Legfelsőbb Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (2234)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Legfelsőbb Bíróság
1055 Budapest V., Markó u. 16.
Telefon/fax: 269-2869
nevében a
HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökiroda Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 66.
Telefon: 466-7333
Fax: 361-1786
jár el.
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés a Legfelsőbb Bíróság épülete egyes helyiségcsoportjainak felújítására.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: az épület egyes területei felújítása a rendelkezésre álló tervek alapján: kb. 900 m2 irodaterület, két vizescsoport (20 m2) és mintegy 90 m2 folyosószakasz építészeti, szak- és szerelőipari felújítása.
b) A teljesítés helye: Budapest V., Markó u. 16.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem, ajánlat csak a teljes felújítási munkára tehető.
4. A teljesítés határideje: legkésőbb 1999. szeptember 30. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az előteljesítés lehetőségére, melyet az ajánlatok értékelése során figyelembe vesz.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Legfelsőbb Bíróság Műszaki Osztály, Budapest V., Markó u. 16.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének napjától vehető át, a megjelenést követő első naptól számított 10. munkanap 13.00 óráig, munkanapokon 8.00–13.00 óra között, az 5. a) pontban megjelölt címen, személyesen.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció átvehető az 5. a) pont alatt, az 5. b) pontban meghatározott időben 60 000 Ft+áfa = 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint a Legfelsőbb Bíróság 10032000-01483288-00000000 sz., számlavezető hely: Kincstár Budapest, számára történt befizetés hitelt érdemlő igazolása (csekk vagy banki teljesítéssel ellátott átutalási megbízás másolata) fejében. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
6. a) Az ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe: Legfelsőbb Bíróság Műszaki Osztály, Budapest V., Markó u. 16.
c) Az ajánlattétel és az azt követő szerződés nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit hív meg:
– valamennyi ajánlattevőt,
– az ajánlatkérő képviselőjét,
– a bontáson részt vehetnek továbbá a Kbt. 51. § (2) bekezdésben megjelölt személyek.
b) Az ajánlatok bontásának időpontja és helye: a 6. a) pont szerinti benyújtási határidő lejártának időpontjában, Legfelsőbb Bíróság, Budapest V., Markó u. 16.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlatkérő nevére szóló bankagarancia formájában az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Érvénytelen az az ajánlat, melyhez az ajánlati biztosítékot szolgáló bankgaranciát nem mellékelték.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei és/vagy annak meghatározása, ahol ezek részletesen megtalálhatók: a munka ellenértékének pénzügyi fedezete a Legfelsőbb Bíróság költségvetésében rendelkezésre áll. A pénzügyi teljesítés – melynek feltételei az ajánlattételi dokumentációban részletesen szabályozottak – a szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki ütemterv alapján, részszámlák benyújtásával történik, 15 banki napos átutalási rendszerrel. Ajánlatkérő a munkára előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény. Az ajánlatkérő több ajánlattevő közös ajánlatát egyetemleges felelősségvállalás és teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazása esetén fogadja el.
11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
11.1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
a) Az ajánlattevő számláját kezelő pénzintézettől származó nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására, az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti a gazdálkodó szerv bankszámláját,
– a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
– a számláján sorban állás előfordult-e.
b) A Kbt. 46. § (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában meghatározott nyilatkozatok és a Kbt. 46. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hatósági igazolások mind az ajánlattevő, mind a teljesítésbe 15%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében.
c) A cég jelenlegi állapota szerinti cégbejegyzési okmányok: az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az esetleges cégbejegyzés-módosítás iránti kérelem közjegyző által hitelesített másolata. Aláírási címpéldány(ok) közjegyző által hitelesített másolata.
d) A belföldön mérlegbeszámoló készítésére kötelezett ajánlattevők 1996., 1997. és 1998. évi mérlege és eredménykimutatása, a cégjegyzésre jogosult(ak) által aláírva.
11.2. Műszaki alkalmasság igazolása:
a) Az előző három év hasonló jellegű építési beruházásainak ismertetése.
b) Az ajánlattevő műszaki, technikai felszereltségének leírása (gépparklista).
c) Azon műszaki szakemberek vagy műszaki egységek megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Ismertetni kell az ajánlattevő cég, valamint a konkrét feladatra kijelölt egység szervezeti felépítését, a vezető állású és az adott teljesítésben részt vevő műszaki szakemberek képesítését és szakmai gyakorlatát az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.
d) Azon alvállalkozók megnevezése, akiket az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe kíván venni. Ezen alvállalkozók tekintetében csatolni kell a 11.1. b) pont szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat, valamint a 11.2. a) és b) pontja szerinti referencia- és gépparklistát.
e) Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőről csatolni kell azok teljes körű – 11.1. és 11.2. pont szerinti – pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolásait.
12. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az elbírálási időpontot követően 60 napig kötve van az ajánlatához.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az ajánlatkérő az előző pontokban felsorolt feltételeknek maradéktalanul megfelelt ajánlatok közül a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebbnek a benyújtójával kíván szerződést kötni. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai fontossági sorrendben:
– teljesítési határidő,
– ajánlati ár (egyösszegű, prognosztizált átalányár),
– az ajánlattevő műszaki alkalmassága,
– a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: kötbérek, garanciák,
– az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: többváltozatú ajánlat tehető, de csak az alapajánlat kidolgozása mellett.
15. Egyéb információk:
a) Az ajánlatok elbírálásának időpontja: az ajánlatok bontását követő 15 napon belül.
b) Az eredményhirdetés helye és ideje: a bontás helyén, a bontás alkalmával közölt időpontban.
c) Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 12. munkanapon 10.00 órakor a tervező bevonásával helyszíni bejárást és konzultációt tart, a teljesítés helyén.
d) Az ajánlatokhoz mellékelni kell az ajánlatadó cég felelősségbiztosítására vonatkozó dokumentumokat vagy az arról szóló szándéknyilatkozatot.
e) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a döntés kihirdetésétől számított 7 napon belül szerződést köt.
f) Az elbírálás során bírálati szempont még és a bírálóbizottság figyelembe veszi a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat.
g) Az ajánlatadóknak vállalniuk kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó 5% os garancialetét lekötését egy évre.
h) Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
i) Ajánlatkérő felhívja az ajánlatadók figyelmét arra, hogy csak azok az ajánlatok kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul, az ajánlati felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően kerültek benyújtásra.
17. A hirdetmény feladásának napja: 1999. április 30.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. április 30.
