: Pécs, Rákóczi út 34.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, ajánlat csak a teljes építési beruházásra tehető.
4. A teljesítés határideje: 1999. augusztus 15. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az előteljesítés lehetőségére, melyet az ajánlatok értékelése során figyelembe vesz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Baranya Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, 7623 Pécs, Rákóczi út 34. III. em. 309. szoba. Ügyintéző: Ackermann Györgyné, a gazdasági hivatal vezetője.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének napjától vehető át, a megjelenést követő első naptól számított 10. munkanap 15.00 óráig, munkanapokon 9.00–15.00 óra között, az 5. a) pontban megjelölt címen, személyesen.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltétele: a dokumentáció átvehető az 5. a) pont alatt, az 5. b) pontban meghatározott időben, 80 000 Ft (nyolcvanezer forint)+ áfa áron, az ott kapott csekk befizetését követően. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe: Baranya Megyei Bíróság, 7623 Pécs, Rákóczi út 34. III. em. 309. szoba.
c) Az ajánlattétel és az azt követő szerződés nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit hív meg: valamennyi ajánlattevőt, az ajánlatkérő képviselőjét, a bontáson részt vehetnek továbbá a Kbt. 51. § (2) bekezdésben megjelölt személyek.
b) Az ajánlatok bontásának helye és időpontja: Baranya Megyei Bíróság, 7623 Pécs, Rákóczi út 34. III. em. 309. szoba, a 6. a) pont szerinti benyújtási határidő lejártának időpontjában.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét 2 (kettő)millió forint ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlatkérő nevére szóló bankgarancia formájában az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Érvénytelen az az ajánlat, melyhez az ajánlati biztosítékot szolgáló bankgaranciát nem mellékelték.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei és/vagy annak meghatározása, ahol ezek részletesen megtalálhatók: a munka ellenértékének pénzügyi fedezete a Baranya Megyei Bíróság költségvetésében rendelkezésre áll. A pénzügyi teljesítés – melynek feltételei az ajánlattételi dokumentációban részletesen szabályozottak – a szerződésben rögzített pénzügyi-műszaki ütemterv alapján, részszámlák benyújtásával történik, 30 banki napos átutalási rendszerrel. Ajánlatkérő a munkára előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
11.1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
a) Az ajánlattevő számláját kezelő pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a gazdálkodó szerv bankszámláját,
– a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
– a számláján sorban állás előfordult-e.
b) A Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában meghatározott nyilatkozatok és a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hatósági igazolások mind az ajánlattevő, mind a teljesítésbe 15%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében.
d) Az ajánlatadó cég jelenlegi állapota szerinti cégbejegyzési okmányok: az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az esetleges cégbejegyzés-módosítás iránti kérelem közjegyző által hitelesített másolata. Aláírási címpéldány(ok) közjegyző által hitelesített másolata.
c) A belföldön mérlegbeszámoló készítésére kötelezett ajánlattevők 1996., 1997. évi mérleg- és eredménykimutatása, az 1998. évi előzetes mérlegadatok, a cégjegyzésre jogosultak által aláírva.
11.2. Műszaki alkalmasság igazolása:
a) Az előző három év hasonló jellegű építési beruházásainak ismertetése.
b) Az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírása.
c) Azoknak a műszaki szakembereknek vagy műszaki egységeknek megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Ismertetni kell az ajánlattevő cég, valamint a konkrét feladatra kijelölt egység szervezeti felépítését, a vezető állású és az adott teljesítésben részt vevő műszaki szakemberek szakmai önéletrajzát.
d) Azoknak az alvállalkozóknak a megnevezése, akiket az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe kíván venni. Ezen alvállalkozók tekintetében csatolni kell a 11.1. b) pont szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat, valamint a 11.2. a) és b) pontja szerinti referencia- és gépparklistát.
e) Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőről csatolni kell azok teljes körű – 11.1. és 11.2. pont szerinti – pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolásait.
12. Az ajánlati kötöttség tartalma: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az elbírálási időpontot követően legalább 60 (hatvan) napig kötve van az ajánlatához.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az előző pontokban felsorolt feltételeknek maradéktalanul megfelelt ajánlatok közül a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint, az összességében legelőnyösebbnek a benyújtójával kíván szerződést kötni. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai fontossági sorrendben:
– ajánlati ár (egyösszegű, prognosztizált átalányár),
– az ajánlattevő műszaki alkalmassága,
– teljesítési határidő,
– az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága,
– vállalt garanciális feltételek,
– vállalt késedelmi kötbér mértéke.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. Egyéb információk:
a) Az ajánlatok elbírálásának időpontja: az ajánlatok bontását követő 30 napon belül.
b) Az eredményhirdetés helye és ideje: a bontás helyén, a bontás alkalmával közölt időpontban.
c) Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 15. napon, illetve ha az nem munkanap, az ezt követő első munkanapon 10.00 órakor a tervező bevonásával helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyén. A konzultációról készült jegyzőkönyv megtekinthető az 5. a) pontban feltüntetett címen.
d) Az ajánlatokhoz mellékelni kell az ajánlatadó cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat, vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
e) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a döntés kihirdetésétől számított 15 napon belül szerződést köt. Az elbírálás során bírálati szempont még és a bírálóbizottság figyelembe veszi a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat.
g) Az ajánlatadóknak vállalniuk kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó 5%-os garancialetét lekötését egy évre.
h) Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
i) Ajánlatkérő felhívja az ajánlatadók figyelmét arra, hogy csak azok az ajánlatok kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul, az ajánlati felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően kerültek benyújtásra.
j) Kérjük ismertetni a belföldön foglalkoztatottak számának alakulását az ajánlattétel időpontjában, a gazdálkodó szervezet cégvezetésének létszámát, összetételét.
17. A hirdetmény feladásának napja: 1999. február 12.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. február 12.
