Pest Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (2073)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Pest Megyei Bíróság
1145 Budapest, Thököly út 97–101.
Postacím: 1399 Budapest, Pf. 669
Telefon: 467-6288
Fax: 252-2469
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés a Váci Városi Bíróság (2600 Vác, Budapesti főút 14.) épületének rekonstrukciójára.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a meglévő 2 100 m2 alapterületű épület rekonstrukciója, a rendelkezésre álló tervek alapján:
– pince, földszint, emelet: helyiségek építészeti, szak- és szerelőipari kialakítása, felújítása,
– tető- és homlokzatfelújítása.
b) A teljesítés helye: 2600 Vác, Budapesti főút 14.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, ajánlat csak a teljes építési beruházásra tehető.
4. A teljesítés határideje: 1999. december 1. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az előteljesítés lehetőségére, melyet az ajánlatok értékelése során figyelembe vesz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Pest Megyei Bíróság, 1145 Budapest, Thököly út 97–101. III. em. 324. Ügyintéző: Petró Miklós műszaki osztályvezető.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének napjától vehető át, a megjelenést követő első naptól számított 10. munkanap 15.00 óráig, munkanapokon 9.00–15.00 óra között, az 5. a) pontban megjelölt címen, személyesen.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció átvehető az 5. a) pont alatt, az 5. b) pontban meghatározott időben, 80 000 Ft (nyolcvanezer forint)+ áfa áron, az ott kapott csekk befizetését követően. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe: Pest Megyei Bíróság, 1145 Budapest, Thököly út 97–101. III. em. 324.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit hív meg: valamennyi ajánlattevőt, az ajánlatkérő képviselőjét.
b) Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye: Pest Megyei Bíróság, 1145 Budapest, Thököly út 97–101. III. em. 324., a 6. a) pont szerinti benyújtási határidő lejártának időpontjában.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét 2 (kettő) millió forint ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlatkérő nevére szóló bankgarancia formájában az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Érvénytelen az az ajánlat, melyhez az ajánlati biztosítékot szolgáló bankgaranciát nem mellékelték.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei és/vagy annak meghatározása, ahol ezek részletesen megtalálhatók: a munka ellenértékének pénzügyi fedezete a Pest Megyei Bíróság költségvetésében rendelkezésre áll. A pénzügyi teljesítés – melynek feltételei az ajánlattételi dokumentációban részletesen szabályozottak – a szerződésben rögzített pénzügyi-műszaki ütemterv alapján, részszámlák benyújtásával történik, 30 banki napos átutalási rendszerrel. Ajánlatkérő a munkára előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
11.1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
a) Az ajánlattevő számláját kezelő pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására, az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a gazdálkodó szerv bankszámláját,
– a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– számláján sorban állás előfordult-e.
b) A Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c)–e) pontjaiban meghatározott nyilatkozatok és a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hatósági igazolások, mind az ajánlattevő, mind a teljesítésbe 15%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében.
c) Az ajánlattevő cég jelenlegi állapota szerinti cégbejegyzési okmányok: az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az esetleges cégbejegyzés-módosítás iránti kérelem közjegyző által hitelesített másolata, aláírási címpéldány(ok) közjegyző által hitelesített másolata.
d) A belföldön mérlegbeszámoló készítésére kötelezett ajánlattevők 1996. és 1997. évi mérleg- és eredménykimutatása, az 1998. évi előzetes mérlegadatok a cégjegyzésre jogosultak által aláírva.
11.2. Műszaki alkalmasság igazolása:
a) Az előző három év hasonló jellegű építési beruházásainak, az építésszerelési, belsőépítészeti kivitelezéseinek ismertetése. Ismertetni kell a megvalósított létesítmények funkcióját, jellemző műszaki adatait, bekerülési költségét és a beruházó részéről információt nyújtó személy nevét, címét, telefonszámát. A felsorolás terjedjen ki a folyamatban lévő munkákra is.
b) Az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírása (gépparklista).
c) Azoknak a műszaki szakembereknek vagy műszaki egységeknek a megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Ismertetni kell az ajánlattevő cég, valamint a konkrét feladatra kijelölt egység szervezeti felépítését, a vezető állású és az adott teljesítésben részt vevő műszaki szakemberek szakmai önéletrajzát.
d) Azoknak az alvállalkozóknak a megnevezése, akiket az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe kíván venni. Ezen alvállalkozók tekintetében csatolni kell a 11.1. b) pont szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat, valamint a 11.2. a) és b) pontja szerinti referencia- és gépparklistát.
12. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az elbírálási időpontot követő legalább 60 (hatvan) napig kötve van az ajánlatához.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az előző pontokban felsorolt feltételeknek maradéktalanul megfelelt ajánlatok közül a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebbnek a benyújtójával kíván szerződést kötni. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai fontossági sorrendben:
– ajánlati ár (egyösszegű, prognosztizált átalányár),
– az ajánlattevő műszaki alkalmassága,
– teljesítési határidő,
– az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági alkalmassága,
– az ajánlattevő által vállalt garanciális feltételek,
– vállalt késedelmi kötbér mértéke.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem. Az ajánlattevők kötelesek kidolgozni a tervdokumentáció szerinti ajánlatot (mind az alapdokumentációra, mind a tervezői alternatívára).
15. Egyéb információk:
a) Az ajánlatok elbírálásának időpontja: az ajánlatok bontását követő 30 napon belül.
b) Az eredményhirdetés helye és ideje: a bontás helyén, a bontás alkalmával közölt időpontban.
c) Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 15. napon, illetve ha az nem munkanap, az ezt követő első munkanapon 10.00 órakor, a tervező bevonásával helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyén. Az erről készült jegyzőkönyv valamennyi ajánlattevőnek átadásra kerül.
d) Az ajánlatokhoz mellékelni kell az ajánlatadó cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat, vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
e) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a döntés kihirdetésétől számított 15 napon belül szerződést köt.
f) Az elbírálás során bírálati szempont még és a bírálóbizottság figyelembe veszi a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat.
g) Az ajánlatadóknak vállalniuk kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó 5%-os garancialetét lekötését egy évre.
h) Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
i) Ajánlatkérő felhívja az ajánlatadók figyelmét arra, hogy csak azok az ajánlatok kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul, az ajánlati felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően kerültek benyújtásra.
j) Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőről csatolni kell azok teljes körű – 11.1. és 11.2. pont szerinti – pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolásait.
16. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatásra: –
17. A hirdetmény feladásának napja: 1999. április 29.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. április 29.