Kőbányai Vagyonkezelő Rt. részvételi felhívása előminősítési eljárás megindítására (2167)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Kőbányai Vagyonkezelő Rt.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljár:
KŐVÁKI Kft.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Levélcím:
1102 Budapest, Szent L. tér 10.
Telefon/fax: 260-5579 és 263-1389
2. a) A választott eljárás: nyílt előminősítési eljárás.
b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az előminősítési eljárás lefolytatása a teljesítésre (leg)alkalmas(abb) ajánlattevők kiválasztását szolgálja.
c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételének indokolása: –
d) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés építési beruházás megvalósítására.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: Budapest-Kőbánya Éles-saroknál kb. 12 000 m2 bruttó szintterületű lakóépület – gépjárműtárolókkal, üzletekkel és irodákkal – építése.
b) A teljesítés helye: Budapest X., Kőrösi Csoma S. u. és Kolozsvári u. által határolt terület (hrsz.: 39186).
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
4. A teljesítés határideje: 2000. december 1.
5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: –
6. a) A részvételi jelentkezés határideje: a részvételi felhívás közzétételét követő naptól számított 26. nap 10.00 óráig, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óráig.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: KŐVÁKI Kft., 1102 Budapest, Szent László tér 20. III. em. 302.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
7. Az ajánlati felhívás elküldésének határideje: az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkezőket a részvételi jelentkezés határidejét követően, legkésőbb 60 napon belül egyidejűleg és közvetlenül írásban hívja fel ajánlattételre.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előminősítési szakaszában biztosítékot nem kér, de az előminősítési eljáráson kiválasztott pályázóktól az ajánlattételi szakaszban a beruházási érték 5%-ának megfelelő bankgarancia vállalását követeli meg.
9. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
– pénzintézettől származó nyilatkozat,
– a Kbt. 46. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekre szóló írásbeli nyilatkozatok és hatósági eredeti igazolások,
– 1996. és 1997. évi mérleg és eredménykimutatás, az 1998. évi várható főbb mérlegadatok, számított pénzügyi mutató,
– az előző három év építési beruházásainak ismertetése,
– az ajánlattevő rendelkezésére álló műszaki-technikai felszereltségének leírása (gépparklista stb.),
– az ajánlattevő szervezeti felépítése,
– azoknak a műszaki szakembereknek és műszaki egységeknek az ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek,
– azoknak az alvállalkozóknak a megnevezése, és azok igazolásának és nyilatkozatainak bemutatása, akiket a részvételre jelentkező az építési beruházás értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe kíván venni, a Kbt. 44. § (2) bekezdés d) pontja és a 46. § (2) bekezdés pontja szerint,
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat; ha ez el nem bírált módosítást is tartalmaz, akkor a módosításnak a Cégbírósággal igazoltatott 1 eredeti példányát és egy eredeti vagy közjegyzővel hitelesített aláírási címpéldányát,
– az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer ismertetése, tanúsítása.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, ennek megítélésére vonatkozó szempontok fontossági sorrendje:
– az ajánlattevő műszaki-szakmai alkalmassága, referenciái, technikai felszereltsége,
– pénzügyi stabilitás, bankgarancia vállalásának mértéke,
– az alvállalkozók bevonásának mértéke,
– munkatervezés a beruházás megvalósítására,
– kötbérvállalás mértéke,
– garancia, szavatossági és jótállási feltételek,
– az építési beruházás kivitelezésének ütemezése, szakaszos átadás, üzembe helyezés,
– teljesítések és jóteljesítési biztosítékok,
– felhasznált anyagok és berendezések minősítési okmányainak biztosítása.
11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
12. Egyéb információk:
– Az előminősítésre való jelentkezés részletes feltételeit, valamint az építési beruházás pontos ismertetését az előminősítési dokumentáció tartalmazza.
– A részvételi jelentkezéshez szükséges pályázati dokumentációt a jelentkezők a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 15 napig, 50 000 Ft+25% áfa pályázati díj helyszínen történő befizetését követően vehetik át. A befizetett díj – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében és a 60. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve – nem igényelhető vissza.
– Átvétel időpontja és helye: hétfőtől csütörtökig 9.00–14.00 óra között, péntek: 9.00–12.00 óra között, KŐVÁKI Kft., 1102 Budapest, Szent László tér 20. III. em. 302.
– Az előminősítési eljáráson való részvétel feltétele a pályázati tájékoztató határidőn belüli megvásárlása.
– A Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívás részét képezik.
– Az előminősítési eljárás pályázati anyagát cégszerűen aláírva, lezárt borítékban, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell megküldeni az ajánlatkérő (KŐVÁKI Kft.) címére. A borítékon fel kell tüntetni a beszerzésre utaló megnevezést: "Kőbánya Éles-sarok lakóépület".
– Az előírt tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő részvételi jelentkezését érvénytelennek minősítjük.
– Jelen részvételi felhívásban és a felhívási dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
14. A hirdetmény feladásának napja: 1999. április 27.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. április 27.
