Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6641)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: 76/487-387
Fax: 76/481-328, 76/480-500
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
HUMÁN Kft.
Kecskemét, Széchényi sétány 6.
Telefon/fax: 76/478-390, 76/492-542
2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége: a BKKM Önkormányzat "Nefelejcs Ház" Időskorúak Szociális Otthonában, Lajosmizse, Dózsa György u. 2. alatt a meglévő kétszintes konyha-étterem-mosoda épület átalakítása, bővítése 17,86 m2 alapterületű lépcsőházzal, új vb. aknába történő 100 kg-os teherlift beépítésével, valamint a háromszintes hotelszárny bővítése mindhárom szinten 71,52 m2 alapterületű éttermi résszel és egy 200 kg-os étellift beépítésével. A bővítmények hagyományosan falazott szerkezetűek, lapos tetővel készülnek, a kétszintes épületrész (konyha) felett a teljes tetőszigetelés felújításra kerül.
Technológiai gépek és berendezések beszerzése és beépítése a kiviteli tervben részletezettek szerint, melyből a főbb berendezések: 1 db HF 165 ipari mosógép (a megmaradókkal azonos típus), 1 db gázüzemű ruhaszárító, 1 db ipari centrifuga, 1 db építőelemes nagykonyhai tűzhely, 2 db 200 l-es gázüzemű ételfőző üst, 2 db gázüzemű zsámolyfőző.
A beruházást az otthon folyamatos működése mellett kell megvalósítani.
b) A teljesítés helye: Lajosmizse, Dózsa György u. 2.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: –
4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: legkésőbb 2000. december 1.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: HUMÁN Kft., Kecskemét, Széchényi sétány 6. Telefon/fax: 76/478-390, 76/492-542.
b) A dokumentáció megkérésének határideje: a közzététel napját követő első naptól számított 16. napig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a közzététel napjától kezdődően a dokumentáció átvehető a HUMÁN Kft. irodájában (6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.) munkanapokon 10.00–12.00 óra között 40 000 Ft+áfa = 50 000 Ft összegnek a helyszínen készpénzben történő befizetése mellett. A dokumentáció megvásárlása a részvételre jelentkezés feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem publikálható.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával: a közzététel napját követő első naptól számított 41. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap 10.00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): BKKM Önkormányzat Hivatala, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. V. em. 510. sz. szoba.
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: –
b) Az ajánlatok felbontásának helye: BKKM Önkormányzat Hivatala, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. III. em. tárgyaló.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 millió Ft.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 11732002-15336000 sz. költségvetési bankszámlájára történő befizetéssel vagy visszavonhatatlan, az ajánlati kötöttség idejéig érvényben lévő bankgarancia biztosításával legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni úgy, hogy a biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatban igazolni kell a befizetést tanúsító dokumentum, illetve a bankgarancia-megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatának csatolásával. A nyertes ajánlattevő által nyújtott biztosíték a szerződés teljesítésének időtartamára jóteljesítési biztosíték részévé válik.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra: a nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített pénzügyi ütemnek megfelelő teljesítésarányos, a tényleges teljesítésnek megfelelő, számláit a megrendelő nevére kiállítva a megbízott lebonyolítónak nyújtja be, aki a számlát leigazolja és kézhezvételtől számított 3 napon belül továbbítja a megrendelőnek. A megrendelő a számlát a lebonyolító általi kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A megrendelő előleget nem biztosít.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: nem.
11. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények: az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell:
– az előző 3 év mérlegét,
– a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát a pénzügyi helyzetéről, hitel- és fizetőképességéről, valamint a következőket: mióta vezeti a számláját, volt-e sorban állás az elmúlt egy évben a számláján, fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e,
– a cég hatályos cégkivonatát, el nem bírált módosítás esetén a Cégbíróság érkeztetőbélyegzőjével ellátott változásbejegyzési kérelmet, vállalkozói igazolványt, aláírási címpéldányt,
– az előző öt év jelentősebb, hasonló nagyságrendű építési munkáinak ismertetését a megrendelő nevének, címének és az információt adó nevének, címének, telefonszámának közlésével,
– műszaki-technikai felszereltség ismertetését,
– műszaki szakemberek és egységek megnevezését, képzettségük ismertetését, bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
– az ajánlattevő minőségbiztosítási rendszerét tanúsító iratot.
Az első, a második, a harmadik és a hetedik bekezdésben megjelölt iratokat eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell csatolni.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
– az ajánlattevő vagy a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) az előző három év mindegyikében veszteségesen gazdálkodott,
– az ajánlattevő és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) együttes műszaki-technikai felszereltsége nem biztosítja a megfelelő kivitelezést,
– az ajánlattevő és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) nem végeztek az előző öt évben a 3. a) pontban meghatározotthoz hasonló nagyságrendű munkát,
– az ajánlattevő és a Kbt. 43. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) felelős műszaki vezetője nem rendelkezik legalább ötéves kivitelezői gyakorlattal.
12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 61. nap.
13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében a legelőnyösebb ajánlat.
b) A 34. § (3) bekezdésében foglaltak: értékelési pontszám: 1–10 súlyszámok:
1. ajánlati ár (vállalási összeg) 40
2. műszaki tartalom 20
3. az előírt befejezési határidőnél korábbi befejezési határidő és kedvező fizetési feltételek 15
4. az előírt kötbér mértékét meghaladó kötbérek vállalása 10
5. az előírt mértékű és idejű jóteljesítési biztosítéknál kedvezőbb jóteljesítési biztosíték vállalása, kedvező garanciális feltételek, a jogszabályok által meghatározott időtartamon túli szavatosság vállalása 15
14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
15. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő naptól számított 30. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő munkanap 10.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 17. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap 10.00 óra.
16. Egyéb információk:
– Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell a Kbt. 46. § (4)–(6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat – a (3) bekezdésben foglalt kivételével – a saját, valamint a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában is, eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban,
– a Kbt. 59. § (2)–(5) bekezdésében meghatározottak az ajánlati felhívás részét képezik, ezért az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ott megjelölt adatokat az ajánlatban szerepeltetni kell a dokumentációban meghatározott formában,
– az ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 43. § (1) és (2) a) és b) bekezdése szerinti nyilatkozatokat,
– abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést,
– helyszíni szemle időpontja: a hirdetmény megjelenését követő naptól számított 20. nap 10.00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap 10.00 óra.
17. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –
18. A hirdetmény feladásának napja: 1999. november 18.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. november 18.
