Komárom-Esztergom Megyei Bíróság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (2806)
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
2800 Tatabánya, Pf. 160
Telefon/fax: 34/311-1026
Ügyintéző: Kis Csaba GH-vezető
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés a Tatabányai Városi Bíróság Előd u. 17. sz. alatti új épületének felújítási munkáira.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: 2118 m2-es irodaépület (5 szint: alagsor, fszt.+3 emelet) bírósági célokra történő átalakítása, a rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján.
b) A teljesítés helye: Tatabánya, Előd vezér u. 17.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
4. A teljesítés határideje: 1999. december 10.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, Tatabánya, Fő tér 8. III. em. 20. Kis Csaba GH-vezető.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel napját követő első naptól számított 10. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig. (A dokumentáció a megjelenés napjától rendelkezésre áll.)
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: az ajánlattevő a dokumentációt a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalától (Tatabánya, Fő tér 8. III. em. 20.) kapott és befizetett 50 000 Ft-os csekk bemutatása ellenében veheti át.
6. a) Az ajánlattételi határidő: a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra. Ha ez nem munkanap, az ezt követő első munkanap ugyanezen óráig.
b) Az ajánlat benyújtásának címe: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala, Tatabánya, Fő tér 8. III. em. 20.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit hív meg: a Kbt. 51. §-ban meghatározott szervek, személyek vehetnek részt, külön meghívás nélkül.
b) Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában, a benyújtás helyén.
8. A biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő az ajánlattevők részvételét 1,5 M Ft ajánlati biztosíték adásához köti, amelyet az ajánlatkérő nevére szóló bankgarancia formájában az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Érvénytelen az az ajánlat, amelyhez az ajánlati biztosítékot szolgáló bankgaranciát nem mellékelték.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei és/vagy annak meghatározása, ahol ezek részletesen megtalálhatók: a munka fedezete a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1999. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem követelmény.
11. Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
11.1. Pénzügyi, műszaki alkalmasság igazolása:
a) Pénzintézettől származó nyilatkozat: mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, a fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e, számláján sorban állás előfordult-e.
b) A cég jelenlegi állapota szerinti cégokmányok: az ajánlattételi határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az esetleges cégbejegyzés-módosítás iránti kérelem közjegyző által hitelesített másolata.
Az aláírási címpéldány(ok) közjegyző által hitelesített másolata.
c) A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. tv. 46. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok és hatósági igazolások.
d) Az 1996. és 1997. évi mérleg és eredménykimutatás, az 1998. évi mérlegadatok a kiadott dokumentáció űrlapjának kitöltésével, a cégjegyzésre jogosultak által aláírva.
11.2. Műszaki alkalmasság igazolása:
a) Az előző három év építési beruházásainak ismertetése a dokumentáció szerinti bontásban.
b) A jelentkező műszaki-technikai felszereltségének leírása (gépparklista).
c) Azoknak a műszaki szakembereknek vagy műszaki egységeknek a megnevezése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Ismertetni kell az ajánlattevő cég, valamint a konkrét feladatra kijelölt egység szervezeti felépítését, a vezető állású és az adott teljesítésben részt vevő szakemberek képesítését és szakmai gyakorlatát.
d) Azoknak az alvállalkozóknak a megnevezése, akiket a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének 15%-át meghaladó mértékben igénybe kíván venni.
Ezen alvállalkozók tekintetében csatolni kell a 11.1. c) pont szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat, valamint a 11.2. a) és b) pontja szerinti referencia- és gép-parklistát.
e) Az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer ismertetése, tanúsítása.
f) Közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi jelentkezőről csatolni kell azok teljes körű pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolásait [11. a)–d) és 11.2. a)–e) pontok].
12. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az elbírálást követő 60 nap.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az elbírálás sorrendjében:
– ajánlati ár,
– pénzügyi és műszaki alkalmasság,
– szerződést biztosító mellékkötelezettség (kötbér, banki garanciák),
– jótállás, szavatosság (a külön törvényben szabályozottakon túli),
– referenciák,
– teljesítési határidő,
– minőség biztosítása.
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: igen, de csak az eredeti kiírás mellett alternatívaként, abban az esetben, ha a változat a dokumentációban meghatározott műszaki, minőségi színvonalat nem csökkenti.
15. Egyéb információk:
– Eredményhirdetés helye: a bontás helyén. Ideje: a bontástól számított 30 napon belül, a bontás alkalmával közölt időpontban.
– Az ajánlatkérő felhívja az ajánlatadók figyelmét arra, hogy csak azok az ajánlatok kerülnek elbírálásra, amelyek hiánytalanul, az ajánlati felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően kerültek benyújtásra.
– Az ajánlattevők részére az ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 15. napon – ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon – 10.00 órakor, a tervező bevonásával helyszíni bejárást és konzultációt tart a teljesítés helyén. A bejáráson felvett jegyzőkönyvet – a bejáráson felmerült kérdések megválaszolásával együtt – az ajánlatkérő az ajánlattevők részére a bejárás időpontjától számított 10 napon belül írásban megküldi.
– Az ajánlatadónak vállalnia kell a kivitelezés nettó összegére vonatkozó 5%-os garancialetét lekötését egy évre.
16. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatásra: –
17. A hirdetmény feladásának napja: 1999. június 1.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. június 1.
